2025年小型数据中心施工合同范本集锦3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年小型数据中心施工合同范本集锦本合同目录一览1.施工项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4施工期限2.施工方资质及义务2.1施工方资质要求2.2施工方义务3.甲方责任及义务3.1甲方责任3.2甲方义务4.施工合同履行4.1施工准备4.2施工进度4.3施工质量4.4施工安全5.合同变更及终止5.1合同变更条件5.2合同终止条件6.付款方式及期限6.1付款方式6.2付款期限7.施工进度款支付7.1进度款支付条件7.2进度款支付比例8.结算与竣工8.1竣工验收8.2结算方式8.3结算期限9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同生效及其他11.1合同生效条件11.2合同附件11.3合同解释12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.合同签署及其他14.1合同签署14.2合同附件清单第一部分：合同如下：1.施工项目概述1.1项目名称：小型数据中心1.2项目地点：市区路号1.3项目规模：占地面积平方米，建筑面积平方米1.4施工期限：自合同签订之日起个月内完成2.施工方资质及义务2.2施工方义务：2.2.1按照国家相关法律法规和行业标准进行施工2.2.2确保施工质量、安全和进度符合合同要求2.2.3配备合格的技术人员和施工队伍2.2.4按时提交施工进度、质量、安全等相关资料3.甲方责任及义务3.1甲方责任：3.1.1按时提供施工场地、相关资料和施工条件3.1.2配合施工方进行施工协调工作3.1.3按时支付工程进度款3.1.4对施工过程中的合理变更予以确认3.2甲方义务：3.2.1确保施工场地具备施工条件，包括水、电、路等基础设施3.2.2指定专人负责施工过程中的协调工作3.2.3对施工过程中可能出现的质量问题负责处理4.施工合同履行4.1施工准备：4.1.1施工方在合同签订后天内提交施工组织设计和施工方案4.1.2甲方在施工准备期间提供必要的施工条件4.2施工进度：4.2.1施工方应按合同约定的时间节点完成各阶段施工任务4.2.2甲方应按施工进度安排支付进度款4.3施工质量：4.3.1施工方应确保工程质量达到国家标准和合同约定4.3.2甲方有权对施工质量进行监督检查4.4施工安全：4.4.1施工方应严格执行安全生产法律法规，确保施工安全4.4.2甲方应配合施工方做好施工现场的安全管理工作5.合同变更及终止5.1合同变更条件：5.1.1由于不可抗力等原因导致合同无法履行5.1.2双方协商一致，且变更内容不影响合同的主要条款5.2合同终止条件：5.2.1合同履行完毕5.2.2由于一方违约导致合同无法履行5.2.3双方协商一致解除合同6.付款方式及期限6.1付款方式：6.1.1预付款：合同签订后天内支付合同总价的%6.1.2进度款：按施工进度支付，每次支付%6.1.3结算款：竣工验收合格后天内支付合同总价的%6.2付款期限：6.2.1预付款：合同签订后天内6.2.2进度款：每个施工阶段完成后天内6.2.3结算款：竣工验收合格后天内7.施工进度款支付7.1进度款支付条件：7.1.1施工方按照施工进度完成合同约定的工程量7.1.2甲方对完成的工程量进行确认7.2进度款支付比例：7.2.1每完成%的工程量，支付相应比例的进度款8.结算与竣工8.1竣工验收8.1.1竣工验收应按照国家有关竣工验收的规定进行8.1.2竣工验收应在合同约定的竣工日期后天内完成8.1.3甲方应在验收合格后天内出具验收报告8.2结算方式8.2.1结算依据：国家有关工程造价的规定及合同约定8.2.2结算程序：竣工结算经双方确认后，甲方应在天内支付结算款8.3结算期限8.3.1竣工验收合格后天内完成竣工结算8.3.2甲方应在收到竣工结算报告后天内支付结算款9.违约责任9.1违约情形9.1.1施工方未按合同约定完成工程9.1.2甲方未按合同约定支付款项9.1.3双方因不可抗力导致合同无法履行9.2违约责任9.2.1施工方违约：赔偿甲方因违约造成的损失9.2.2甲方违约：支付违约金，并赔偿施工方因违约造成的损失10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议10.1.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决程序10.2.1提起诉讼前，双方应书面通知对方10.2.2诉讼期间，双方应继续履行合同义务11.合同生效及其他11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后生效11.1.2需报相关政府部门审批的，以审批通过为准11.2合同附件11.2.1施工图纸11.2.2施工组织设计11.2.3甲方提供的资料清单11.3合同解释11.3.1合同条款如有歧义，以双方协商一致的解释为准11.3.2合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致解除合同12.1.2一方违约导致合同无法履行12.1.3不可抗力导致合同无法履行12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方12.2.2合同解除后，双方应按照约定处理善后事宜13.