2025版建筑工地钢筋采购与施工质量跟踪合同2篇_第1页
2025版建筑工地钢筋采购与施工质量跟踪合同2篇_第2页
2025版建筑工地钢筋采购与施工质量跟踪合同2篇_第3页
2025版建筑工地钢筋采购与施工质量跟踪合同2篇_第4页
2025版建筑工地钢筋采购与施工质量跟踪合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩32页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工地钢筋采购与施工质量跟踪合同本合同目录一览1.钢筋供应商资质要求1.1供应商资质证明文件1.2供应商质量管理体系认证1.3供应商业绩证明2.钢筋质量要求2.1钢筋品种规格2.2钢筋等级标准2.3钢筋力学性能2.4钢筋化学成分3.钢筋采购流程3.1采购申请3.2供应商报价3.3采购合同签订3.4付款方式4.钢筋运输与验收4.1运输方式4.2运输责任4.3钢筋验收标准4.4验收流程5.施工质量跟踪5.1施工进度跟踪5.2施工质量检查5.3施工质量问题处理5.4质量保证期6.付款条件与期限6.1付款条件6.2付款期限6.3付款方式7.违约责任7.1供应商违约责任7.2施工单位违约责任7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同生效与解除9.1合同生效条件9.2合同解除条件9.3合同解除程序10.合同变更与解除10.1合同变更程序10.2合同解除程序11.合同附件11.1附件一:钢筋质量标准11.2附件二:施工质量检查记录11.3附件三:付款凭证12.合同份数与效力12.1合同份数12.2合同效力13.合同签署13.1签署日期13.2签署单位13.3签署代表14.其他约定14.1通知方式14.2法律适用14.3合同解释第一部分:合同如下:1.钢筋供应商资质要求1.1供应商资质证明文件1.1.1供应商应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证等合法经营文件;1.1.2供应商应提供近三年内与建筑行业相关的业绩证明;1.1.3供应商应提供有效的产品质量认证证书;1.2供应商质量管理体系认证1.2.1供应商应通过ISO9001质量管理体系认证;1.2.2质量管理体系认证证书应在合同签订前提供;1.3供应商业绩证明1.3.1供应商应在合同签订前提供至少三个已完成的类似工程案例;1.3.2案例应包括工程名称、工程地点、工程规模、工程完成时间等信息。2.钢筋质量要求2.1钢筋品种规格2.1.1钢筋品种:HRB400、HRB500等;2.1.2钢筋规格:Φ8、Φ10、Φ12、Φ16、Φ20、Φ25、Φ28、Φ32等;2.2钢筋等级标准2.2.1钢筋等级应符合GB1499.22007《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》标准;2.2.2钢筋等级应符合GB/T1499.22007《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》标准;2.3钢筋力学性能2.3.1抗拉强度不小于540MPa;2.3.2屈服强度不小于410MPa;2.3.3伸长率不小于25%;2.4钢筋化学成分2.4.1碳含量不大于0.22%;2.4.2硅含量不大于0.55%;2.4.3磷含量不大于0.045%;2.4.4硫含量不大于0.045%。3.钢筋采购流程3.1采购申请3.1.1施工单位应根据工程进度提出钢筋采购申请;3.1.2采购申请应包括钢筋品种、规格、数量、交货时间等信息;3.2供应商报价3.2.1供应商应根据采购申请提供详细的报价单;3.2.2报价单应包括钢筋价格、运费、保险费等信息;3.3采购合同签订3.3.1双方应在收到报价单后5个工作日内签订采购合同;3.3.2合同应明确双方的权利和义务;3.4付款方式3.4.1付款方式为分期付款;3.4.2首付款为合同金额的30%,在合同签订后5个工作日内支付;3.4.3结算付款为合同金额的70%,在钢筋验收合格后支付。4.钢筋运输与验收4.1运输方式4.1.1钢筋运输方式为公路运输;4.1.2运输车辆应具备必要的运输资质;4.2运输责任4.2.1供应商负责钢筋的运输;4.2.2供应商应确保钢筋在运输过程中不受损坏;4.3钢筋验收标准4.3.1钢筋验收标准应符合GB1499.22007《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》标准;4.3.2钢筋验收应由施工单位负责;4.4验收流程4.4.1施工单位应在钢筋到达现场后24小时内进行验收;4.4.2验收合格后,施工单位应在验收报告上签字确认。5.施工质量跟踪5.1施工进度跟踪5.1.1施工单位应定期向供应商报告施工进度;5.1.2供应商应关注施工进度,确保钢筋供应及时;5.2施工质量检查5.2.1施工单位应按国家标准进行施工质量检查;5.2.2供应商应派员现场监督施工质量;5.3施工质量问题处理5.3.1施工过程中出现质量问题,施工单位应及时通知供应商;5.3.2供应商应协助施工单位进行处理;5.4质量保证期5.4.1钢筋质量保证期为合同签订之日起一年。6.付款条件与期限6.1付款条件6.1.1钢筋验收合格;6.1.2施工单位确认钢筋使用情况;6.2付款期限6.2.1验收合格后5个工作日内支付结算款;6.2.2付款期限为工作日,不包括法定节假日;6.3付款方式6.3.1付款方式为银行转账,具体账户信息在合同中约定。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;8.1.2若协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构8.2.1双方可约定仲裁委员会作为争议解决机构;8.2.2仲裁委员会应具有相应的仲裁资质,并按照仲裁规则进行仲裁。8.3争议解决程序8.3.1争议发生后,双方应立即书面通知对方,并在收到通知之日起30日内提交书面仲裁申请;8.3.2仲裁庭应在收到仲裁申请之日起60日内作出仲裁裁决。9.