2024版房地产开发地勘劳务合同文本3篇_第1页
2024版房地产开发地勘劳务合同文本3篇_第2页
2024版房地产开发地勘劳务合同文本3篇_第3页
2024版房地产开发地勘劳务合同文本3篇_第4页
2024版房地产开发地勘劳务合同文本3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版房地产开发地勘劳务合同文本合同目录第一章合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的与原则1.3合同期限与生效第二章当事人信息2.1开发商信息2.2劳务单位信息2.3项目信息第三章地勘工作内容3.1地质勘察要求3.2地质勘察范围3.3地质勘察深度3.4地质勘察方法第四章技术规范与标准4.1技术规范依据4.2地勘质量标准4.3技术规范执行第五章工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工程工期安排5.3工期延误责任第六章质量保证与验收6.1质量保证措施6.2质量验收标准6.3质量问题处理第七章工程费用与支付7.1工程费用构成7.2费用支付方式7.3费用支付时间7.4费用结算与审计第八章合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更与解除程序第九章违约责任与争议解决9.1违约责任承担9.2争议解决方式9.3争议解决机构第十章合同终止与清算10.1合同终止条件10.2合同清算程序10.3合同终止后的责任第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二章法律适用与管辖12.1法律适用12.2管辖法院第十三章其他约定13.1通知与送达13.2合同附件13.3合同份数第十四章合同附件14.1地勘项目相关资料14.2技术规范文件14.3其他相关文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同签订背景本合同双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就房地产开发地勘劳务事项达成如下协议。1.2合同目的与原则本合同目的在于明确双方在房地产开发地勘劳务过程中的权利义务,确保地勘工作的顺利进行,确保项目质量。1.3合同期限与生效本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为____年,自合同生效之日起计算。第二章当事人信息2.1开发商信息名称:____________________地址:____________________法定代表人:________________联系电话:________________2.2劳务单位信息名称:____________________地址:____________________法定代表人:________________联系电话:________________2.3项目信息项目名称:____________________项目地点:____________________项目规模:____________________第三章地勘工作内容3.1地质勘察要求本合同要求劳务单位按照国家相关技术规范和标准,对项目用地进行全面的地质勘察。3.2地质勘察范围包括但不限于地形地貌、地质构造、水文地质、工程地质等方面的勘察。3.3地质勘察深度根据项目需要,勘察深度不得小于____米。3.4地质勘察方法采用钻探、物探、化探等多种勘察方法,确保勘察结果的准确性。第四章技术规范与标准4.1技术规范依据本合同勘察工作依据《地质勘察规范》(GB502872017)等相关技术规范和标准。4.2地勘质量标准勘察成果质量应符合《地质勘察成果质量标准》(GB/T502872017)的要求。4.3技术规范执行劳务单位应严格按照相关技术规范和标准执行勘察工作。第五章工程进度与工期5.1工程进度计划劳务单位应按照项目进度要求,制定详细的工程进度计划,并提交给开发商。5.2工程工期安排勘察工作应在合同规定的工期内完成,具体工期为____天。5.3工期延误责任如因劳务单位原因导致工期延误,每延误一天,劳务单位应向开发商支付____元违约金。第六章质量保证与验收6.1质量保证措施劳务单位应建立健全质量保证体系,确保勘察成果质量。6.2质量验收标准勘察成果质量应符合《地质勘察成果质量标准》(GB/T502872017)的要求。6.3质量问题处理如发现勘察成果存在质量问题,劳务单位应立即进行整改,直至符合质量标准。第七章工程费用与支付7.1工程费用构成本合同工程费用包括勘察费、材料费、设备费、人工费、管理费等。7.2费用支付方式工程费用按工程进度分期支付,具体支付比例和方式如下:(1)勘察工作开始前支付勘察费的____%;(2)勘察工作完成后支付勘察费的____%;(3)勘察成果验收合格后支付勘察费的____%。7.3费用支付时间费用支付时间为每期工程完成后____个工作日内。7.4费用结算与审计双方应按照合同约定进行费用结算,如有争议,可委托具有相应资质的审计机构进行审计。第八章合同变更与解除8.1合同变更条件在合同履行过程中,如因国家政策、法律法规、技术规范调整等原因,需变更合同内容,双方应协商一致,签订补充协议。8.2合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方违约,经另一方催告后仍未采取补救措施;(3)双方协商一致解除合同。8.3合同变更与解除程序合同变更或解除,双方应书面通知对方,并经双方签字盖章确认。第九章违约责任与争议解决9.1违约责任承担任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。