2024年度地面铺装劳务分包合同范本（含合同变更流程）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度地面铺装劳务分包合同范本（含合同变更流程）本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方基本信息1.4合同标的及范围1.5合同工期2.劳务分包内容2.1铺装材料及规格2.2铺装工艺要求2.3铺装质量标准2.4铺装施工进度2.5铺装现场管理3.双方权利义务3.1分包方权利3.2分包方义务3.3总包方权利3.4总包方义务4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款时间及条件4.4逾期付款违约责任5.合同变更及终止5.1合同变更5.2合同终止5.3合同解除6.风险承担6.1自然灾害风险6.2不可抗力风险6.3其他风险7.质量保证及保修7.1质量保证7.2保修范围及期限7.3保修责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决费用9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约金10.合同附件10.1铺装工程量清单10.2铺装施工图纸10.3其他相关文件11.合同生效及解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.合同解除后的处理12.1工程交接12.2质量验收12.3费用结算13.合同解除后的争议处理13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决费用14.其他约定事项14.1合同履行过程中的其他约定14.2合同履行过程中的其他事项第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：2024年度地面铺装劳务分包合同1.2合同签订日期：2024年3月1日1.3合同双方基本信息1.3.1分包方：甲方，全称：建筑工程有限公司，地址：省市区路号，法定代表人：1.3.2总包方：乙方，全称：房地产开发有限公司，地址：省市区路号，法定代表人：1.4合同标的及范围1.4.1标的：小区15号楼地面铺装工程1.4.2范围：包括地面铺设、材料供应、施工技术指导等1.5合同工期1.5.1计划工期：2024年3月2日至2024年8月1日1.5.2实际工期根据施工进度进行调整2.劳务分包内容2.1铺装材料及规格2.1.1面层材料：陶瓷地砖，规格：600mm×600mm2.1.2基层材料：C20混凝土，厚度：100mm2.2铺装工艺要求2.2.1铺设前进行地面平整处理2.2.2铺设过程中保持施工区域整洁2.2.3铺设完成后进行养护2.3铺装质量标准2.3.1面层平整度不超过2mm2.3.2面层与基层粘结牢固2.3.3无空鼓、裂缝、起砂等现象2.4铺装施工进度2.4.1每日施工进度由双方共同确认2.4.2每周进行一次进度汇报2.5铺装现场管理2.5.1乙方负责现场安全、文明施工2.5.2甲方负责现场协调及监督3.双方权利义务3.1分包方权利3.1.1按照合同约定进行施工3.1.2要求甲方提供必要的施工条件3.1.3享受合同约定的报酬3.2分包方义务3.2.1按时完成施工任务3.2.2保证施工质量3.2.3遵守施工现场管理制度3.3总包方权利3.3.1对施工进度、质量进行监督3.3.2要求分包方按照合同约定履行义务3.3.3按时支付工程款3.4总包方义务3.4.1提供施工图纸、技术资料3.4.2协调施工现场关系3.4.3按时验收工程4.合同价款及支付方式4.1合同价款：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）4.2支付方式4.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付人民币叁拾万元整（￥300000.00）4.2.2进度款：每月支付已完成工程量的80%4.2.3结算款：工程验收合格后支付剩余工程款4.3付款时间及条件4.3.1预付款：合同签订后5个工作日内4.3.2进度款：每月25日前4.3.3结算款：工程验收合格后30日内4.4逾期付款违约责任4.4.1逾期付款每日按应付金额的1%支付违约金4.4.2逾期付款超过30日，乙方有权解除合同5.合同变更及终止5.1合同变更5.1.1双方协商一致，可以变更合同内容5.1.2变更内容应以书面形式进行确认5.2合同终止5.2.1合同工期完成5.2.2双方协商一致解除合同5.2.3出现合同约定的解除情形5.3合同解除5.3.1因不可抗力导致合同无法履行5.3.2一方严重违约5.3.3经双方协商一致解除合同8.风险承担8.1自然灾害风险8.1.1因自然灾害导致的工程损失，由乙方自行承担8.1.2乙方应采取措施降低自然灾害风险，如遇不可预见情况，应及时通知甲方8.2不可抗力风险8.2.1因不可抗力因素导致的工程延误，工期相应顺延8.2.2不可抗力事件发生后，双方应及时协商，采取必要措施减轻损失8.3其他风险8.3.1因设计变更、材料价格波动等非乙方原因导致工程成本增加，由甲方承担8.3.2乙方在施工过程中应严格按照规范操作，避免安全事故发生9.