2025版大清包劳务分包合同综合服务范本3篇_第1页
2025版大清包劳务分包合同综合服务范本3篇_第2页
2025版大清包劳务分包合同综合服务范本3篇_第3页
2025版大清包劳务分包合同综合服务范本3篇_第4页
2025版大清包劳务分包合同综合服务范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版大清包劳务分包合同综合服务范本本合同目录一览1.合同订立依据1.1合同法规定1.2相关政策法规1.3行业规范2.合同当事人2.1承包人2.2业主方2.3监理方3.合同标的3.1工程名称3.2工程地点3.3工程范围3.4工程规模3.5工程工期4.合同价款4.1工程造价4.2结算方式4.3付款进度4.4付款条件5.工程进度5.1施工阶段划分5.2进度计划5.3进度控制5.4进度调整6.质量要求6.1工程质量标准6.2质量检验6.3质量责任6.4质量保证措施7.安全生产7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3安全生产责任追究7.4安全生产事故处理8.环境保护8.1环境保护要求8.2环境保护措施8.3环境保护责任9.材料设备9.1材料设备供应9.2材料设备验收9.3材料设备保管9.4材料设备索赔10.人员配置10.1人员资质要求10.2人员配备10.3人员培训10.4人员管理11.技术服务11.1技术服务内容11.2技术服务标准11.3技术服务责任11.4技术服务费用12.合同变更12.1变更范围12.2变更程序12.3变更费用12.4变更责任13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除责任13.4解除后的处理14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决程序14.3争议解决地点14.4争议解决费用第一部分:合同如下:1.合同订立依据1.1本合同订立依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。1.2合同订立还依据国家及地方有关政策法规,包括但不限于《建筑工程施工许可管理办法》、《建设工程质量管理条例》等。1.3合同订立遵循行业规范,包括《建筑工程施工质量验收统一标准》等行业标准。2.合同当事人2.1承包人:名称、注册地址、法定代表人姓名、联系电话等。2.2业主方:名称、注册地址、法定代表人姓名、联系电话等。2.3监理方:名称、注册地址、法定代表人姓名、联系电话等。3.合同标的3.1工程名称:具体项目名称。3.2工程地点:具体地理位置。3.3工程范围:具体工程内容,包括但不限于土建、装饰、安装等。3.4工程规模:建筑面积、结构形式、层数等。3.5工程工期:具体开工日期和竣工日期。4.合同价款4.1工程造价:按照工程量清单及合同约定计算。4.2结算方式:分阶段结算,具体阶段及比例由合同约定。4.3付款进度:按照工程进度及结算情况进行付款。4.4付款条件:按照合同约定及法律法规规定执行。5.工程进度5.1施工阶段划分:分为开工前准备、基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、安装工程、竣工验收等阶段。5.2进度计划:根据工程规模及工期要求制定详细进度计划。5.3进度控制:按照进度计划进行工程进度控制,确保工程按期完工。5.4进度调整:因不可抗力、设计变更等原因导致进度延误时,可进行进度调整。6.质量要求6.1工程质量标准:按照国家及行业标准执行。6.2质量检验:施工过程中进行定期质量检验,确保工程质量。6.3质量责任:承包人承担工程质量责任,保证工程质量达到合同约定标准。6.4质量保证措施:采取有效措施,确保工程质量,包括但不限于原材料检验、施工过程管理等。7.安全生产7.1安全生产责任制:明确各方安全生产责任,确保安全生产。7.2安全生产措施:制定安全生产措施,包括但不限于安全教育培训、安全防护设施、安全检查等。7.3安全生产责任追究:对违反安全生产规定的行为,追究相关责任。7.4安全生产事故处理:按照国家及地方相关法律法规规定,处理安全生产事故。8.环境保护8.1环境保护要求:遵守国家及地方有关环境保护法律法规,确保施工过程中不造成环境污染。