9.2争议解决方式发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章合同终止与清算10.1合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。10.2合同清算程序合同终止后,双方应进行清算,清算内容包括但不限于费用结算、资料移交等。10.3合同终止后的责任合同终止后,双方应按合同约定承担相应的责任。第十一章保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等,应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。11.3违约责任违反保密条款,泄露对方保密信息的,应承担相应的法律责任。第十二章法律适用与管辖12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院本合同争议由合同签订地人民法院管辖。第十三章其他约定13.1通知与送达双方通知应以书面形式进行,自送达对方之日起生效。13.2合同附件本合同附件作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。13.3合同份数本合同一式____份,双方各执____份。第十四章合同附件14.1地勘项目相关资料14.2技术规范文件14.3其他相关文件____________________甲方(开发商)签字:_______________日期:___________________________________乙方(劳务单位)签字:_______________日期:_______________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方指定勘察地点及范围甲方应在合同签订后____个工作日内,向乙方提供勘察地点及范围的具体信息,包括用地红线图、地形地貌图等。1.2甲方提供相关资料甲方应向乙方提供项目用地相关资料,包括但不限于土地权属证明、规划许可证、环评批复等。1.3甲方配合勘察工作甲方应配合乙方进行勘察工作,包括但不限于提供现场通行、协调周边关系等。1.4甲方验收勘察成果勘察工作完成后,甲方应在____个工作日内组织验收,验收合格后方可进行后续工作。1.5甲方提供勘察所需资源甲方应提供勘察所需的水、电、通讯等资源,确保勘察工作顺利进行。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方制定勘察方案乙方应在合同签订后____个工作日内,向甲方提交勘察方案,包括勘察方法、进度安排、人员配置等。2.2乙方负责勘察人员培训乙方应对参与勘察的人员进行专业培训,确保其具备完成勘察任务的能力。2.3乙方保证勘察质量乙方应严格按照国家相关技术规范和标准进行勘察,确保勘察成果质量。2.4乙方负责勘察成果的整理与分析勘察工作完成后,乙方应将勘察成果进行整理与分析,形成勘察报告。2.5乙方及时向甲方汇报勘察进度乙方应在勘察过程中,定期向甲方汇报勘察进度,确保甲方了解项目进展。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介机构职责中介机构应负责协调甲方、乙方之间的沟通,确保合同条款的履行。3.2中介机构费用中介机构费用由甲方、乙方按比例承担,具体比例由双方协商确定。3.3中介机构监督中介机构应对勘察工作的全过程进行监督,确保勘察质量符合合同要求。3.4中介机构报告中介机构应在勘察工作完成后,向甲方、乙方提交监督报告。3.5中介机构保密中介机构应对甲方、乙方提供的信息予以保密,不得泄露给任何第三方。附件及其他补充说明一、附件列表:1.地勘项目相关资料用地红线图地形地貌图土地权属证明规划许可证环评批复2.技术规范文件地质勘察规范(GB502872017)地质勘察成果质量标准(GB/T502872017)3.其他相关文件甲方提供的项目用地相关资料乙方提交的勘察方案勘察工作进度报告勘察成果报告中介机构监督报告二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未在约定时间内提供勘察地点及范围信息。认定:甲方应在合同签订后____个工作日内提供相关信息,否则视为违约。2.违约行为:甲方未按约定提供相关资料。认定:甲方应向乙方提供项目用地相关资料,否则视为违约。3.违约行为:乙方未按约定完成勘察工作。认定:乙方应在合同规定的工期内完成勘察工作,否则视为违约。4.违约行为:乙方未保证勘察成果质量。认定:勘察成果质量不符合国家相关技术规范和标准,视为违约。5.违约行为:中介机构未履行监督职责。认定:中介机构未对勘察工作进行全面监督,导致勘察质量不符合要求,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约责任:指合同一方违反合同约定,应承担的法律责任。3.争议解决:指合同双方在履行合同过程中发生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.管辖法院:指对合同争议有管辖权的人民法院。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:勘察过程中遇到不可预见的风险。解决办法:双方应协商解决,必要时可调整合同内容或延长工期。2.问题:勘察成果不符合甲方要求。解决办法:乙方应重新进行勘察,直至满足甲方要求。3.问题:中介机构监督不力。解决办法:双方可更换中介机构,或要求现有中介机构加强监督。五、所有应用场景:1.房地产开发项目用地勘察。2.建设工程项目前期地质勘察。3.环境保护项目地质勘察。4.