版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度光伏发电站土建施工分包合同本合同目录一览第一条合同双方信息1.1甲方信息1.2乙方信息第二条合同标的2.1光伏发电站项目概述2.2土建施工范围2.3施工期限第三条工程量清单3.1工程量清单编制依据3.2工程量清单内容3.3工程量清单变更第四条工程进度与验收4.1工程进度计划4.2工程进度调整4.3工程验收标准4.4验收程序第五条工程造价与支付5.1工程造价构成5.2工程造价调整5.3工程款支付方式5.4逾期付款责任第六条质量保证与验收6.1质量保证措施6.2质量验收标准6.3质量问题处理第七条安全生产与环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护责任7.4环境保护措施第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决费用第九条合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序第十条违约责任10.1违约责任承担方式10.2违约金计算10.3违约金支付第十一条合同解除与终止后的处理11.1工程交接11.2工程款结算11.3保证金退还第十二条合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同变更效力第十三条不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力事件处理13.3不可抗力事件证明第十四条合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工图纸14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:第一条合同双方信息1.1甲方信息甲方名称:[甲方全称]甲方地址:[甲方详细地址]甲方联系人:[甲方联系人姓名]甲方联系电话:[甲方联系电话]1.2乙方信息乙方名称:[乙方全称]乙方地址:[乙方详细地址]乙方联系人:[乙方联系人姓名]乙方联系电话:[乙方联系电话]第二条合同标的2.1光伏发电站项目概述项目名称:[光伏发电站项目名称]项目地点:[光伏发电站项目地点]项目规模:[光伏发电站项目规模]2.2土建施工范围包括但不限于基础施工、支架安装、电气设备安装、接地系统施工等。2.3施工期限合同工期自[开始日期]至[结束日期],共计[工期天数]天。第三条工程量清单3.1工程量清单编制依据本工程量清单依据国家现行建筑工程预算定额和工程量计算规则编制。3.2工程量清单内容包括但不限于工程量清单的序号、项目名称、计量单位、工程量、单位价格、合价等。3.3工程量清单变更在施工过程中,如因设计变更、工程量增减等原因导致工程量清单发生变化,双方应协商一致后进行变更。第四条工程进度与验收4.1工程进度计划乙方应根据合同工期编制详细的工程进度计划,并报送甲方审核。4.2工程进度调整如遇不可抗力等原因导致工程进度延误,乙方应及时通知甲方,并协商调整工程进度计划。4.3工程验收标准工程验收应按照国家现行建筑工程质量验收规范和标准执行。4.4验收程序工程验收分为自检、初验和最终验收,由甲方组织进行。第五条工程造价与支付5.1工程造价构成工程造价包括但不限于直接费、间接费、利润和税金等。5.2工程造价调整在施工过程中,如因政策调整、材料价格波动等原因导致工程造价发生变化,双方应协商一致后进行调整。5.3工程款支付方式工程款支付采用分阶段支付方式,具体支付节点和比例由双方协商确定。5.4逾期付款责任如乙方未按时提交工程量清单及验收资料,甲方有权扣除相应工程款。第六条质量保证与验收6.1质量保证措施乙方应严格按照国家现行建筑工程质量标准和设计文件要求施工,确保工程质量。6.2质量验收标准工程验收应按照国家现行建筑工程质量验收规范和标准执行。6.3质量问题处理如发现质量问题,乙方应立即采取措施进行整改,直至达到验收标准。第七条安全生产与环境保护7.1安全生产责任乙方应严格按照国家安全生产法律法规和标准,落实安全生产责任制。7.2安全生产措施乙方应制定安全生产措施,包括但不限于现场安全防护、设备安全管理、人员培训等。7.3环境保护责任乙方应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施防止施工过程中的环境污染。7.4环境保护措施包括但不限于噪声控制、废水处理、固体废弃物处理等。第八条争议解决8.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序争议解决过程中,双方应保持沟通,积极配合,共同寻求解决方案。