8.2环境保护措施:采取有效措施减少施工对环境的影响,包括但不限于噪音控制、废水处理、废弃物分类处理等。8.3环境保护责任:承包人承担施工过程中的环境保护责任,业主方和监理方对环境保护工作给予监督和协助。9.材料设备9.1材料设备供应:承包人负责材料设备的采购、运输和进场验收。9.2材料设备验收:材料设备进场后,由承包人、业主方和监理方共同进行验收,确保符合合同要求。9.3材料设备保管:承包人负责材料设备的保管,确保材料设备的安全和完好。9.4材料设备索赔:因材料设备质量问题导致的损失,由责任方按照合同约定进行索赔。10.人员配置10.1人员资质要求:承包人应配备具有相应资质的专业技术人员和管理人员。10.2人员配备:承包人应根据工程需求配备足够的人员,并确保人员稳定。10.3人员培训:对施工人员进行必要的技能和安全培训。10.4人员管理:承包人应建立健全人员管理制度,确保人员合理使用和有效管理。11.技术服务11.1技术服务内容:包括但不限于技术交底、技术指导、技术支持等。11.2技术服务标准:按照国家及行业标准执行。11.3技术服务责任:承包人承担技术服务责任,确保技术服务质量。11.4技术服务费用:技术服务费用根据实际情况在合同中约定。12.合同变更12.1变更范围:包括但不限于设计变更、工程量变更、工期变更等。12.2变更程序:任何变更需经业主方、承包人和监理方协商一致,并以书面形式确认。12.3变更费用:变更费用根据实际情况在合同中约定,并按照变更后的工程量和工期进行调整。12.4变更责任:因变更导致的责任和损失,由责任方承担。13.合同解除13.1解除条件:包括但不限于违约、不可抗力、合同目的无法实现等。13.2解除程序:任何一方提出解除合同时,应提前通知对方,并书面确认解除事宜。13.3解除责任:因解除合同导致的损失,由责任方承担。13.4解除后的处理:解除合同后,各方应按照合同约定处理剩余工程和未付款项。14.争议解决14.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成时,可提交仲裁或诉讼。14.2争议解决程序:按照所选争议解决方式的具体程序进行。14.3争议解决地点:仲裁或诉讼地点根据合同约定或争议解决方式确定。14.4争议解决费用:争议解决费用由责任方承担,或按合同约定分担。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:本合同所称第三方,是指为履行本合同目的,由甲乙双方共同认可或指定,提供专业服务、技术支持、咨询建议、中介服务等的外部机构或个人。15.2.1甲乙双方同意,为提高工作效率或专业水平;15.2.2合同执行过程中出现技术难题或争议;15.2.3法律法规或行业标准要求必须引入第三方。15.3第三方介入程序:15.3.1甲乙双方协商一致,确定第三方介入的具体事项;15.3.2双方共同与第三方签订服务协议,明确服务内容、费用、期限等;15.3.3第三方介入后,甲乙双方应配合第三方开展工作。16.第三方责任16.1第三方责任限额:16.1.1第三方在履行服务协议过程中,因自身原因导致甲乙双方损失,应承担相应的赔偿责任;16.1.2第三方责任限额根据服务协议约定,最高不超过服务协议总金额的一定比例。16.2第三方责任划分:16.2.1第三方在提供技术服务时,应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定;16.2.2第三方应承担因自身原因导致的服务失误或服务质量问题的责任;16.2.3第三方对甲乙双方之间的合同关系不承担连带责任。17.第三方权利17.1第三方享有根据服务协议约定,获得报酬的权利;17.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持;17.3第三方有权要求甲乙双方按照约定支付服务费用。18.第三方介入时的额外条款18.1.1明确第三方介入的具体事项、服务内容、期限等;18.1.2明确第三方责任限额;18.1.3明确第三方与其他各方的责任划分;18.1.4明确第三方介入时的费用承担。19.第三方介入时的说明19.1.1第三方介入不影响合同其他条款的执行;19.1.2第三方介入不改变甲乙双方的权利和义务;19.1.3第三方介入不增加合同履行的风险。