合同生效与解除9.1合同生效条件9.1.1双方签字盖章后,本合同自双方签字盖章之日起生效;9.1.2合同生效前,双方应完成所有必要的审批程序。9.2合同解除条件9.2.1任何一方违约,对方有权解除合同;9.2.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行,双方均可解除合同;9.3合同解除程序9.3.1解除合同一方应提前30日书面通知对方;9.3.2双方应按照合同约定处理已履行和未履行的义务。10.合同变更与解除10.1合同变更程序10.1.1合同变更需经双方协商一致;10.1.2合同变更应以书面形式进行,并由双方签字盖章;10.2合同解除程序10.2.1合同解除程序参照第九条合同解除程序执行。11.合同附件11.1附件一:钢筋质量标准11.1.1钢筋质量标准应包括钢筋品种、规格、等级、力学性能、化学成分等要求;11.1.2钢筋质量标准应符合GB1499.22007《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》标准。11.2附件二:施工质量检查记录11.2.1施工质量检查记录应包括检查日期、检查内容、检查结果、责任人等信息;11.2.2施工质量检查记录应由施工单位和供应商共同填写。11.3附件三:付款凭证11.3.1付款凭证应包括付款日期、付款金额、付款方式、收款人等信息;11.3.2付款凭证应由收款人签字确认。12.合同份数与效力12.1合同份数12.1.1本合同一式八份,双方各执四份;12.1.2合同各份具有同等法律效力。12.2合同效力12.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的质量保证期结束之日止。13.合同签署13.1签署日期13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效;13.1.2双方应在合同上注明签署日期。13.2签署单位13.2.1施工单位:[单位名称]13.2.2供应商:[单位名称]13.3签署代表13.3.1施工单位代表:[姓名]13.3.2供应商代表:[姓名]14.其他约定14.1通知方式14.1.1双方应以书面形式进行通知;14.1.2通知应以挂号信、特快专递或双方约定的其他方式送达。14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同解释14.3.1本合同的解释以中文为准,如有歧义,由双方协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等。15.1.2第三方应具备相应的资质和能力,能够独立承担相应的责任。15.2第三方介入原因15.2.1第三方介入旨在提高合同履行的效率和质量,确保工程顺利进行。a)合同双方协商一致;b)法律法规或行业标准要求;c)任何一方认为有必要引入第三方以协助解决合同履行中的问题。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经合同双方书面同意;15.3.2第三方介入前,合同双方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利和义务。16.甲乙双方责任16.1第三方介入时,甲乙双方责任如下:16.1.1甲方责任:a)协助第三方完成工作;b)向第三方提供必要的资料和条件;c)对第三方的工作成果进行验收。16.1.2乙方责任:a)协助第三方完成工作;b)向第三方提供必要的资料和条件;c)对第三方的工作成果进行验收。17.第三方责任17.1第三方责任如下:17.1.1第三方应按照合同约定和行业标准,独立、公正地履行职责;17.1.2第三方对其工作成果承担相应的法律责任。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额如下:18.1.1第三方对其工作成果造成的损失,赔偿总额不超过合同金额的5%;18.1.2第三方责任限额不包括因第三方故意或重大过失造成的损失。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲乙双方的关系:19.1.1第三方与甲乙双方均为独立主体,各自承担相应的法律责任;19.1.2第三方不得以任何形式干预甲乙双方的合同履行。19.2第三方与施工单位的划分说明:19.2.1第三方对施工单位的监督和指导工作,不替代施工单位的责任;19.2.2施工单位应按照合同约定和行业标准,独立完成施工任务。20.第三方变更20.1第三方变更需经合同双方书面同意;20.1.1第三方变更包括但不限于更换第三方、调整第三方职责等;20.1.2第三方变更后,合同双方应重新签订书面协议,明确各方的权利和义务。21.第三方介入终止21.1第三方介入终止条件如下:21.1.1合同履行完毕;21.1.2合同双方协商一致;21.1.3法律法规或行业标准要求。21.2第三方介入终止程序:21.2.1第三方介入终止需经合同双方书面同意;21.2.2第三方介入终止后,合同双方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利和义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:钢筋质量标准详细要求:包括钢筋品种、规格、等级、力学性能、化学成分等要求,应符合GB1499.22007《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》标准。附件说明:本附件为钢筋采购和质量控制的依据,应由供应商提供。2.附件二:施工质量检查记录详细要求:包括检查日期、检查内容、检查结果、责任人等信息,应由施工单位和供应商共同填写。附件说明:本附件用于记录施工过程中的质量检查情况,以备后续查阅和追溯。3.附件三:付款凭证详细要求:包括付款日期、付款金额、付款方式、收款人等信息,应由收款人签字确认。附件说明:本附件为付款凭证,用于证明款项已支付。4.附件四:第三方合作协议详细要求:明确第三方介入的原因、职责、权利和义务,以及介入期限等。