8.3争议解决费用争议解决过程中产生的费用,由败诉方承担,除非另有约定。第九条合同解除与终止9.1合同解除条件(1)一方严重违约,另一方给予合理期限后仍未纠正;(2)发生不可抗力事件,导致合同无法履行;(3)经双方协商一致,决定解除合同。9.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同终止。9.3合同解除与终止程序第十条违约责任10.1违约责任承担方式任何一方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2违约金计算违约金按合同总价的一定比例计算,具体比例由双方在合同中约定。10.3违约金支付违约金应在违约行为发生后[一定期限]内支付,否则视为自动放弃。第十一条合同解除与终止后的处理11.1工程交接合同解除或终止后,乙方应立即完成工程的交接工作,将工程移交给甲方或指定的第三方。11.2工程款结算双方应按照合同约定和实际情况,进行工程款的最终结算。11.3保证金退还合同解除或终止后,如无违约行为,甲方应将保证金全额退还乙方。第十二条合同生效与变更12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序任何合同变更,均需经双方书面同意,并签订补充协议或修改合同。12.3合同变更效力合同变更后的内容具有同等法律效力,双方应严格遵守。第十三条不可抗力13.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。13.2不可抗力事件处理发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方,并采取措施减轻损失。13.3不可抗力事件证明发生不可抗力事件,乙方应提供相关证明材料,以证明其发生的客观性。第十四条合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工图纸14.3附件三:其他相关文件包括但不限于合同签订证明、付款凭证、工程验收报告等。第二部分:第三方介入后的修正第八条争议解决8.4第三方介入8.4.1第三方选择双方应共同选择第三方介入机构,如不能达成一致,任何一方可向合同签订地人民法院申请指定。8.4.2第三方职责第三方介入机构的主要职责是协助双方进行沟通和调解,提出解决方案,但不具备裁决权。8.4.3第三方费用第三方介入费用由双方按比例分担,具体比例由双方在合同中约定。第九条合同解除与终止9.4第三方介入9.4.1第三方角色第三方可担任评估机构、监理机构或法律顾问等角色,提供专业意见或监督执行。9.4.2第三方职责第三方的主要职责是评估合同解除或终止的原因及后果,确保各方权益得到合理保护。第十条违约责任10.4第三方介入10.4.1第三方角色第三方可担任调解人或仲裁员,协助解决违约争议。10.4.2第三方职责第三方的主要职责是评估违约情况,提出解决方案,并监督执行。第十一条合同解除与终止后的处理11.4第三方介入11.4.1第三方角色第三方可担任监理机构,确保工程交接和款项结算的顺利进行。11.4.2第三方职责第三方的主要职责是监督工程交接,确保交接过程的公正性和完整性,以及监督款项结算的准确性。第十二条合同生效与变更12.4第三方介入12.4.1第三方角色第三方可担任法律顾问,提供法律意见。12.4.2第三方职责第三方的主要职责是审核合同条款,确保合同内容符合法律法规要求,并监督合同变更的合法性和有效性。第十三条不可抗力13.4第三方介入13.4.1第三方角色第三方可担任鉴定机构,对不可抗力事件进行鉴定。13.4.2第三方职责第三方的主要职责是对不可抗力事件进行鉴定,确认其性质和影响,为双方提供依据。第十四条合同附件14.4第三方介入14.4.1第三方定义第三方是指除甲乙双方以外的,根据本合同约定介入合同履行过程中的个人、法人或其他组织。14.4.2第三方责任限额14.4.2.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方在介入合同履行过程中,因自身原因造成合同履行障碍或损害,应当承担的最高赔偿责任。14.4.2.2第三方责任限额确定第三方责任限额应在合同中明确约定,可根据第三方介入的具体情况和合同标的的价值进行确定。14.4.2.3第三方责任限额执行第三方在介入合同履行过程中,如因自身原因造成合同履行障碍或损害,其赔偿责任不超过合同约定的责任限额。14.4.3第三方与其他各方的划分说明14.4.3.1职责划分第三方介入合同履行过程中的职责应与甲乙双方的职责明确划分,避免职责交叉或责任不清。14.4.3.2权利划分第三方在介入合同履行过程中的权利应与甲乙双方的权利明确划分,确保第三方在履行职责时,其合法权益得到保障。