质量保证及保修9.1质量保证9.1.1乙方保证施工质量符合国家及行业相关标准9.1.2乙方应按照合同约定对施工质量进行自检，并接受甲方监督9.2保修范围及期限9.2.1保修范围：地面铺装工程的质量问题9.2.2保修期限：自工程竣工验收合格之日起一年9.3保修责任9.3.1保修期内，因乙方施工质量问题导致的损失，由乙方负责维修或赔偿9.3.2保修期满后，乙方应提供必要的施工记录和资料，方便甲方进行后续维护10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议10.1.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后30日内提交书面争议报告10.2.2争议解决过程中，双方应继续履行合同义务10.3争议解决费用10.3.1争议解决费用由败诉方承担，但法律另有规定的除外11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按时完成工程任务11.1.2乙方施工质量不符合合同约定11.1.3乙方违反合同约定的其他义务11.2违约责任11.2.1乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.2.2甲方有权要求乙方立即采取措施纠正违约行为11.3违约金11.3.1乙方未按时完成工程任务的，每日按合同价款的1%支付违约金11.3.2乙方施工质量不符合合同约定的，每平方米按人民币50元支付违约金12.合同附件12.1铺装工程量清单12.2铺装施工图纸12.3其他相关文件13.合同生效及解除13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同条款清晰明确13.2合同解除条件13.2.1双方协商一致13.2.2出现合同约定的解除情形13.3合同解除程序13.3.1提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方13.3.2双方应妥善处理合同解除后的善后事宜14.其他约定事项14.1合同履行过程中的其他约定14.1.1双方应严格按照合同约定履行义务14.1.2双方应积极配合对方履行合同14.2合同履行过程中的其他事项14.2.1双方应遵守国家法律法规及行业规范14.2.2双方应共同维护合同关系的稳定第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方同意介入合同关系，提供专业服务、咨询或监理等职能的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联公司、员工或代理人。15.2第三方的选定15.2.1第三方的选定需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确定。15.2.2第三方应具备相应的资质和经验，能够胜任所承担的工作。15.3第三方的职责15.3.1第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行其职责。15.3.2第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题，提供专业意见。15.4第三方的权利15.4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。15.4.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查。15.4.3第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。15.5第三方的义务15.5.1第三方应按照合同约定的时间和质量要求完成工作。15.5.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。15.5.3第三方应承担因其违约行为造成的损失。16.第三方介入的流程16.1第三方介入前，甲乙双方应共同与第三方签订《第三方服务协议》。16.2《第三方服务协议》应明确第三方的职责、权利、义务及费用等内容。16.3第三方介入后，甲乙双方应按照《第三方服务协议》的约定与第三方进行合作。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额由甲乙双方在《第三方服务协议》中约定。17.2第三方的责任限额不应超过其收取的服务费用。17.3若第三方因自身原因造成甲乙双方损失的，其责任限额内的损失由第三方承担。17.4超过责任限额的损失，由甲乙双方根据合同约定承担。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方应向甲方提供服务的具体内容、进度和结果。18.1.2甲方应配合第三方开展工作，并提供必要的协助。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方应向乙方提供服务的具体内容、进度和结果。