基础设施建设项目地质勘察。全文完。2024版房地产开发地勘劳务合同文本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.地勘劳务内容3.1地勘工作范围3.2地勘工作内容3.3地勘工作标准4.工作期限4.1工作开始时间4.2工作结束时间4.3工作期限调整5.质量要求5.1质量标准5.2质量验收5.3质量责任6.工程进度6.1工程进度计划6.2工程进度控制6.3工程进度调整7.费用及支付方式7.1工程费用7.2费用支付方式7.3费用结算8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除责任12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同终止条件12.4合同终止日期13.其他约定13.1不可抗力13.2通知与送达13.3合同附件14.合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效日期14.3合同份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1发包方名称:__________1.1.2承包方名称:__________1.2法定代表人或授权代表1.2.1发包方法定代表人或授权代表:__________1.2.2承包方法定代表人或授权代表:__________1.3联系方式1.3.1发包方联系方式:电话__________,邮箱__________1.3.2承包方联系方式:电话__________,邮箱__________2.项目基本情况2.1项目名称:__________2.2项目地点:__________2.3项目规模:__________2.4项目类型:__________3.地勘劳务内容3.1地勘工作范围3.1.1土壤勘察3.1.2地下水勘察3.1.3地基勘察3.2地勘工作内容3.2.1地质勘察报告编制3.2.2地质勘察现场实施3.2.3地质勘察成果提交3.3地勘工作标准3.3.1符合国家标准《地质勘察规范》(GB504872008)3.3.2达到项目设计要求4.工作期限4.1工作开始时间:____年____月____日4.2工作结束时间:____年____月____日4.3工作期限调整4.3.1因不可抗力导致工期延误,经双方协商一致,可延长工期。4.3.2工期调整需在原工期基础上顺延。5.质量要求5.1质量标准5.1.1地质勘察报告质量达到国家标准《地质勘察报告编制规范》(GB/T502872010)的要求。5.1.2地质勘察成果符合项目设计要求。5.2质量验收5.2.1发包方对地勘成果进行验收。5.2.2验收不合格,承包方需在规定时间内进行整改。5.3质量责任5.3.1承包方对地勘成果质量承担全部责任。5.3.2发包方在验收合格后,对地勘成果负使用责任。6.工程进度6.1工程进度计划6.1.1承包方需在合同签订后____个工作日内提交工程进度计划。6.1.2工程进度计划需明确各阶段工作内容、时间节点及责任人。6.2工程进度控制6.2.1承包方需按计划完成各项工作。6.2.2发包方对工程进度进行监督。6.3工程进度调整6.3.1因不可抗力导致工期延误,经双方协商一致,可调整工程进度计划。6.3.2工程进度调整需在原计划基础上进行。8.保密条款8.1保密内容8.1.1双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、业务信息等。8.1.2本合同内容及其履行过程中产生的任何信息。8.2保密期限8.2.1本合同签订之日起至合同终止后____年。8.2.2保密期限自一方知悉保密信息之日起计算。8.3违约责任8.3.1违反保密义务,泄露保密信息的,应承担违约责任。8.3.2违约方应赔偿因泄露保密信息给对方造成的直接经济损失。9.违约责任9.1违约情形9.1.1承包方未按合同约定完成地勘工作。9.1.2承包方提交的地勘成果不符合合同约定的质量标准。9.1.3发包方未按合同约定支付费用。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2违约金为合同总价款的____%。9.3违约赔偿9.3.1违约方应赔偿因违约给对方造成的实际损失。9.3.2赔偿金额应经双方协商一致,或由仲裁机构或法院判决。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的,提交__________仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为__________仲裁委员会。10.3争议解决程序10.3.1双方应按照仲裁委员会的仲裁规则提交仲裁申请。10.3.2仲裁委员会应在收到仲裁申请之日起____个工作日内组成仲裁庭。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1因不可抗力导致合同无法履行。11.1.2一方严重违约,经对方书面通知后____个工作日内未采取补救措施。11.2合同解除程序11.2.1解除合同需双方书面同意。11.2.2解除合同的通知应以书面形式发出,自送达对方之日起生效。11.3合同解除责任11.3.1解除合同后,双方应按照合同约定进行结算。11.3.2合同解除不影响双方已履行的合同义务。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签署本合同。12.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章。12.2合同生效日期12.