合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同履行完毕13.1.2合同解除13.1.3双方协商一致终止合同13.2合同终止程序13.2.1双方应书面确认合同终止13.2.2合同终止后，双方应按照约定处理善后事宜14.合同签署及其他14.1合同签署14.1.1双方代表签字盖章14.1.2合同一式四份，双方各执两份14.2合同附件清单14.2.1甲方提供的资料清单14.2.2施工图纸14.2.3施工组织设计第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义：在本合同中，第三方指除甲乙双方以外的，参与本合同履行过程中的中介机构、监理单位、设计单位、供应商等。1.2第三方介入目的：为保证施工质量、进度、安全以及合同履行，引入第三方进行专业监督、咨询、评估等。2.第三方介入方式2.1第三方介入形式：包括但不限于监理、设计、咨询、审计、检测等。2.2第三方介入时间：自合同签订之日起至合同终止之日止。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额：第三方因自身原因导致本合同履行受到影响，应承担相应的法律责任和经济责任。3.2第三方责任限额确定：由甲乙双方根据第三方提供的资质、经验等因素协商确定。4.第三方与甲乙双方的关系4.1第三方与甲乙双方均为独立主体，各自承担相应的法律责任。4.2第三方应严格按照本合同约定，履行其职责。5.第三方介入后的额外条款5.1第三方介入后的合同变更：如因第三方介入导致合同内容需变更，甲乙双方应协商一致，签订补充协议。5.2第三方介入后的费用承担：第三方介入产生的费用，由甲乙双方根据实际情况协商分担。6.第三方介入后的权利与义务6.1第三方权利：6.1.1对施工过程进行监督检查，提出整改意见；6.1.2对施工质量、进度、安全等方面进行评估；6.1.3对施工过程中发现的问题，向甲乙双方报告。6.2第三方义务：6.2.1按照合同约定，履行监督检查、评估等职责；6.2.2对发现的问题，及时向甲乙双方报告；6.2.3保证其提供的咨询服务、评估结果等客观、公正。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与施工方的关系：第三方对施工方进行监督检查，但不直接参与施工过程。7.2第三方与甲乙双方的关系：第三方接受甲乙双方的委托，为双方提供专业服务。7.3第三方与供应商的关系：第三方对供应商提供的材料、设备等进行质量检测，确保其符合合同要求。8.第三方介入后的争议解决8.1第三方介入过程中产生的争议，由甲乙双方协商解决。8.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.第三方介入后的合同终止9.1第三方介入期间，如出现合同终止情形，甲乙双方应协商解决。9.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定处理善后事宜。10.第三方介入后的保密条款10.1第三方在介入过程中，应对甲乙双方的技术、商业秘密等予以保密。10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日止。11.第三方介入后的其他约定11.1第三方介入过程中，如因第三方原因导致本合同履行受到影响，甲乙双方有权要求第三方承担相应的法律责任和经济责任。11.2第三方介入过程中，如出现法律、法规变更，甲乙双方应根据实际情况调整本合同相关条款。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及说明要求：提供详细的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，并附有必要的说明和标注。说明：施工图纸是施工方进行施工的重要依据，必须清晰、准确。2.施工组织设计要求：详细说明施工方案、施工进度计划、施工资源配置、质量保证措施、安全防护措施等。说明：施工组织设计是确保施工顺利进行的关键文件，需经甲方审核同意。3.甲方提供的资料清单要求：列出甲方提供的所有施工所需的资料，包括土地使用证明、规划许可证、施工许可证等。说明：甲方提供的资料是施工方进行施工的前提条件，必须齐全。4.甲方提供的施工场地条件说明要求：说明施工场地的地形、地貌、地质条件、地下管线、周边环境等。说明：施工场地条件直接影响施工进度和质量，需详细说明。5.施工进度计划表要求：详细列出各施工阶段的开始和结束时间，以及各阶段的工程量。说明：施工进度计划表是监控施工进度的依据，需定期更新。6.施工质量保证措施要求：列出施工过程中的质量控制点、检验方法、验收标准等。说明：施工质量保证措施是确保工程质量的关键，需严格执行。7.施工安全防护措施要求：列出施工现场的安全防护措施、应急预案、安全培训计划等。说明：施工安全防护措施是保障施工人员生命财产安全的重要措施，需高度重视。8.合同附件清单要求：列出合同中约定的所有附件，包括但不限于上述附件。说明：合同附件清单是合同的重要组成部分，需双方签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为施工方未按合同约定完成工程责任认定：施工方应赔偿甲方因违约造成的损失，包括工期延误、质量不合格等。