18.2.2乙方应配合第三方开展工作，并提供必要的协助。18.3第三方与合同双方的关系18.3.1第三方与合同双方之间的关系基于《第三方服务协议》。18.3.2第三方不得利用其与甲乙双方的关系谋取不正当利益。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件由甲乙双方在《第三方服务协议》中约定。19.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定继续履行其义务。19.3第三方介入终止后，甲乙双方应妥善处理与第三方之间的关系。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入过程中产生的争议，由甲乙双方与第三方共同协商解决。20.2协商不成的，可按照《第三方服务协议》中的争议解决条款处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.铺装工程量清单详细要求：列明铺装工程的所有项目、数量、单价和总价。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于确定工程款支付依据。2.铺装施工图纸详细要求：包含铺装工程的设计图纸、施工图、大样图等。说明：施工图纸是施工的重要依据，确保施工质量符合设计要求。3.《第三方服务协议》详细要求：明确第三方介入的服务内容、费用、权利义务等。说明：协议是第三方介入合同关系的基础，确保第三方服务的顺利进行。4.施工进度计划详细要求：列明施工各阶段的开始和结束时间，以及关键节点。说明：进度计划是确保工程按时完成的重要工具。5.施工组织设计详细要求：包括施工方案、人员安排、材料设备、安全措施等。说明：组织设计是施工准备工作的核心，确保施工安全、高效。6.质量保证计划详细要求：包括质量目标、质量控制措施、检验标准等。说明：保证计划是确保施工质量的重要手段。7.安全生产责任制详细要求：明确各方的安全生产责任，制定安全管理制度。说明：安全生产责任制是保障施工安全的重要措施。8.环境保护措施详细要求：包括施工过程中的环境保护措施和责任。说明：环境保护措施是履行社会责任、保护环境的重要体现。9.付款凭证详细要求：包括付款申请、付款凭证、收款人信息等。说明：付款凭证是证明款项支付的重要依据。10.施工验收报告详细要求：包括工程验收时间、验收结果、验收人员等。说明：验收报告是确认工程完成的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为乙方未按时完成工程任务责任认定：每日按合同价款的1%支付违约金。示例：若乙方未按时完成工程，每日需支付人民币1000元违约金。乙方施工质量不符合合同约定责任认定：每平方米按人民币50元支付违约金。示例：若乙方施工质量不符合合同约定，每平方米需支付人民币50元违约金。甲方未按时支付工程款责任认定：逾期付款每日按应付金额的1%支付违约金。示例：若甲方未按时支付工程款，每日需支付人民币1000元违约金。甲方违反合同约定的其他义务责任认定：根据具体情况，甲方应承担相应的违约责任。示例：若甲方未提供必要的施工条件，甲方应承担相应的责任。第三方未按约定履行职责责任认定：第三方应承担其违约责任，并赔偿由此造成的损失。示例：若第三方未按时完成服务，第三方应赔偿由此造成的损失。全文完。2024年度地面铺装劳务分包合同范本（含合同变更流程）1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同当事人3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同期限6.合同履行地点7.合同标的8.合同金额9.付款方式10.预付款比例11.进度款支付比例12.结算方式13.保修期14.保修内容15.违约责任16.争议解决方式17.合同附件二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程结构5.工程材料6.工程质量要求7.工程进度要求8.工程安全要求9.工程环保要求10.工程验收标准11.工程变更程序12.工程验收程序13.工程保修责任14.工程保险责任三、施工组织设计1.施工方案2.施工进度计划3.施工组织机构4.施工人员配备5.施工设备配备6.施工材料管理7.施工现场管理8.施工安全措施9.施工环保措施10.施工质量保证措施11.施工进度保证措施12.施工变更处理程序13.施工验收程序14.施工资料管理四、材料供应1.材料采购2.材料验收3.材料储存4.材料使用5.材料报废6.材料损耗7.材料价格8.材料结算9.材料质量保证10.材料环保要求11.材料运输12.材料保险责任13.材料供应商选择14.材料供应责任五、工程变更1.变更原因2.变更内容3.变更程序4.变更费用5.变更工期6.变更验收7.变更资料8.变更争议解决9.变更责任10.变更执行11.变更通知12.变更确认13.变更记录14.变更归档六、工程验收1.验收条件2.验收程序3.验收标准4.验收组织5.验收人员6.验收时间7.验收结果8.验收争议解决9.验收责任10.验收资料11.验收归档12.验收通知13.验收确认14.验收记录七、工程结算1.