14.4.3.3沟通与协调甲乙双方应与第三方保持良好沟通,协调第三方介入工作,确保合同履行顺利进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:应包含所有施工项目的名称、计量单位、工程量、单位价格、合价等信息。工程量清单应与实际施工相符,如有变更,应及时更新。2.附件二:施工图纸详细要求和说明:应包含施工项目的详细设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。图纸应清晰、准确,符合国家相关设计规范。3.附件三:合同签订证明详细要求和说明:应包含合同签订的时间、地点、双方代表签字等信息。证明合同已正式生效。4.附件四:付款凭证详细要求和说明:应包含付款的时间、金额、付款方、收款方等信息。付款凭证应与合同约定一致。5.附件五:工程验收报告详细要求和说明:应包含工程验收的时间、地点、验收人员、验收结果等信息。验收报告应详细记录验收过程中的问题及处理结果。6.附件六:安全生产记录详细要求和说明:应包含施工现场的安全生产措施、事故记录、整改措施等信息。安全生产记录应确保施工现场的安全。7.附件七:环境保护记录详细要求和说明:应包含施工现场的环境保护措施、污染排放情况、整改措施等信息。环境保护记录应确保施工现场的环境质量。8.附件八:第三方介入协议详细要求和说明:应包含第三方介入的原因、职责、费用等信息。协议应明确第三方的权利和义务。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。乙方施工质量不符合合同约定标准。甲方未按合同约定支付工程款。任何一方违反合同约定的保密条款。2.责任认定标准:乙方未按时完成工程,每延迟一天,应支付合同总价的一定比例作为违约金。乙方施工质量不符合合同约定标准,乙方应无条件返工,直至达到验收标准,并承担因此产生的费用。甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任。违反保密条款,违约方应承担相应的法律责任。3.违约责任示例说明:乙方未按合同约定的时间完成工程,实际完成时间为合同约定时间的120%,则乙方应支付合同总价2%的违约金。乙方施工质量不符合合同约定标准,经检测不合格,乙方应无条件返工,直至合格,并承担因此产生的额外费用。甲方未按合同约定支付工程款,实际支付时间为合同约定时间的30天,则甲方应向乙方支付合同总价1%的逾期付款利息。任何一方泄露合同内容,泄露方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。全文完。2024年度光伏发电站土建施工分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程范围及内容3.1土建施工范围3.2土建施工内容3.3施工质量要求4.工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3工期延误责任5.工程造价及支付方式5.1工程造价确定方式5.2工程造价构成5.3工程款支付方式5.4工程款支付节点6.施工组织设计及安全管理6.1施工组织设计6.2安全管理措施6.3安全责任7.质量管理及验收7.1质量管理要求7.2质量验收标准7.3质量验收程序8.合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更及解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算方法10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工图纸12.3附件三:其他相关文件13.合同签署及生效日期13.1合同签署日期13.2合同生效日期14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:光伏发电有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称2024年度光伏发电站土建施工工程2.2工程地点省市县光伏发电站2.3工程规模占地面积:10,000平方米建筑面积:8,000平方米2.4工程类型光伏发电站土建施工3.工程范围及内容3.1土建施工范围包括但不限于地基处理、基础施工、主体结构施工、屋面施工、装饰装修等。3.2土建施工内容地基处理:土方开挖、回填、压实等;基础施工:基础垫层、基础混凝土浇筑等;主体结构施工:框架结构施工、墙体施工等;屋面施工:屋面防水、保温等;装饰装修:门窗安装、墙面涂料等。3.3施工质量要求符合国家现行建筑质量标准及相关设计规范要求。