示例：施工方未按期完成工程，导致甲方遭受经济损失，施工方应赔偿损失。甲方未按合同约定支付款项责任认定：甲方应支付违约金，并赔偿施工方因违约造成的损失。示例：甲方未按期支付进度款，施工方因此停工，甲方应支付违约金。第三方未按合同约定履行职责责任认定：第三方应承担相应的法律责任和经济责任。示例：第三方在监理过程中未能及时发现施工质量问题，导致工程受损，第三方应赔偿损失。不可抗力导致合同无法履行责任认定：双方互不承担责任，可根据实际情况协商解决。示例：地震等不可抗力因素导致施工中断，双方可协商延期施工或解除合同。全文完。2024年小型数据中心施工合同范本集锦1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方5.合同签订地点二、项目概述1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目内容5.项目进度安排三、合同双方权利与义务1.承包方权利与义务2.业主方权利与义务3.监理方权利与义务四、工程质量与标准1.工程质量要求2.工程质量验收标准3.工程质量保证措施五、工程进度与工期1.工程进度计划2.工程工期要求3.工程进度调整及延误处理六、合同价格与支付方式1.合同总价2.工程进度款支付方式3.验收付款条件4.结算与审计七、材料设备供应1.材料设备采购要求2.材料设备供应责任3.材料设备验收标准4.材料设备质量保证八、工程变更与索赔1.工程变更范围及程序2.工程变更价格确定3.索赔程序及条件4.索赔处理方式九、工程验收与交付1.工程验收标准2.工程验收程序3.工程交付条件4.工程交付手续十、保修与维修1.保修期限及内容2.维修责任与费用3.维修响应时间4.保修期满后的处理十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十二、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止程序4.合同解除与终止后的处理十三、合同附件1.合同附件清单2.合同附件内容3.合同附件效力十四、其他约定事项1.合同生效条件2.合同履行要求3.合同变更程序4.合同解除与终止后的后续事宜合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2024年小型数据中心施工合同2.合同编号：_______3.合同签订日期：_______4.合同双方：承包方名称：_______业主方名称：_______5.合同签订地点：_______二、项目概述1.项目名称：_______2.项目地点：_______3.项目规模：_______4.项目内容：土建工程设备安装工程系统集成工程5.项目进度安排：施工准备期：_______施工实施期：_______竣工验收期：_______三、合同双方权利与义务1.承包方权利与义务按照合同约定进行施工保证施工质量按时完成工程进度承担施工过程中的风险2.业主方权利与义务提供施工场地及所需材料按时支付工程款监督施工进度和质量接收并验收竣工工程3.监理方权利与义务监督施工过程确保施工质量符合标准协调合同双方关系提供技术支持四、工程质量与标准1.工程质量要求符合国家相关工程质量标准符合设计图纸及施工规范要求2.工程质量验收标准施工过程中每道工序完成后进行自检业主方或监理方进行验收3.工程质量保证措施采用合格的建筑材料和设备严格执行施工工艺和操作规程五、工程进度与工期1.工程进度计划施工进度表各阶段完成时间节点2.工程工期要求总工期：_______各分部工程工期：_______3.工程进度调整及延误处理因不可抗力导致工期延误，经双方协商可顺延工期因承包方原因导致工期延误，承包方承担相应责任六、合同价格与支付方式1.合同总价：_______2.工程进度款支付方式：按照工程进度和实际完成情况进行支付每月支付进度款的_______%3.验收付款条件：工程验收合格后支付业主方或监理方签字确认4.结算与审计：合同竣工后进行结算由具有资质的审计机构进行审计七、材料设备供应1.材料设备采购要求：承包方负责采购材料设备应符合国家相关标准和规范2.材料设备供应责任：承包方负责按时供应材料设备业主方或监理方有权对材料设备进行检验3.材料设备验收标准：符合合同约定标准具有合格证明文件4.材料设备质量保证：承包方提供质量保证书业主方或监理方有权要求更换不合格材料设备八、工程变更与索赔1.工程变更范围及程序在施工过程中，如因设计变更、工程量增减等原因，需进行工程变更工程变更需经双方协商一致，并由监理方确认2.工程变更价格确定变更工程的价格按照合同约定或市场价确定变更工程的价格变更需在变更实施前通知对方3.索赔程序及条件承包方因不可抗力或业主方责任导致损失，可向业主方提出索赔索赔需提供相关证明材料，并由监理方审核4.索赔处理方式索赔经双方协商一致后，业主方应在_______日内支付赔偿金九、工程验收与交付1.工程验收标准符合国家相关工程质量标准符合设计图纸及施工规范要求2.工程验收程序施工完成后，承包方组织自检业主方或监理方进行验收3.工程交付条件工程质量合格工程资料齐全工程交付使用4.工程交付手续承包方提供工程交付证书业主方验收合格后签署交付证书十、保修与维修1.保修期限及内容保修期限：_______保修内容包括但不限于设备故障、系统故障等2.