结算依据2.结算程序3.结算标准4.结算内容5.结算方式6.结算时间7.结算争议解决8.结算责任9.结算资料10.结算归档11.结算通知12.结算确认13.结算记录八、合同变更流程1.变更申请2.变更审批3.变更通知4.变更执行5.变更确认6.变更资料7.变更归档8.变更争议解决9.变更责任10.变更记录11.变更执行通知12.变更执行确认13.变更执行记录14.变更执行归档九、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约处理程序5.违约争议解决6.违约责任承担7.违约责任归档8.违约责任记录9.违约责任通知10.违约责任确认11.违约责任执行12.违约责任执行记录13.违约责任执行归档14.违约责任解除十、争议解决1.争议类型2.争议解决方式3.争议解决机构4.争议解决程序5.争议解决费用6.争议解决期限7.争议解决结果8.争议解决记录9.争议解决归档10.争议解决通知11.争议解决确认12.争议解决执行13.争议解决执行记录14.争议解决执行归档十一、合同解除1.解除原因2.解除程序3.解除通知4.解除后果5.解除争议解决6.解除责任7.解除责任承担8.解除责任归档9.解除责任记录10.解除责任通知11.解除责任确认12.解除责任执行13.解除责任执行记录14.解除责任执行归档十二、合同终止1.终止原因2.终止程序3.终止通知4.终止后果5.终止争议解决6.终止责任7.终止责任承担8.终止责任归档9.终止责任记录10.终止责任通知11.终止责任确认12.终止责任执行13.终止责任执行记录14.终止责任执行归档十三、合同附件1.合同附件一：施工组织设计2.合同附件二：材料供应计划3.合同附件三：工程变更记录4.合同附件四：工程验收报告5.合同附件五：工程结算报告6.合同附件六：合同变更流程7.合同附件七：违约责任承担8.合同附件八：争议解决记录9.合同附件九：合同解除记录10.合同附件十：合同终止记录11.合同附件十一：其他相关文件12.合同附件十二：合同变更流程图13.合同附件十三：合同履行情况表14.合同附件十四：其他相关资料十四、其他约定1.不可抗力2.法律法规变更3.争议解决方式变更4.合同解除和终止条件变更5.合同解除和终止后果变更6.合同履行情况变更7.合同附件变更8.合同解释权9.合同生效条件10.合同生效日期11.合同变更通知12.合同解除和终止通知13.合同终止日期14.合同终止后果合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2024年度地面铺装劳务分包合同2.合同当事人：甲方（业主单位名称），乙方（劳务分包单位名称）3.合同签订日期：____年__月__日4.合同生效日期：合同签订之日起5.合同期限：自____年__月__日至____年__月__日6.合同履行地点：____市____区____项目现场7.合同标的：地面铺装工程劳务分包8.合同金额：人民币____元整9.付款方式：分阶段付款，具体如下：a.预付款：合同签订后5个工作日内支付合同金额的10%b.进度款：每完成一个阶段的工程量后，甲方支付该阶段工程量的60%c.结算款：工程验收合格后，甲方支付剩余工程量的30%d.保修金：合同金额的5%，在保修期满无质量问题后无息退还10.预付款比例：10%11.进度款支付比例：60%12.结算方式：银行转账13.保修期：自工程验收合格之日起计算，期限为____年14.保修内容：对地面铺装工程进行保修，包括但不限于修补、修复等15.违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等16.争议解决方式：协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁17.合同附件：施工组织设计、材料供应计划、工程变更记录、工程验收报告、工程结算报告等二、工程概况1.工程名称：____项目地面铺装工程2.工程地点：____市____区____项目现场3.工程规模：____平方米4.工程结构：____5.工程材料：具体材料清单见附件6.工程质量要求：符合国家及行业标准，满足甲方使用要求7.工程进度要求：按施工组织设计中的进度计划执行8.工程安全要求：严格按照国家及地方安全生产法规执行，确保施工安全9.工程环保要求：采取有效措施，降低施工对环境的影响10.工程验收标准：按国家及行业标准执行11.工程变更程序：由甲方提出变更，经双方协商一致后，签订变更协议12.工程验收程序：按施工组织设计中的验收程序执行13.工程保修责任：在保修期内，乙方负责对地面铺装工程进行保修14.工程保险责任：乙方应办理工程意外伤害保险，并承担相应责任15.合同附件：施工组织设计、工程验收标准等三、施工组织设计1.施工方案：详见附件2.施工进度计划：详见附件3.施工组织机构：详见附件4.施工人员配备：详见附件5.施工设备配备：详见附件6.施工材料管理：详见附件7.施工现场管理：详见附件8.施工安全措施：详见附件9.施工环保措施：详见附件10.施工质量保证措施：详见附件11.施工进度保证措施：详见附件12.施工变更处理程序：详见附件13.施工验收程序：详见附件14.