20.第三方介入的终止20.1当第三方介入的服务事项完成或合同约定的服务期限届满时,第三方介入终止;20.2第三方介入终止后,甲乙双方应根据实际情况进行结算,并处理相关后续事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:工程量清单要求:详细列出工程名称、工程量、单价、总价等信息。说明:工程量清单作为合同的重要组成部分,是结算工程价款的主要依据。2.合同附件二:施工图纸和技术规范要求:提供完整的施工图纸和技术规范,确保施工质量。说明:施工图纸和技术规范是指导施工的重要文件,必须符合国家及行业标准。3.合同附件三:材料设备清单要求:详细列出材料设备名称、规格、数量、品牌等信息。说明:材料设备清单是确保施工材料设备质量的重要依据。4.合同附件四:人员配备表要求:列出施工人员姓名、工种、资质等信息。说明:人员配备表是确保施工人员素质和施工质量的重要文件。5.合同附件五:施工进度计划要求:制定详细的施工进度计划,明确各阶段施工时间节点。说明:施工进度计划是确保工程按期完成的重要文件。6.合同附件六:质量保证措施要求:制定质量保证措施,确保工程质量达到合同约定标准。说明:质量保证措施是确保施工质量的重要文件。7.合同附件七:安全生产措施要求:制定安全生产措施,确保施工过程中安全无事故。说明:安全生产措施是确保施工人员生命安全的重要文件。8.合同附件八:环境保护措施要求:制定环境保护措施,确保施工过程中不造成环境污染。说明:环境保护措施是确保施工过程中环境保护的重要文件。9.合同附件九:第三方服务协议要求:明确第三方介入的具体事项、服务内容、费用等。说明:第三方服务协议是明确第三方权利义务的重要文件。10.合同附件十:其他附件要求:根据实际情况,可增加其他附件,如验收报告、结算报告等。说明:其他附件是补充合同内容,确保合同完整性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包人未按合同约定的时间节点完成工程。责任认定标准:承包人应承担违约责任,支付违约金,并赔偿业主方因此遭受的损失。示例:承包人未按合同约定完成主体结构工程,应支付违约金,并赔偿业主方因工期延误造成的损失。2.违约行为:承包人未按合同约定质量完成工程。责任认定标准:承包人应承担违约责任,修复或重新施工,并赔偿业主方因此遭受的损失。示例:承包人施工的墙面出现裂缝,应负责修复,并赔偿业主方因质量问题造成的损失。3.违约行为:承包人未按合同约定完成材料设备采购。责任认定标准:承包人应承担违约责任,重新采购,并赔偿业主方因此遭受的损失。示例:承包人未能按时提供合同约定的材料,应重新采购,并赔偿业主方因材料延误造成的损失。4.违约行为:第三方服务不符合合同约定。责任认定标准:第三方应承担违约责任,重新提供服务,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例:第三方提供的技术服务不符合约定标准,应重新提供服务,并赔偿甲乙双方因服务质量问题造成的损失。5.违约行为:业主方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:业主方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿承包方因此遭受的损失。示例:业主方未按合同约定支付工程款,应支付违约金,并赔偿承包方因资金周转困难造成的损失。全文完。2024版大清包劳务分包合同综合服务范本1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2总包方3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.服务范围4.1服务项目4.2服务内容4.3服务标准5.合同期限5.1合同开始日期5.2合同结束日期6.合同价格6.1合同总价6.2价格组成6.3价格调整7.支付条款7.1付款方式7.2付款时间7.3付款比例8.材料与设备8.1材料供应8.2设备供应8.3材料与设备质量标准9.施工进度9.1施工计划9.2施工进度控制9.3施工验收10.质量保证10.1质量标准10.2质量责任10.3质量验收11.