4.工程进度及工期4.1工程进度计划第一阶段:地基处理(1个月)第二阶段:基础施工(2个月)第三阶段:主体结构施工(3个月)第四阶段:屋面施工(1个月)第五阶段:装饰装修(1个月)4.2工期要求自合同签订之日起,乙方应在6个月内完成全部施工任务。4.3工期延误责任如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金。5.工程造价及支付方式5.1工程造价确定方式本合同工程造价采用固定总价方式确定。5.2工程造价构成(1)材料费:包括水泥、钢筋、混凝土等;(2)人工费:包括施工人员工资、福利等;(3)机械费:包括施工机械租赁费、燃料费等;(4)其他费用:包括施工图纸费、监理费等。5.3工程款支付方式(1)合同签订后,乙方提交工程款支付申请,甲方在5个工作日内支付工程款的30%;(2)工程进度达到合同约定节点时,乙方提交工程款支付申请,甲方在5个工作日内支付工程款的30%;(3)工程完工验收合格后,乙方提交工程款支付申请,甲方在5个工作日内支付工程款的30%;(4)剩余10%的工程款作为质保金,质保期自工程验收合格之日起1年。6.施工组织设计及安全管理6.1施工组织设计乙方应根据工程特点和施工要求,编制详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、资源配置等。6.2安全管理措施(1)施工人员安全培训;(2)施工现场安全防护;(3)施工现场消防安全;(4)施工现场环境保护。6.3安全责任(1)乙方负责施工现场的安全管理,确保施工安全;(2)甲方负责提供安全施工条件,包括但不限于施工图纸、施工场地等;(3)双方应共同承担因施工原因导致的事故责任。8.合同变更及解除8.1合同变更条件(1)因不可抗力导致合同无法继续履行;(2)因国家政策调整或行业标准变更导致合同内容不符合要求;(3)经双方协商一致,认为需要变更合同内容。8.2合同解除条件(1)一方违约,另一方给予宽限期后仍未纠正;(2)合同履行过程中发生重大争议,经协商无法解决;(3)因不可抗力导致合同无法继续履行。8.3合同变更及解除程序(1)变更合同:双方书面通知对方,经协商一致后,签订补充协议,作为合同附件。(2)解除合同:任何一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方,并说明理由。双方应协商解决剩余合同事宜。9.违约责任9.1违约情形(1)乙方未按合同约定时间完成工程;(2)乙方施工质量不符合合同约定;(3)乙方违反合同约定的其他行为。9.2违约责任承担(1)乙方未按合同约定时间完成工程,每延误一日,应支付甲方违约金,金额为每日工程造价的1%;(2)乙方施工质量不符合合同约定,应返工或修复,费用由乙方承担;(3)乙方违反合同约定的其他行为,应承担相应的违约责任。9.3违约赔偿计算方法违约赔偿金额按实际损失计算,包括但不限于直接经济损失、合同约定的违约金等。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议,协商不成的,可提交仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如选择仲裁,争议提交至市仲裁委员会;如选择诉讼,争议提交至市区人民法院。10.3争议解决程序双方应按照争议解决机构的规定,提交争议解决申请,并积极配合争议解决程序的进行。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件(1)合同约定的工程完工验收合格;(2)合同约定的质保期满;(3)合同因解除而终止。11.3合同终止程序合同终止前,双方应完成合同约定的所有工作。合同终止后,双方应办理合同终止手续,包括但不限于清理债权债务、返还预付款等。12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工图纸12.3附件三:其他相关文件13.合同签署及生效日期13.1合同签署日期本合同于2024年3月15日签署。13.2合同生效日期本合同自签署之日起生效。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方,指在合同履行过程中,经甲方或乙方邀请或授权,提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于:(1)项目咨询与策划;(2)工程设计审查;(3)工程监理;(4)施工质量检测;(5)工程造价咨询;(6)法律、财务等专项服务。16.第三方介入程序16.1第三方邀请甲方或乙方有权根据项目需要邀请第三方介入,并与其签订相应的服务合同。