施工资料管理：详见附件四、材料供应1.材料采购：详见附件2.材料验收：详见附件3.材料储存：详见附件4.材料使用：详见附件5.材料报废：详见附件6.材料损耗：详见附件7.材料价格：详见附件8.材料结算：详见附件9.材料质量保证：详见附件10.材料环保要求：详见附件11.材料运输：详见附件12.材料保险责任：详见附件13.材料供应商选择：详见附件14.材料供应责任：详见附件五、工程变更1.变更原因：因设计变更、工程量增加等原因导致工程变更2.变更内容：详见附件3.变更程序：详见附件4.变更费用：由双方协商确定，并在变更协议中明确5.变更工期：详见附件6.变更验收：详见附件7.变更资料：详见附件8.变更争议解决：协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁9.变更责任：详见附件10.变更执行：详见附件11.变更通知：详见附件12.变更确认：详见附件13.变更记录：详见附件六、工程验收1.验收条件：工程完工，质量符合合同约定及国家及行业标准2.验收程序：详见附件3.验收标准：详见附件4.验收组织：由甲方组织验收，乙方配合5.验收人员：详见附件6.验收时间：详见附件7.验收结果：详见附件8.验收争议解决：协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁9.验收责任：详见附件10.验收资料：详见附件11.验收归档：详见附件12.验收通知：详见附件13.验收确认：详见附件14.验收记录：详见附件七、合同变更流程1.变更申请：由乙方提出变更申请，并提供变更原因及内容2.变更审批：甲方收到变更申请后，进行审批3.变更通知：甲方审批同意后，以书面形式通知乙方4.变更执行：乙方根据变更通知执行变更5.变更确认：变更完成后，双方确认变更内容6.变更资料：变更申请、审批、通知、执行、确认等资料归档保存7.变更争议解决：协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁8.变更责任：详见附件9.变更记录：详见附件10.变更执行通知：详见附件11.变更执行确认：详见附件12.变更执行记录：详见附件八、违约责任1.违约情形：a.乙方未按合同约定的时间完成工程；b.乙方施工质量不符合合同约定及国家及行业标准；c.乙方未按合同约定提供材料；d.甲方未按合同约定支付款项；e.双方约定的其他违约情形。2.违约责任：a.乙方未按合同约定的时间完成工程，每延迟一天，应向甲方支付____元违约金；b.乙方施工质量不符合合同约定及国家及行业标准，甲方有权要求乙方返工或修复，所需费用由乙方承担；c.乙方未按合同约定提供材料，甲方有权解除合同，并要求乙方承担损失；d.甲方未按合同约定支付款项，每延迟一天，应向乙方支付____元违约金；e.双方约定的其他违约责任。3.违约处理程序：a.一方违约后，另一方应及时通知对方；b.双方应协商解决违约问题；c.协商不成的，可提交____仲裁委员会仲裁。4.违约争议解决：a.协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。5.违约责任承担：a.违约方应承担相应的违约责任；b.违约方应承担因违约造成的损失；c.违约方应承担因违约产生的其他费用。6.违约责任归档：a.违约责任相关资料应归档保存。7.违约责任记录：a.违约责任记录应详细记录违约事实及处理结果。8.违约责任通知：a.违约责任通知应明确违约事实、违约责任及处理措施。9.违约责任确认：a.违约责任确认应明确违约责任及处理措施。10.违约责任执行：a.违约责任执行应按照合同约定及处理结果进行。11.违约责任执行记录：a.违约责任执行记录应详细记录执行过程及结果。九、争议解决1.争议类型：a.合同履行过程中的争议；b.合同解除和终止过程中的争议；c.违约责任争议；d.其他争议。2.争议解决方式：a.协商解决；b.仲裁；c.法院诉讼。3.争议解决机构：a.协商解决：双方协商；b.仲裁：____仲裁委员会；c.法院诉讼：____市____区人民法院。4.争议解决程序：a.协商解决：双方在争议发生后____个工作日内协商；b.仲裁：提交仲裁申请，仲裁庭进行仲裁；c.法院诉讼：向人民法院提起诉讼。5.争议解决费用：a.协商解决：由双方自行承担；b.仲裁：仲裁费用由败诉方承担；c.法院诉讼：诉讼费用由败诉方承担。6.争议解决期限：a.协商解决：自争议发生后____个工作日内解决；b.仲裁：自仲裁申请之日起____个月内解决；c.法院诉讼：自起诉之日起____个月内解决。7.争议解决结果：a.协商解决：双方达成一致意见；b.仲裁：仲裁庭作出仲裁裁决；c.法院诉讼：人民法院作出判决。8.争议解决记录：a.争议解决记录应详细记录争议事实、解决过程及结果。9.争议解决归档：a.争议解决相关资料应归档保存。10.争议解决通知：a.争议解决通知应明确争议事实、解决方式及期限。11.争议解决确认：a.争议解决确认应明确争议解决结果。12.争议解决执行：a.争议解决执行应按照解决结果进行。13.争议解决执行记录：a.争议解决执行记录应详细记录执行过程及结果。十、合同解除1.解除原因：a.双方协商一致；b.一方违约，另一方解除合同；c.发生不可抗力；d.