维修责任与费用保修期内，因承包方原因造成的故障，由承包方负责维修维修费用由承包方承担3.维修响应时间维修响应时间：_______小时内4.保修期满后的处理保修期满后，业主方自行负责维修维修费用由业主方承担十一、争议解决1.争议解决方式双方友好协商仲裁诉讼2.争议解决机构仲裁委员会人民法院3.争议解决程序双方在争议发生后_______日内提出解决请求争议解决机构在收到请求后_______日内进行调解或审理4.争议解决费用争议解决费用由败诉方承担十二、合同解除与终止1.合同解除条件双方协商一致一方违约因不可抗力导致合同无法履行2.合同终止条件合同期限届满合同解除合同终止通知3.合同解除与终止程序合同解除或终止需书面通知对方合同解除或终止后，双方应进行清算4.合同解除与终止后的处理双方应互相返还已支付的款项十三、合同附件1.合同附件清单设计图纸施工方案材料设备清单其他相关文件2.合同附件内容合同附件是合同不可分割的一部分合同附件具有同等法律效力3.合同附件效力合同附件与合同具有同等法律效力十四、其他约定事项1.合同生效条件双方签字盖章合同经双方代表签字盖章后生效2.合同履行要求双方应按照合同约定履行各自义务合同履行过程中，双方应保持沟通协调3.合同变更程序合同变更需经双方协商一致，并由监理方确认合同变更应以书面形式进行4.合同解除与终止后的后续事宜双方应互相返还已支付的款项承包方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________日期：_____________________________业主方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________日期：_____________________________监理方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________日期：_____________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导决策权甲方有权对施工过程中的重大决策进行最终审批，包括但不限于工程变更、材料设备采购等。甲方应在接到相关申请后_______日内做出决策。2.甲方监督权甲方有权对施工进度、质量、安全等方面进行监督，并有权要求承包方提供相关资料。甲方监督人员有权进入施工现场进行检查，承包方应予以配合。3.甲方协调权甲方负责协调施工过程中与其他相关方的沟通，包括但不限于政府部门、供应商等。甲方应确保施工过程中各项手续的合规性。4.甲方付款条件甲方在收到承包方提交的工程进度款申请和相关证明后，应在_______日内支付工程进度款。5.甲方违约责任若甲方未按时支付工程进度款，应向承包方支付_______%的违约金。若甲方违反合同约定导致工程延误，应承担相应的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导施工权乙方有权根据合同约定和施工实际情况，对施工方案、进度计划等进行调整。乙方应确保施工过程中的质量、安全、环保等符合相关标准。2.乙方材料设备采购权乙方有权根据工程需要，自行采购材料设备，并确保其质量符合合同要求。乙方应提供材料设备的合格证明文件。3.乙方进度款支付条件乙方应在完成合同约定的工程量后，向甲方提交工程进度款申请和相关证明。甲方应在收到乙方申请后_______日内支付工程进度款。4.乙方违约责任若乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付_______%的违约金。若乙方违反合同约定导致工程延误，应承担相应的违约责任。5.乙方保密义务乙方应遵守合同约定，对施工过程中的技术秘密、商业秘密等予以保密。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.中介机构职责中介机构负责对施工过程进行监督，确保施工质量、进度、安全等符合合同要求。中介机构有权对施工过程中的重大决策提出意见和建议。2.中介机构费用中介机构的服务费用由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确。中介机构的服务费用在合同履行过程中按比例支付。3.中介机构违约责任若中介机构未履行职责，导致施工过程中出现质量问题，应承担相应的违约责任。若中介机构违反合同约定，导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。4.中介机构保密义务中介机构应遵守合同约定，对施工过程中的技术秘密、商业秘密等予以保密。5.中介机构争议解决中介机构在履行职责过程中产生的争议，应通过协商解决。若协商不成，可提交仲裁或诉讼解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸2.施工方案3.材料设备清单4.合同附件（包括但不限于技术规范、验收标准、付款条件等）5.甲方、乙方、监理方代表签字盖章的合同文本6.中介机构服务协议7.工程进度表8.工程验收证书9.保修书10.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程进度款乙方未按合同约定完成工程乙方使用不合格材料设备双方未按合同约定进行工程变更中介机构未履行监督职责2.