安全生产11.1安全责任11.2安全措施11.3事故处理12.保险与责任12.1保险范围12.2保险责任12.3责任承担13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任13.3违约处理14.合同解除与终止14.1合同解除14.2合同终止14.3合同解除与终止后的处理第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1本合同中“分包方”指具备相应资质,承担工程劳务分包的单位或个人。1.1.2本合同中“总包方”指具备相应资质,负责整个工程项目的建设单位或个人。1.1.3本合同中“项目”指分包方承担的劳务分包工程。1.1.4本合同中“服务范围”指分包方在项目中所提供的服务内容。1.1.5本合同中“合同期限”指本合同的有效期限。1.1.6本合同中“合同价格”指分包方完成项目所需的全部费用。1.1.7本合同中“支付条款”指分包方获得工程款的具体方式和时间。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义如未在本条中明确,应按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。1.2.2本合同中的解释权归总包方所有。2.合同双方2.1分包方2.1.1分包方名称:[分包方全称]2.1.2分包方地址:[分包方地址]2.1.3分包方法定代表人:[分包方法定代表人姓名]2.2总包方2.2.1总包方名称:[总包方全称]2.2.2总包方地址:[总包方地址]2.2.3总包方法定代表人:[总包方法定代表人姓名]3.项目概述3.1项目名称:[项目名称]3.2项目地点:[项目地点]3.3项目规模:[项目规模]3.4项目内容:[项目具体内容描述]4.服务范围4.1服务项目:[具体服务项目列表]4.2服务内容:[具体服务内容描述]4.3服务标准:[具体服务标准描述]5.合同期限5.1合同开始日期:[合同开始日期]5.2合同结束日期:[合同结束日期]6.合同价格6.1合同总价:[合同总价金额]6.2价格组成:[价格组成部分及各自金额]6.3价格调整:[价格调整方式及条件]7.支付条款7.1付款方式:[付款方式,如银行转账、现金等]7.2付款时间:[付款具体时间安排]7.3付款比例:[付款比例安排,如进度付款、竣工付款等]8.材料与设备8.1材料供应8.1.1分包方应按照总包方提供的材料清单和规格要求,自行采购和供应所需材料。8.1.2分包方应保证材料的质量符合国家或行业标准,并提供相关质量证明文件。8.2设备供应8.2.1分包方应按照总包方的要求,自行提供项目所需的施工设备。8.3材料与设备质量标准8.3.1材料和设备的质量标准应符合国家或行业标准,以及总包方的要求。8.3.2分包方应保证材料和设备的质量,不得使用不合格或假冒伪劣产品。9.施工进度9.1施工计划9.1.1分包方应根据合同要求和项目实际情况,编制详细的施工进度计划。9.1.2施工进度计划应包括各阶段的施工内容、时间安排和责任人。9.2施工进度控制9.2.1分包方应严格按照施工进度计划执行,确保工程按期完成。9.2.2总包方有权对施工进度进行监督,并提出合理的调整建议。9.3施工验收9.3.1工程完成后,分包方应按照国家或行业标准进行自检。9.3.2总包方应在规定的时间内对工程进行验收,并提出验收意见。10.质量保证10.1质量标准10.1.1分包方应严格按照国家或行业标准,确保工程质量。10.1.2工程质量应符合设计文件和合同要求。10.2质量责任10.2.1分包方对工程的质量承担全面责任。10.2.2如因分包方原因导致工程质量问题,分包方应承担相应的责任和修复费用。10.3质量验收10.3.1工程质量验收应按照国家或行业标准进行。10.3.2验收合格后,分包方方可进行后续工作。11.安全生产11.1安全责任11.1.1分包方应遵守国家安全生产法律法规,确保施工现场安全。11.1.2分包方应对施工现场的安全生产负全面责任。11.2安全措施11.2.1分包方应制定安全生产措施,并确保其得到有效执行。11.2.2分包方应定期对施工现场进行安全检查,并及时消除安全隐患。11.3事故处理11.3.1发生安全事故时,分包方应立即采取措施,防止事故扩大。