法律法规规定可以解除合同的其他情形。2.解除程序：a.一方提出解除合同，另一方同意；b.一方提出解除合同，另一方不同意，可提交____仲裁委员会仲裁；c.发生不可抗力，经双方协商一致解除合同。3.解除通知：a.解除合同的通知应以书面形式通知对方。4.解除后果：a.解除合同后，双方应按照合同约定进行结算；b.解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余工程；c.解除合同后，双方应按照合同约定处理相关资料。5.解除争议解决：a.协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。6.解除责任：a.解除合同的责任由违约方承担；b.因不可抗力解除合同的，双方互不承担责任。7.解除责任承担：a.解除合同的责任承担应按照合同约定及处理结果进行。8.解除责任归档：a.解除合同相关资料应归档保存。9.解除责任记录：a.解除责任记录应详细记录解除事实及处理结果。10.解除责任通知：a.解除责任通知应明确解除事实、解除责任及处理措施。11.解除责任确认：a.解除责任确认应明确解除责任及处理措施。12.解除责任执行：a.解除责任执行应按照合同约定及处理结果进行。13.解除责任执行记录：a.解除责任执行记录应详细记录执行过程及结果。十一、合同终止1.终止原因：a.合同期限届满；b.双方协商一致；c.发生不可抗力；d.法律法规规定可以终止合同的其他情形。2.终止程序：a.合同期限届满，合同自动终止；b.双方协商一致终止合同；c.发生不可抗力，经双方协商一致终止合同。3.终止通知：a.终止合同的通知应以书面形式通知对方。4.终止后果：a.终止合同后，双方应按照合同约定进行结算；b.终止合同后，双方应按照合同约定处理剩余工程；c.终止合同后，双方应按照合同约定处理相关资料。5.终止争议解决：a.协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。6.终止责任：a.终止合同的责任由违约方承担；b.因不可抗力终止合同的，双方互不承担责任。7.终止责任承担：a.终止合同的责任承担应按照合同约定及处理结果进行。8.终止责任归档：a.终止合同相关资料应归档保存。9.终止责任记录：a.终止责任记录应详细记录终止事实及处理结果。10.终止责任通知：a.终止责任通知应明确终止事实、终止责任及处理措施。11.终止责任确认：a.终止责任确认应明确终止责任及处理措施。12.终止责任执行：a.终止责任执行应按照合同约定及处理结果进行。13.终止责任执行记录：a.终止责任执行记录应详细记录执行过程及结果。十二、合同附件1.合同附件一：施工组织设计2.合同附件二：材料供应计划3.合同附件三：工程变更记录4.合同附件四：工程验收报告5.合同附件五：工程结算报告6.合同附件六：合同变更流程7.合同附件七：违约责任承担8.合同附件八：争议解决记录9.合同附件九：合同解除记录10.合同附件十：合同终止记录11.合同附件十一：其他相关文件12.合同附件十二：合同变更流程图13.合同附件十三：合同履行情况表14.合同附件十四：其他相关资料十三、其他约定1.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。2.法律法规变更：如国家及地方法律法规发生变更，影响合同履行，双方应协商解决。3.争议解决方式变更：经双方协商一致，可以变更争议解决方式。4.合同解除和终止条件变更：经双方协商一致，可以变更合同解除和终止的条件。5.合同履行情况变更：如合同履行情况发生变化，双方应协商解决。6.合同附件变更：如合同附件发生变化，双方应协商解决。7.合同解释权：本合同的解释权归甲方所有。8.合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。9.合同生效日期：____年__月__日10.合同变更通知：合同变更应以书面形式通知对方。11.合同解除和终止通知：合同解除和终止应以书面形式通知对方。12.合同终止日期：____年__月__日13.合同终止后果：合同终止后，双方应按照合同约定进行结算。十四、合同签字甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________代表（签字）：________________________代表（签字）：________________________签订日期：________________________签订地点：________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导设计变更条款：a.甲方有权根据项目需要和实际情况，对施工图纸进行设计变更。b.甲方应在设计变更前至少提前____个工作日通知乙方，并提供变更后的图纸及说明。c.乙方应积极配合甲方的设计变更，并按照变更后的图纸及要求进行施工。2.甲方主导材料选择条款：a.甲方有权根据项目需求和质量要求，选择合适的材料供应商。b.甲方应在材料采购前至少提前____个工作日通知乙方，并提供材料样品及质量标准。c.乙方应按照甲方指定的材料进行施工，确保工程质量。3.甲方主导进度款支付条款：a.