违约认定：甲方违约：根据合同约定，甲方未按时支付工程进度款，经乙方催告后仍不支付，视为违约。乙方违约：根据合同约定，乙方未按合同约定完成工程，经甲方催告后仍不完成，视为违约。材料设备不合格：经检验，乙方使用的材料设备不符合合同约定或国家相关标准，视为违约。工程变更未履行：双方未按合同约定进行工程变更，或未经监理方确认，视为违约。中介机构违约：中介机构未履行监督职责，导致施工过程中出现重大质量问题，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指一方当事人违反合同约定，应当承担的法律后果。3.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。4.诉讼：指当事人通过人民法院解决争议的司法途径。5.保密：指对涉及技术秘密、商业秘密等信息的保密义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付工程进度款解决办法：乙方应及时催告甲方支付，并可要求甲方支付违约金。2.问题：乙方未按合同约定完成工程解决办法：甲方应及时催告乙方完成，并可要求乙方支付违约金。3.问题：材料设备不合格解决办法：乙方应立即更换不合格材料设备，并承担相关费用。4.问题：工程变更未履行解决办法：双方应重新协商，并经监理方确认后进行变更。5.问题：中介机构未履行监督职责解决办法：双方可要求中介机构承担相应的违约责任。五、所有应用场景：1.小型数据中心新建工程2.小型数据中心扩建工程3.小型数据中心设备更新改造工程4.小型数据中心运维服务合同5.小型数据中心与其他设施的联合工程全文完。2024年小型数据中心施工合同范本集锦2合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________2.乙方（施工单位）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________3.其他相关方（如监理单位、设计单位等）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________二、合同前言2.1背景随着我国经济的快速发展和信息化进程的推进，小型数据中心的建设需求日益增长。为了满足市场需求，提高数据中心的建设质量，甲方决定建设一座小型数据中心。为确保工程顺利进行，双方本着平等互利、协商一致的原则，特订立本合同。2.2目的本合同的目的是明确甲乙双方在小型数据中心施工过程中的权利、义务和责任，确保工程按期、按质、按预算完成，为我国数据中心建设事业贡献力量。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（1）小型数据中心：指具有一定规模的数据存储、处理和传输能力的计算机系统，主要用于数据备份、业务处理、应用服务等。（2）施工：指在小型数据中心建设过程中，按照设计要求进行土建、设备安装、系统集成等工作。3.2关键词解释（1）甲方：指本合同中的建设方，负责提供施工所需的资金、场地等条件。（2）乙方：指本合同中的施工单位，负责按照合同约定进行施工。（3）合同工期：指合同约定的施工完成时间。（4）合同造价：指本合同约定的工程总造价。（5）工程进度款：指甲方按照合同约定支付给乙方的施工款项。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、造价完成施工任务。（2）有权对施工过程中的质量问题进行监督检查。（3）有权对乙方违约行为提出处理意见。4.2乙方的权利和义务（1）按照合同约定的时间、质量、造价完成施工任务。（2）遵守国家有关施工标准、规范和规定。（3）及时解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。（4）在施工过程中，确保施工安全和环境保护。五、履行条件5.1合同履行时间合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。5.2合同履行地点施工地点为：_________________________5.3合同履行方式乙方应按照设计图纸、施工规范和合同约定，分阶段、分批次完成施工任务。甲方应按合同约定支付工程进度款。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的工期届满，工程按质按量完成。（2）因不可抗力导致合同无法继续履行。（3）甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序（1）甲乙双方协商一致，签订终止合同协议。（2）乙方将施工现场清理完毕，甲方验收合格。（3）甲乙双方办理合同终止手续。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应退还甲方已支付的工程款。（2）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定承担相应的责任。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程直接费用：包括人工费、材料费、机械使用费、设备购置费等。（2）工程间接费用：包括管理费、利润、风险费等。