附件说明:本附件为第三方介入的协议书,应由合同双方与第三方共同签订。5.附件五:违约通知函详细要求:包括违约行为描述、违约责任认定、处理建议等。附件说明:本附件用于通知对方违约行为,并要求对方采取相应措施。6.附件六:争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。附件说明:本附件为争议解决的协议书,应由合同双方签订。7.附件七:合同变更协议详细要求:包括变更内容、变更原因、变更生效日期等。附件说明:本附件为合同变更的协议书,应由合同双方签订。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:供应商未按合同约定提供合格钢筋;施工单位未按合同约定进行施工;任何一方未按合同约定支付款项;任何一方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准:供应商提供不合格钢筋,导致工程质量问题,应承担全部责任;施工单位未按合同约定进行施工,导致工程质量问题,应承担主要责任;任何一方未按合同约定支付款项,应承担违约责任,并支付违约金;任何一方未按合同约定履行其他义务,应承担违约责任,并赔偿对方损失。3.违约责任示例:供应商提供不合格钢筋,导致工程停工,施工单位要求赔偿停工损失;施工单位未按合同约定进行施工,导致工程质量不合格,供应商要求赔偿修复费用;甲方未按合同约定支付款项,乙方要求支付违约金;任何一方未按合同约定履行其他义务,对方要求承担违约责任并赔偿损失。全文完。2024版建筑工地钢筋采购与施工质量跟踪合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(采购方):2.乙方(供应商):3.其他相关方(如有):二、合同前言2.1背景:为保障建筑工地钢筋采购与施工质量,确保工程项目顺利进行,甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在建筑工地钢筋采购与施工质量跟踪过程中的权利义务,确保工程质量,降低风险,提高工程效益。三、定义与解释3.1专业术语:(1)钢筋:指用于混凝土结构工程中的钢材,包括热轧钢筋、冷轧钢筋、焊接钢筋等。(2)采购:指甲方根据工程需求,向乙方购买钢筋的行为。(3)施工:指乙方根据甲方要求,将钢筋用于建筑工地施工的行为。(4)质量跟踪:指甲乙双方对钢筋采购与施工过程进行监督、检查,确保工程质量。3.2关键词解释:(1)质量:指钢筋及施工过程符合国家及行业标准的要求。(2)工期:指合同约定的钢筋采购与施工完成的时间。(3)费用:指甲乙双方在合同履行过程中产生的相关费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定供应符合要求的钢筋。(2)甲方有权对乙方提供的钢筋进行质量检查。(3)甲方有权要求乙方在约定工期内完成施工任务。(4)甲方应按照合同约定支付钢筋采购费用及施工费用。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定,向甲方供应符合要求的钢筋。(2)乙方应配合甲方对钢筋进行质量检查。(3)乙方应在约定工期内完成施工任务。(4)乙方应按照合同约定,承担因自身原因造成的损失。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同有效期为____年,自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:(1)甲方按照合同约定,向乙方支付钢筋采购费用及施工费用。(2)乙方按照合同约定,向甲方供应符合要求的钢筋,并完成施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)合同约定的工期届满,且双方无争议;(2)合同约定的质量要求未达到,经双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致解除合同。6.3终止程序:(1)一方提出终止合同,应提前____天书面通知对方;(2)双方在接到终止合同通知后,应立即停止合同约定的行为;(3)终止合同后,双方应按照合同约定处理相关事宜。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应将剩余的钢筋及施工材料交付甲方;(2)合同终止后,双方应按照合同约定结算剩余费用;(3)合同终止后,双方应相互配合,妥善处理合同履行过程中产生的遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成(1)钢筋采购费用:包括钢筋的供应价格、运输费用、保险费用等。(2)施工费用:包括施工人员的工资、施工机械租赁费用、材料费用、临时设施费用等。(3)质量跟踪费用:包括质量检测费用、验收费用、不合格品处理费用等。(4)其他费用:根据合同约定或实际情况发生的其他费用。7.2支付方式(1)钢筋采购费用:甲方应在合同签订后____个工作日内,向乙方支付钢筋采购费用的____%作为预付款。(2)施工费用:甲方应在施工进度达到合同约定节点后____个工作日内,向乙方支付已完成的施工费用的____%。(3)质量跟踪费用:甲方应在质量跟踪完成后____个工作日内,向乙方支付质量跟踪费用的____%。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后____个工作日内。(2)施工进度款:施工进度达到约定节点后____个工作日内。(3)质量跟踪费用:质量跟踪完成后____个工作日内。7.4支付条款(1)甲方应按照约定的支付方式和时间,向乙方支付各项费用。(2)乙方应在收到甲方支付款项后____个工作日内,向甲方提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付费用的,应向乙方支付____%的违约金。(2)甲方未按合同约定提供施工条件的,应承担由此造成的损失。8.2乙方违约(1)乙方未按时供应符合要求的钢筋的,应向甲方支付____%的违约金。