11.3.2分包方应及时向总包方报告事故情况,并按照相关规定进行处理。12.保险与责任12.1保险范围12.1.1分包方应为其施工人员投保意外伤害保险。12.1.2总包方可要求分包方投保其他相关保险。12.2保险责任12.2.1保险责任范围应符合保险合同的约定。12.2.2分包方应确保保险的有效性和及时性。12.3责任承担12.3.1保险事故发生时,保险公司在保险责任范围内承担赔偿责任。12.3.2分包方应配合保险公司进行事故调查和处理。13.违约责任13.1违约情形13.1.1分包方未按合同约定履行义务。13.1.2分包方造成工程延误或质量不合格。13.1.3分包方违反安全生产规定。13.2违约责任13.2.1分包方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.2.2违约责任的具体计算方式应在合同中明确。13.3违约处理13.3.1违约发生后,双方应协商解决。13.3.2协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。14.合同解除与终止14.1合同解除14.1.1双方协商一致解除合同。14.1.2因不可抗力导致合同无法履行。14.2合同终止14.2.1合同期限届满。14.2.2双方同意终止合同。14.3合同解除与终止后的处理14.3.1解除或终止合同后,双方应清理现场,移除设备和材料。14.3.2分包方应退还总包方已支付的款项。14.3.3双方应按照合同约定处理剩余事项。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1第三方是指在本合同执行过程中,由甲乙双方共同邀请或由其中一方邀请的,参与合同相关活动的外部机构或个人。1.2.1中介机构,如咨询服务、招标代理、监理等。1.2.2技术服务提供者,如设计、检测、鉴定等。1.2.3金融机构,如贷款、担保等。1.2.4其他相关机构或个人,如仲裁机构、律师事务所等。2.第三方介入条件与程序2.1.1甲乙双方协商一致。2.1.2第三方具备相应的资质和能力。2.1.3第三方介入不违反法律法规和合同约定。2.2第三方介入程序如下:2.2.1甲乙双方共同确定第三方介入的具体事项和范围。2.2.2双方与第三方签订相关协议,明确各自的权利和义务。2.2.3第三方介入后,甲乙双方应积极配合,确保第三方工作的顺利进行。3.第三方责权利3.1第三方的责任:3.1.1第三方应按照协议约定,履行其职责,确保工作质量。3.1.2第三方应对其提供的服务或产品承担相应的法律责任。3.1.3第三方在介入过程中,如因自身原因造成损失,应承担赔偿责任。3.2第三方的权利:3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。3.2.2第三方有权要求甲乙双方按照协议约定支付相关费用。3.2.3第三方有权根据工作需要,提出合理的工作建议。3.3第三方的义务:3.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密。3.3.2第三方应按照约定的期限完成工作。3.3.3第三方应遵守国家法律法规和行业标准。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分:4.1.1第三方与甲方之间的权利义务关系,由双方签订的协议约定。4.1.2第三方的工作成果,甲方有权接受或拒绝。4.2第三方与乙方的划分:4.2.1第三方与乙方之间的权利义务关系,由双方签订的协议约定。4.2.2第三方的工作成果,乙方有权接受或拒绝。4.3第三方与甲乙双方的划分:4.3.1第三方的工作成果,甲乙双方应共同验收。4.3.2第三方的工作成果,甲乙双方应按照合同约定承担相应的责任。5.第三方责任限额5.1第三方的责任限额,由甲乙双方与第三方在协议中约定。5.2责任限额应合理,确保第三方在承担责任的范围内,不会对甲乙双方的权益造成重大影响。5.3如第三方因自身原因造成损失,超出责任限额的部分,甲乙双方应根据实际情况,协商解决。6.第三方介入的费用与支付6.1第三方介入的费用,包括但不限于服务费、咨询费、鉴定费等,由甲乙双方与第三方在协议中约定。6.2第三方介入的费用支付方式,由甲乙双方与第三方在协议中约定。