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质证书,并符合国家或行业的相关规定。17.第三方责任与权利17.1第三方责任第三方在提供专业服务过程中,应严格遵守国家法律法规、行业标准及合同约定,对其提供的服务结果承担相应的责任。17.2第三方权利第三方有权根据服务合同约定,获得相应的服务费用,并享有合同约定的其他权利。18.第三方与其他各方的责任划分18.1甲方与第三方责任划分甲方对第三方的选择、监督和管理负责,第三方对甲方提供的服务承担相应责任。18.2乙方与第三方责任划分乙方对第三方的选择、监督和管理负责,第三方对乙方提供的服务承担相应责任。19.第三方责任限额19.1责任限额定义本合同所称第三方责任限额,指第三方因其违约行为或服务缺陷导致甲方或乙方遭受损失时,第三方应承担的最高赔偿金额。19.2责任限额确定第三方责任限额由双方在第三方服务合同中约定,但不得超过本合同总价的10%。20.第三方介入费用20.1费用承担第三方介入费用由甲方或乙方承担,具体费用在第三方服务合同中约定。20.2费用支付第三方介入费用在第三方服务合同签订后,按合同约定分期支付。21.第三方变更与解除21.1第三方变更如需更换第三方,甲方或乙方应提前30日书面通知对方,并说明理由。21.2第三方解除如第三方违反服务合同约定,甲方或乙方有权解除合同,并要求第三方承担相应的违约责任。22.第三方介入后的合同调整22.1合同调整第三方介入后,如需调整本合同相关条款,经双方协商一致,可签订补充协议,作为本合同附件。22.2补充协议效力补充协议与本合同具有同等法律效力。23.第三方介入后的争议解决23.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式,适用本合同约定的争议解决条款。23.2争议解决机构第三方介入后的争议解决机构,适用本合同约定的争议解决机构。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:列出工程项目的所有分部分项工程,包括工程量、单位、数量等。工程量清单应与设计图纸和规范要求相符。工程量清单应经双方确认无误。2.附件二:施工图纸详细要求:提供完整的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。施工图纸应符合国家现行设计规范和标准。施工图纸应经双方确认无误。3.附件三:合同双方营业执照复印件详细要求:提供双方有效的营业执照复印件,以证明双方具备合法经营资格。4.附件四:合同双方法定代表人身份证复印件详细要求:提供双方法定代表人的身份证复印件,以证明身份。5.附件五:合同双方授权委托书详细要求:如一方委托他人代表签订合同,应提供授权委托书,明确授权范围和期限。6.附件六:施工组织设计详细要求:提供详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、资源配置等。7.附件七:安全文明施工措施详细要求:提供施工现场的安全文明施工措施,包括安全防护、环保措施等。8.附件八:质量保证体系文件详细要求:提供质量保证体系文件,包括质量管理制度、质量检验标准等。9.附件九:合同变更及补充协议详细要求:记录合同变更及补充协议的内容,包括变更原因、变更内容、变更日期等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定时间完成工程。乙方施工质量不符合合同约定。甲方未按合同约定支付工程款。任何一方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准:乙方未按合同约定时间完成工程,每延误一日,应支付甲方违约金,金额为每日工程造价的1%。乙方施工质量不符合合同约定,应返工或修复,费用由乙方承担。甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付逾期付款利息,利息按银行同期贷款利率计算。任何一方违反合同约定的其他行为,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任示例:乙方未按合同约定时间完成工程,延误工期30天,应支付甲方违约金,计算公式为:30天×1%×工程造价。乙方施工的某分项工程质量不合格,经返工后仍不合格,返工费用为5万元,由乙方承担。全文完。2024年度光伏发电站土建施工分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1光伏发电站土建施工项目名称2.2施工地点2.3施工内容2.4施工期限3.合同价款及支付方式3.1合同总价3.2分阶段支付3.3支付方式3.4付款条件4.