（3）其他费用：包括设计费、监理费、检验检测费等。7.2支付方式（1）乙方在签订合同后，应向甲方提交详细的工程预算，甲方审核通过后，双方签订付款计划。（2）工程进度款支付：按照工程实际完成情况进行分期支付，具体支付比例和节点由双方协商确定。（3）竣工结算：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算文件，甲方在收到文件后30日内进行审核，审核无误后支付结算款。7.3支付时间（1）工程开工前，甲方支付乙方合同总价的10%作为预付款。（2）工程进度款支付：根据工程进度，每月支付合同总价的10%，直至工程进度达到合同约定的节点。（3）竣工结算支付：在工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工结算文件后的30日内支付结算款。7.4支付条件（1）乙方提交的工程进度款申请需经甲方审核确认。（2）乙方提交的竣工结算文件需经甲方审核确认。（3）支付款项需符合国家有关税收政策。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付工程进度款或竣工结算款的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。（2）甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担由此造成的工期延误和费用增加。8.2乙方违约（2）乙方未按合同约定进行施工，造成工程安全事故的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应按合同约定承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。（2）赔偿金额以实际损失为准，包括直接经济损失和间接经济损失。（3）赔偿方式包括但不限于货币赔偿、恢复原状、排除妨碍等。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术秘密、商业秘密和其他保密信息。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理的保密措施，防止保密信息的泄露。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然力量或社会力量导致的无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括地震、洪水、台风、战争、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，导致合同无法履行时，双方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）社会事件：如战争、政府行为等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同约定不得转让的情形。（2）涉及国家安全、商业秘密等特殊事项的合同。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对施工图纸、技术规范等文件的修改权。（2）乙方保留对施工过程中发现的问题提出改进建议的权利。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，如遇国家政策调整，甲方有权根据实际情况调整合同内容。（2）如遇不可抗力事件，双方均有权根据实际情况调整合同履行时间。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何一方要求修改或补充合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，以书面形式进行修改或补充。（2）修改或补充的合同内容与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力修改或补充的合同内容自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。（2）乙方应按照甲方要求，配合完成相关手续和验收工作。15.2协作与配合方式双方应通过书面或口头形式进行沟通，确保信息畅通，共同推进工程进度。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于小型数据中心施工的完整协议，任何一方不得以口头形式对本合同进行修改。16.3增减条款未经双方书面同意，任何一方不得增加或减少本合同约定的权利和义务。十七、签字、日期、盖章甲方（建设方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________签字：_________________________日期：_________________________乙方（施工单位）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________签字：_________________________日期：_________________________附件：1.小型数据中心施工图纸2.小型数据