6.3第三方介入的费用,甲乙双方应按照协议约定,及时支付。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方与第三方协商解决。7.2协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。8.第三方介入的终止8.1第三方介入的终止,由甲乙双方与第三方协商一致。8.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照协议约定,处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:项目施工图纸及技术规范要求:图纸应清晰、完整,技术规范应符合国家或行业标准。2.合同附件二:材料设备清单及质量要求要求:清单应详细列出所需材料设备的名称、规格、数量和质量要求。说明:明确分包方所需材料设备的种类、规格和质量标准。3.合同附件三:施工进度计划表要求:计划表应包括各阶段的施工内容、时间安排和责任人。说明:详细规划施工进度,确保项目按期完成。4.合同附件四:质量保证措施及验收标准要求:措施应包括质量控制流程、检验方法和验收标准。说明:确保工程质量,明确质量保证的具体措施。5.合同附件五:安全生产措施及应急预案要求:措施应包括安全生产制度、操作规程和应急预案。说明:保障施工现场安全,预防安全事故发生。6.合同附件六:保险合同及保险单据要求:保险合同应明确保险范围、保险金额和保险期限。说明:确保甲乙双方在合同执行过程中,享有相应的保险保障。7.合同附件七:第三方介入协议要求:协议应明确第三方的职责、权利和义务。说明:规范第三方介入行为,确保各方权益。8.合同附件八:合同变更记录要求:记录应详细记载合同变更的内容、时间及双方签字。说明:跟踪合同变更情况,确保合同执行的准确性。9.合同附件九:工程结算书及附件要求:结算书应详细列明工程量、单价和总价。说明:明确工程款项结算方式和金额。10.合同附件十:争议解决协议要求:协议应明确争议解决方式和程序。说明:确保合同执行过程中发生的争议得到有效解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定时间完成施工。1.2分包方提供的材料或设备不符合质量要求。1.3分包方违反安全生产规定,造成安全事故。1.4分包方未按合同约定支付工程款项。1.5总包方未按合同约定提供材料或设备。1.6总包方未按合同约定支付工程款项。1.7第三方未按协议约定履行职责。2.责任认定标准:2.1违约行为一经确认,违约方应承担相应的违约责任。2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.3违约责任的具体计算方式应在合同中明确。3.示例说明:3.1分包方未按合同约定时间完成施工,导致工期延误,应支付每日合同总价千分之二的违约金。3.2分包方提供的材料不符合质量要求,导致工程质量问题,分包方应承担修复费用及相应的赔偿责任。3.3分包方违反安全生产规定,造成安全事故,分包方应承担全部责任,包括赔偿损失和罚款。3.4分包方未按合同约定支付工程款项,应支付逾期付款利息及相应的违约金。全文完。2024版大清包劳务分包合同综合服务范本2本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同订立的时间及地点1.3合同生效条件1.4合同的期限2.工程范围2.1工程名称及地点2.2工程规模及类别2.3工程内容2.4工程质量要求3.劳务分包范围3.1分包单位承担的工程内容及工作3.2分包单位提供的服务及设施3.3分包单位负责的人员及设备4.工程进度及节点4.1工程进度安排4.2工程节点及验收标准4.3工程延期及处理措施5.工程价款5.1工程合同价款5.2工程进度款支付方式及时间5.3工程竣工结算及支付6.质量保证6.1质量保证期限6.2质量保证责任6.3质量问题处理7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故处理8.人员管理8.1人员配备要求8.2人员培训及考核8.3人员调动及离职9.