施工组织与管理4.1施工组织设计4.2施工进度计划4.3施工质量管理4.4施工安全管理5.材料与设备5.1材料设备供应5.2材料设备质量要求5.3材料设备验收5.4材料设备保管6.保密条款6.1保密范围6.2保密义务6.3违约责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除与终止的程序9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.合同生效与变更10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除与终止后的处理11.合同附件11.1附件一:施工图纸11.2附件二:技术规范11.3附件三:合同补充协议12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人13.合同备案13.1备案机关13.2备案程序14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:[甲方全称](2)乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址(1)甲方地址:[甲方详细地址](2)乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式(1)甲方联系方式:[甲方联系人姓名]、[甲方联系电话](2)乙方联系方式:[乙方联系人姓名]、[乙方联系电话]2.合同标的及范围2.1光伏发电站土建施工项目名称:[项目名称]2.2施工地点:[具体施工地址]2.3施工内容:(1)基础工程(2)结构工程(3)装饰装修工程(4)其他附属工程2.4施工期限:自[开始日期]至[结束日期]3.合同价款及支付方式3.1合同总价:人民币[金额]元整3.2分阶段支付:(1)开工前支付:合同总额的[百分比]%,即人民币[金额]元(2)中期支付:合同总额的[百分比]%,即人民币[金额]元(3)完工支付:合同总额的[百分比]%,即人民币[金额]元3.3支付方式:银行转账3.4付款条件:按照分阶段支付计划,在相应的工程节点完成且验收合格后支付4.施工组织与管理4.1施工组织设计:乙方应按照甲方要求,编制详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全保证措施等,并在施工前提交甲方审核批准。4.2施工进度计划:乙方应按照施工组织设计,制定详细的施工进度计划,并确保按时完成施工任务。4.3施工质量管理:乙方应严格按照国家有关标准和规范进行施工,确保工程质量符合要求。4.4施工安全管理:乙方应加强施工现场安全管理,确保施工过程中的人身和财产安全。5.材料与设备5.1材料设备供应:乙方负责提供施工所需的材料、设备,并保证其质量符合合同约定。5.2材料设备质量要求:所有材料、设备必须符合国家有关标准和规范。5.3材料设备验收:甲方有权对乙方提供的材料、设备进行验收,验收不合格的,乙方应立即更换或修复。5.4材料设备保管:乙方应妥善保管材料、设备,防止损坏、丢失。6.保密条款6.1保密范围:包括但不限于技术资料、商务信息、甲方项目信息等。6.2保密义务:双方对本合同内容及保密范围内的信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。6.3违约责任:如因违约泄露保密信息,违约方应承担相应的法律责任。7.争议解决7.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决合同执行过程中产生的争议。7.2争议解决机构:协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.3争议解决程序:按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规进行。8.合同解除与终止8.1合同解除条件(1)甲方原因:如甲方未按约定支付工程款,乙方有权解除合同。(2)乙方原因:如乙方未按合同约定完成施工任务,甲方有权解除合同。(3)不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行时,双方可协商解除合同。8.2合同终止条件(1)施工任务完成:乙方按照合同约定完成施工任务,经甲方验收合格后,合同终止。(2)合同解除:在合同解除条件下,合同自然终止。8.3合同解除与终止的程序(1)提出解除:任何一方提出解除合同,应提前[天数]天书面通知对方。(2)解除确认:对方收到解除通知后,应在[天数]天内予以确认。