(2)乙方未按时完成施工任务的,应向甲方支付____%的违约金。(3)乙方提供的钢筋或施工质量不符合约定的,应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约金的计算方法:以合同约定费用为基础,按日计算。(2)赔偿金额的支付方式:甲方应在接到乙方违约通知后____个工作日内,向乙方支付相应的赔偿金额。九、保密条款9.1保密内容(1)钢筋的配方、生产工艺、技术参数等;(2)施工过程中的技术方案、操作流程等;(3)双方在合同履行过程中产生的其他保密信息。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应采取一切合理措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等;(2)政府行为:如政策调整、法律法规变化等;(3)社会异常事件:如罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并采取一切可能措施减轻损失。(2)因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工中断;(2)政策调整导致钢筋采购成本上升;(3)罢工导致施工进度延误。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向双方同意的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得擅自转让合同权利义务。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密等法律法规禁止转让的情形;(2)合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本合同项下,甲乙双方的权利和义务不得转让给任何第三方。(2)未经对方同意,任何一方不得以任何方式改变合同约定的权利和义务。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对乙方提供钢筋的质量进行监督和验收的权利。(2)乙方保留对甲方提供的施工条件进行审查的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)对本合同的修改和补充,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式作出。(2)修改和补充的内容作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力(1)经甲乙双方签署的修改和补充协议,自签署之日起生效。(2)修改和补充协议与本合同有冲突的,以修改和补充协议为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲乙双方应相互提供必要的协助,确保合同顺利履行。(2)双方应就合同履行过程中出现的问题及时沟通,共同解决。15.2协作与配合方式(1)双方应按照合同约定,通过书面、电话、电子邮件等方式进行沟通和协作。(2)双方应指定专人负责合同履行过程中的沟通和协调工作。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议,取代了先前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同如有增减条款,均应以书面形式作出,并经甲乙双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(采购方):乙方(供应商):其他相关方(如有):附件及其他说明解释一、附件列表:1.钢筋采购订单2.钢筋质量检测报告3.施工进度表4.质量跟踪记录5.付款凭证6.修改和补充协议7.争议解决相关文件8.其他双方认可的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:a.乙方未按时供应符合要求的钢筋。b.乙方未按时完成施工任务。c.甲方未按时支付费用。d.甲方未按合同约定提供施工条件。e.双方未按照合同约定的方式履行保密义务。2.违约行为的认定:a.乙方未按时供应符合要求的钢筋,经甲方书面通知后,乙方未在____个工作日内提供符合要求的钢筋,视为违约。b.乙方未按时完成施工任务,经甲方书面通知后,乙方未在____个工作日内完成施工任务,视为违约。c.甲方未按时支付费用,经乙方书面通知后,甲方未在____个工作日内支付费用,视为违约。d.甲方未按合同约定提供施工条件,导致乙方无法按时完成施工任务,视为违约。e.双方未按照合同约定的方式履行保密义务,泄露对方保密信息,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金:指合同当事人一方违约时,应向对方支付的一定金额的货币。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,自愿将争议提交仲裁机构进行审理并作出裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指当事人依法向人民法院提起诉讼,请求法院对争议进行审理并作出判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方提供的钢筋质量不符合要求。解决办法:甲方有权要求乙方更换符合要求的钢筋,并承担因此产生的额外费用。2.问题:施工进度严重滞后。解决办法:甲方有权要求乙方采取措施加快施工进度,如增加施工人员或设备,并支付相应的费用。3.问题:双方在合同履行过程中发生争议。解决办法:通过友好协商解决,如协商不成,可申请仲裁或诉讼。4.问题:合同履行过程中出现不可抗力事件。解决办法:根据合同约定的不可抗力条款,双方互不承担责任,并采取措施减轻损失。5.问题:

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论