材料设备9.1材料设备采购及供应9.2材料设备质量要求9.3材料设备验收及管理10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担方式11.3违约赔偿计算方法12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止后的处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决费用14.其他14.1合同附件14.2合同生效及备案14.3合同解释及适用法律第一部分:合同如下:1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同订立的时间及地点a.合同订立时间为____年____月____日b.合同订立地点为____市____区____路____号1.3合同生效条件a.双方签字盖章后生效b.甲方支付首期工程款作为合同生效的先决条件1.4合同的期限a.合同自生效之日起至____年____月____日止2.工程范围2.1工程名称及地点a.工程名称:____工程b.工程地点:____市____区____路____号2.2工程规模及类别a.工程规模:____平方米b.工程类别:____类2.3工程内容a.土建工程b.装修工程c.安装工程2.4工程质量要求a.达到国家规定的____级质量标准b.工程验收合格后,甲方有权对工程质量进行抽查3.劳务分包范围3.1分包单位承担的工程内容及工作a.承包范围内的土建工程b.承包范围内的装修工程c.承包范围内的安装工程3.2分包单位提供的服务及设施a.提供必要的施工设备、材料及劳动力b.负责施工现场的日常管理3.3分包单位负责的人员及设备a.乙方应配备足够的技术人员、施工人员及管理人员b.乙方应提供相应的施工设备,包括但不限于:____4.工程进度及节点4.1工程进度安排a.乙方应在合同生效后____日内完成施工图纸的会审和交底b.乙方应在____日内完成主体结构施工c.乙方应在____日内完成装饰装修工程4.2工程节点及验收标准a.主体结构施工完成后,甲方组织验收,验收合格后方可进行下一阶段的施工b.装饰装修工程完成后,甲方组织验收,验收合格后方可交付使用4.3工程延期及处理措施a.乙方因不可抗力原因导致工程延期,应及时通知甲方,并提交书面说明b.甲方应在收到乙方书面说明后____日内给予答复,延期工期不得超过____日5.工程价款5.1工程合同价款a.本合同工程总价款为人民币____元整b.合同价款包含税金、材料费、人工费、机械费等所有费用5.2工程进度款支付方式及时间a.甲方按工程进度支付进度款,具体支付比例及时间如下:1.主体结构施工完成后支付合同价款的____%2.装饰装修工程完成后支付合同价款的____%b.甲方应在支付进度款前____日内书面通知乙方5.3工程竣工结算及支付a.乙方应在工程竣工后____日内提交竣工结算书b.甲方应在收到竣工结算书后____日内完成审核,并支付结算款6.质量保证6.1质量保证期限a.本合同工程的质量保证期限为自工程竣工验收合格之日起____年6.2质量保证责任a.乙方应对工程的质量承担全部责任b.如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应无条件进行修复,直至达到合同约定的质量标准6.3质量问题处理a.甲方发现质量问题,应及时通知乙方,乙方应在____日内予以处理b.乙方在处理质量问题过程中,应确保不影响工程进度7.安全生产7.1安全生产责任a.乙方应严格按照国家有关安全生产的法律法规和标准进行施工b.乙方应建立健全安全生产管理制度,落实安全生产责任制7.2安全生产措施a.乙方应定期对施工现场进行安全检查,及时发现并消除安全隐患b.乙方应配备必要的安全防护设施和应急救援设备7.3安全事故处理a.乙方应立即启动应急预案,采取措施防止事故扩大b.乙方应在事故发生后____小时内向甲方及有关部门报告事故情况8.人员管理8.1人员配备要求a.乙方应按照工程规模和施工进度要求,配备足够的技术、施工、管理人员b.乙方人员应具备相应的资格证书和技能水平8.2人员培训及考核a.乙方应定期对人员进行安全生产、技术操作等方面的培训b.甲方有权对乙方人员进行考核,考核不合格者不得上岗作业8.3人员调动及离职a.乙方人员的调动需经甲方同意,并办理相关手续b.