甲方有权根据工程进度和实际完成情况，调整进度款支付计划。b.甲方应在每个进度节点前至少提前____个工作日通知乙方，并提供进度款支付申请。c.乙方应按照甲方的要求提交进度款支付申请，甲方应在收到申请后____个工作日内支付进度款。4.甲方主导工程验收条款：a.甲方有权组织工程验收，乙方应积极配合。b.甲方应在工程验收前至少提前____个工作日通知乙方，并提供验收标准及要求。c.乙方应按照验收标准及要求进行整改，确保工程合格。5.甲方主导争议解决条款：a.甲方有权根据合同约定和实际情况，选择争议解决方式。b.甲方应在争议发生后____个工作日内通知乙方，并提供争议解决建议。c.乙方应积极配合甲方解决争议，共同维护合同履行。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导施工方案制定条款：a.乙方有权根据工程特点和现场情况，制定施工方案。b.乙方应在施工前至少提前____个工作日向甲方提交施工方案，并经甲方审批。c.甲方应积极配合乙方制定施工方案，确保施工顺利进行。2.乙方主导材料采购条款：a.乙方有权根据工程需求和质量要求，选择合适的材料供应商。b.乙方应在材料采购前至少提前____个工作日向甲方提交材料采购计划，并经甲方审批。c.甲方应积极配合乙方采购材料，确保材料质量和供应。3.乙方主导进度款支付条款：a.乙方有权根据工程进度和实际完成情况，提出进度款支付申请。b.乙方应在每个进度节点前至少提前____个工作日向甲方提交进度款支付申请，并附上相关证明材料。c.甲方应在收到进度款支付申请后____个工作日内支付进度款。4.乙方主导工程验收条款：a.乙方有权组织工程验收，甲方应积极配合。b.乙方应在工程验收前至少提前____个工作日向甲方提交验收申请，并附上验收报告。c.甲方应按照验收报告进行验收，并对验收结果承担责任。5.乙方主导争议解决条款：a.乙方有权根据合同约定和实际情况，选择争议解决方式。b.乙方应在争议发生后____个工作日内向甲方提出争议解决建议。c.甲方应积极配合乙方解决争议，共同维护合同履行。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责条款：a.第三方中介负责监督合同的履行，协调双方关系，提供专业意见。b.第三方中介应在合同签订后____个工作日内向双方提交职责说明书。2.第三方中介费用条款：a.第三方中介费用由双方协商确定，并在合同中明确。b.第三方中介费用支付方式及时间由合同约定。3.第三方中介报告条款：a.第三方中介应定期向双方提交工作报告，包括但不限于工程进度、质量、费用等情况。b.第三方中介报告应真实、客观、公正。4.第三方中介争议解决条款：a.第三方中介有权根据合同约定和实际情况，选择争议解决方式。b.第三方中介应在争议发生后____个工作日内向双方提出争议解决建议。c.双方应积极配合第三方中介解决争议，共同维护合同履行。5.第三方中介责任条款：a.第三方中介应承担因自身原因导致的合同履行问题，向双方承担相应责任。b.第三方中介责任承担方式及赔偿标准由合同约定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工组织设计2.材料供应计划3.工程变更记录4.工程验收报告5.工程结算报告6.合同变更流程7.违约责任承担8.争议解决记录9.合同解除记录10.合同终止记录11.其他相关文件12.合同变更流程图13.合同履行情况表14.其他相关资料二、违约行为及认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定的时间完成工程；b.乙方施工质量不符合合同约定及国家及行业标准；c.乙方未按合同约定提供材料；d.甲方未按合同约定支付款项；e.双方约定的其他违约情形。2.违约认定：a.违约行为的认定依据合同约定及国家及行业标准；b.甲方或乙方有权要求对方承担违约责任；c.违约责任的具体认定由双方协商或仲裁机构裁决。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.争议解决：指双方在合同履行过程中产生的分歧，通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。3.仲裁：指双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决，仲裁裁决具有法律效力。4.法院诉讼：指双方将争议提交人民法院进行审理，法院判决具有法律效力。5.违约金：指违约方按照合同约定应向守约方支付的一定金额的补偿。6.赔偿损失：指违约方因违约行为给守约方造成的损失，违约方应予以赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：严格按照施工进度计划执行，加强现场管理，确保工程进度。2.问题：材料供应不及时。解决办法：与材料供应商保持良好沟通，确保材料按时供应。3.问题：工程质量不合格。解决办法：加强施工质量控制，严格按照国家及行业标准进行施工。4.问题：合同变更争议。解决办法：双方协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。