(3)合同终止:合同解除或终止后,双方应立即停止合同项下的所有活动。9.违约责任9.1违约行为(1)甲方违约:未按约定支付工程款或提供施工条件。(2)乙方违约:未按约定完成施工任务、质量不合格、安全事故等。9.2违约责任承担(1)甲方违约:应承担相应的违约责任,包括支付违约金和赔偿损失。(2)乙方违约:应承担相应的违约责任,包括支付违约金、修复缺陷、赔偿损失等。9.3违约赔偿违约方应按照合同约定或法律规定,向守约方支付违约金和赔偿损失。10.合同生效与变更10.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序(1)书面提出:任何一方提出变更合同,应以书面形式提出。(2)协商一致:双方就变更内容达成一致后,应签订书面变更协议。(3)变更生效:变更协议签订后,变更内容立即生效。10.3合同解除与终止后的处理合同解除或终止后,双方应立即处理合同项下的未了事宜,包括但不限于材料、设备、工程款等。11.合同附件11.1附件一:施工图纸11.2附件二:技术规范11.3附件三:合同补充协议12.合同签署12.1签署日期:[签署日期]12.2签署地点:[签署地点]12.3签署人(1)甲方代表:[甲方代表姓名]、[甲方代表职务](2)乙方代表:[乙方代表姓名]、[乙方代表职务]13.合同备案13.1备案机关:[备案机关名称]13.2备案程序:按照备案机关的规定进行备案。14.其他约定事项(1)本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。(2)本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”指除甲方、乙方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、检测方、咨询方、金融机构、仲裁机构等。15.2第三方介入情形(1)监理方:甲方有权聘请监理方对施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求。(2)检测方:为确保工程质量,双方同意聘请具有资质的检测方对工程进行质量检测。(3)咨询方:在施工过程中,如需专业咨询,双方可共同聘请咨询方提供意见。(4)金融机构:在合同履行过程中,如涉及融资、担保等金融业务,可邀请金融机构介入。15.3第三方职责(1)监理方:负责监督施工过程,确保工程质量、进度和安全。(2)检测方:负责对工程进行质量检测,出具检测报告。(3)咨询方:根据双方需求,提供专业咨询意见。(4)金融机构:根据双方要求,提供融资、担保等服务。15.4第三方权利(1)监理方:有权要求乙方提供施工进度、质量等信息。(2)检测方:有权对工程进行现场检测,要求乙方配合。(3)咨询方:有权要求乙方提供相关资料,参与项目讨论。(4)金融机构:有权根据合同约定,要求乙方提供相关担保。15.5第三方与其他各方的关系(1)第三方与甲方:第三方应遵守甲方的相关规定,服从甲方管理。(2)第三方与乙方:第三方应与乙方保持良好沟通,确保合同顺利履行。(3)第三方与双方:第三方应保持中立,公正处理合同执行过程中的问题。16.第三方责任限额16.1第三方责任范围第三方的责任仅限于其在合同约定的职责范围内,对于超出职责范围的行为,第三方不承担任何责任。16.2第三方责任限额(1)监理方:对于因监理方失职导致的质量问题,监理方应承担相应的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 幼儿园元旦汇演活动方案4篇
- 2024秋七年级数学上册 第四章 几何图形初步4.2 直线、射线、线段 2线段的大小教学思路(新版)新人教版
- 2024年虚拟现实设备采购合同
- 文字计算题(教学实录)-2024-2025学年四年级上册数学沪教版
- 二年级品德与生活上册 3.3 做个快乐鸟4教学思路 新人教版
- 音乐教学工作计划2023年(7篇)
- 我有一个梦想演讲稿500字
- 26方帽子店j教学实录-2023-2024学年三年级下册语文统编版
- 公司年度个人工作总结简短
- 山东省淄博市临淄区皇城镇第二中学初中体育《篮球》教学实录 新人教版
- 苏教版数学四年级下册知识点总结
- 三年级班队会课程纲要
- 慢病管理服务电话回访话术
- 第8章:一维杆件系统的振动
- GB/T 1741-2020漆膜耐霉菌性测定法
- 烟花爆竹作业安全技术规程
- 2023年云南省普通高中学业水平考试历史试卷附答案
- 400V开关柜操作及维护手册(双语)
- 《数学文化》课程教学大纲
- 教师业务档案(表格模板)
- 2021-2022学年天津市河西区八年级(上)期末物理试题及答案解析
评论
0/150
提交评论