乙方人员离职应提前____日向甲方提出申请,并完成工作交接9.材料设备9.1材料设备采购及供应a.乙方负责材料设备的采购,并保证其质量符合国家及行业标准b.乙方应在工程开工前____日内提交材料设备清单及质量保证资料9.2材料设备质量要求a.材料设备质量应符合国家及行业标准,并满足工程要求b.甲方有权对材料设备进行抽样检验,检验不合格者不得使用9.3材料设备验收及管理a.乙方应在材料设备进场后____日内完成验收,并通知甲方b.乙方应建立健全材料设备管理制度,确保材料设备的使用安全10.保密条款10.1保密内容a.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等b.有关工程的技术资料、图纸、设计文件等10.2保密期限a.本合同履行期间及合同终止后____年内10.3违约责任a.如一方违反保密义务,应承担相应的法律责任b.违约方应赔偿对方因此遭受的损失11.违约责任11.1违约情形a.乙方未按合同约定完成工程进度b.乙方提供的材料设备质量不符合要求c.乙方违反安全生产规定,造成安全事故11.2违约责任承担方式a.乙方应承担违约责任,包括但不限于:1.支付违约金2.修复或更换不合格的材料设备3.赔偿损失11.3违约赔偿计算方法a.违约金按合同价款的____%计算b.损失赔偿按实际损失计算12.合同解除及终止12.1合同解除条件a.甲方有权在乙方严重违约时解除合同b.双方协商一致,经签署书面协议解除合同12.2合同终止条件a.工程按合同约定完成,经验收合格b.双方协商一致,经签署书面协议终止合同12.3合同解除及终止后的处理a.合同解除或终止后,双方应进行工程结算b.双方应按照合同约定,处理剩余工程及设备13.争议解决13.1争议解决方式a.双方应友好协商解决合同争议b.协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼13.2争议解决机构a.本合同争议解决机构为____仲裁委员会13.3争议解决费用a.仲裁费用由败诉方承担14.其他14.1合同附件a.本合同附件包括但不限于:1.施工图纸2.材料设备清单3.人员配备表14.2合同生效及备案a.本合同自双方签字盖章之日起生效b.本合同一式____份,双方各执____份14.3合同解释及适用法律b.本合同适用中华人民共和国法律第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义a.本合同所称第三方是指除甲乙双方之外的,为履行本合同提供中介服务、技术服务、监理服务、咨询服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入方式a.第三方介入本合同,需经甲乙双方书面同意。b.第三方介入本合同,应签订相应的服务协议或委托协议。15.3第三方职责a.第三方应根据服务协议或委托协议,履行相应的职责。b.第三方应遵守国家法律法规,维护甲乙双方的合法权益。16.第三方责任限额16.1第三方责任范围a.第三方在本合同项下的责任限于其服务范围。b.第三方对其提供的服务质量、进度、成果负责。16.2第三方责任限额a.第三方责任限额按其服务协议或委托协议约定。b.若第三方责任超出服务协议或委托协议约定的限额,甲方有权要求乙方承担相应的补充责任。17.甲乙双方责任划分17.1甲乙双方责任a.甲方负责工程项目的总体管理,包括但不限于:工程设计、招标、合同签订、工程进度、质量、安全、验收等。b.乙方负责工程施工,包括但不限于:人员、设备、材料、进度、质量、安全等。17.2第三方责任a.第三方根据服务协议或委托协议,对甲乙双方提供相应的服务。b.第三方对甲乙双方提供的服务质量、进度、成果负责。18.第三方介入后的合同变更18.1合同变更程序a.第三方介入本合同,涉及合同变更的,需经甲乙双方书面同意。b.合同变更应签订书面协议,并作为本合同的附件。18.2合同变更内容a.合同变更内容应包括但不限于:第三方服务内容、服务期限、服务费用、责任范围、责任限额等。b.合同变更不影响本合同其他条款的效力。19.第三方介入后的争议解决19.1争议解决方式

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论