五、所有应用场景：1.新建项目地面铺装工程；2.改建项目地面铺装工程；3.地面铺装工程维修；4.地面铺装工程改造；5.地面铺装工程其他相关工程。全文完。2024年度地面铺装劳务分包合同范本（含合同变更流程）2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（承包方）：1.2乙方（分包方）：二、合同前言2.1背景：随着我国城市化进程的加快，地面铺装工程在城市建设中扮演着越来越重要的角色。为了提高地面铺装工程的质量和效率，甲方决定将部分地面铺装工程进行劳务分包，乙方作为分包方，承担相应的劳务分包工作。2.2目的：本合同旨在明确甲方与乙方在地面铺装劳务分包过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，提高工程质量和效率，降低工程成本。三、定义与解释3.1专业术语：3.2关键词解释：四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：4.2乙方的权利和义务：五、履行条款5.1合同履行时间：5.2合同履行地点：5.3合同履行方式：六、合同的生效和终止6.1生效条件：6.2终止条件：6.3终止程序：6.4终止后果：七、费用与支付7.1费用构成：（1）人工费用：包括但不限于施工人员工资、奖金、补贴等。（2）材料费用：包括但不限于铺设材料、辅料、工具等费用。（3）机械使用费用：包括但不限于施工机械租赁、维修、油料等费用。（4）管理费用：包括但不限于项目管理、协调、监督等费用。（5）税费：按照国家相关法律法规缴纳的税费。（6）其他费用：根据实际情况发生的其他费用。7.2支付方式：（1）按月支付：乙方每月完成一定工程量后，甲方应按照合同约定的比例支付相应费用。（2）结算支付：工程完工后，乙方提交工程结算报告，甲方应在收到报告后30日内支付剩余费用。7.3支付时间：（1）按月支付：甲方应在每月一个工作日支付上月应付款项。（2）结算支付：甲方应在收到乙方提交的工程结算报告后30日内支付剩余费用。7.4支付条款：（1）甲方支付费用时，乙方应提供相应的发票、收据等凭证。（2）甲方支付费用后，乙方应及时出具相应的收据或确认函。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金按未支付费用的千分之五计算。（2）甲方未按约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按约定完成施工任务的，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。（2）乙方在施工过程中造成工程质量问题的，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式：违约方的赔偿金额应按照实际损失计算，赔偿方式为现金支付。九、保密条款9.1保密内容：本合同涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均为保密内容。9.2保密期限：保密期限自本合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式：（1）乙方应对保密内容采取保密措施，不得向任何第三方泄露。（2）乙方应确保其员工遵守本合同的保密条款。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同不能履行或不能完全履行的客观情况。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）政府行为：如政策调整、法律法规变更等。（3）社会异常事件：如战争、罢工、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。（2）不可抗力事件发生后，双方应采取一切可能的措施减轻损失。（3）因不可抗力导致合同不能履行或不能完全履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例：（1）地震导致施工无法继续进行。（2）政策调整导致施工材料价格上涨。（3）恐怖袭击导致施工现场安全受到威胁。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成时，双方可向相关调解机构申请调解，或依法申请仲裁或提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定：未经甲方书面同意，乙方不得将本合同转让给任何第三方。12.2不得转让的情形：（1）乙方因违约行为导致合同解除的。（2）本合同涉及的商业秘密、技术秘密等被泄露的。（3）其他法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对地面铺装工程的设计、施工、验收等全过程的质量监督权。（2）甲方保留对乙方施工过程中的技术指导、管理建议等权利。13.2特殊权力保留：（1）在合同履行期间，未经甲方书面同意，乙方不得将其在地面铺装工程中的权利和义务转让给任何第三方。（2）在合同履行期间，如遇国家政策