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3合同终止条件12.3.1合同约定的工程完成。12.3.2双方协商一致解除合同。12.4合同终止日期12.4.1合同终止日期为合同约定的工程完成之日或解除合同之日。13.其他约定13.1不可抗力13.1.1不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。13.1.2发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。13.2通知与送达13.2.1通知应以书面形式发出,自送达对方之日起生效。13.2.2送达方式包括邮寄、传真、电子邮件等。13.3合同附件13.3.1.1地质勘察报告13.3.1.2工程进度计划13.3.1.3质量验收报告14.合同签署与生效14.1合同签署14.1.1本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同份数14.3.1本合同共____份,其中正本____份,副本____份。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除合同双方外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、评估机构等。15.1.2第三方介入合同,需经合同双方书面同意,并签订相应的协议。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在提高地勘工作的专业性和准确性,确保项目顺利进行。15.3第三方介入程序15.3.1双方协商确定第三方介入的方式和内容。15.3.2双方与第三方签订合作协议,明确各自的权利、义务和责任。15.3.3第三方介入工作完成后,应向双方提交工作成果和报告。15.4第三方责任15.4.1第三方应按照合作协议的要求,独立、公正地开展工作。15.4.2第三方对自身工作成果承担责任,但不超过合作协议中约定的责任限额。16.甲乙双方责任16.1甲方责任16.1.1甲方负责与第三方签订合作协议,并确保第三方遵守协议内容。16.1.2甲方承担第三方因工作过程中产生的合理费用。16.2乙方责任16.2.1乙方负责向第三方提供必要的工作条件和资料。16.2.2乙方协助第三方开展工作,确保第三方工作顺利进行。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方对地勘工作成果的失误或疏忽,造成的损失,其责任限额不超过合作协议中约定的金额。17.1.2第三方责任限额由双方在合作协议中约定,并在本合同中明确。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方仅对甲方承担责任,甲方应承担第三方工作成果的最终验收责任。18.1.2甲方有权对第三方工作成果提出修改意见,第三方应根据甲方意见进行修改。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方对乙方提供的工作条件和资料负责,乙方有权对第三方工作成果提出修改意见。18.2.2乙方应协助第三方开展工作,确保第三方工作顺利进行。18.3第三方与其他第三方的关系18.3.1第三方与其他第三方之间无直接合同关系,各自独立承担责任。18.3.2如涉及第三方之间的责任划分,由相关第三方自行协商解决。19.合同变更19.1合同变更19.1.1本合同如因第三方介入需要变更,双方应书面同意,并签订补充协议。19.1.2补充协议与本合同具有同等法律效力。20.争议解决20.1争议解决20.1.1本合同因第三方介入产生的争议,应按照本合同约定的争议解决方式处理。20.1.2争议解决过程中,第三方应积极配合,提供必要的信息和资料。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.地质勘察报告详细要求:报告应包含地质勘察结果、分析、建议等内容,符合国家标准和项目要求。附件说明:地质勘察报告是地勘工作的核心成果,用于指导后续工程设计和施工。2.工程进度计划详细要求:计划应详细列出各阶段工作内容、时间节点、责任人等信息。附件说明:工程进度计划是确保项目按期完成的重要依据。3.质量验收报告详细要求:报告应记录地勘工作质量验收过程和结果,包括验收标准、验收人员、验收意见等。附件说明:质量验收报告是确保地勘工作质量的重要文件。4.第三方合作协议详细要求:协议应明确第三方的工作内容、责任、费用、保密条款等。附件说明:第三方合作协议是明确第三方责任和义务的重要文件。5.不可抗力事件证明详细要求:证明应包含事件发生的时间、地点、原因、影响等信息。附件说明:不可抗力事件证明是认定不可抗力事件的重要依据。6.争议解决协议详细要求:协议应明确争议解决方式、机构、程序等。附件说明:争议解决协议是解决合同争议的重要文件。7.合同补充协议详细要求:协议应明确合同变更内容、生效日期等。附件说明:合同补充协议是合同变更的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为详细要求:违约行为包括但不限于未按合同约定完成地勘工作、提交的地勘成果不符合质量标准、未按合同约定支付费用等。责任认定标准:根据违约行为的严重程度,违约方应承担相应的违约责任。2.违约责任认定示例示例一:承包方未按合同约定完成地勘工作,延误工期。责任认定:承包方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例二:承包方提交的地勘成果不符合质量标准,导致工程设计变更。责任认定:承包方应承担违约责任,包括但不限于重新勘察、赔偿损失等。示例三:发包方未按合同约定支付费用,导致承包方无法正常开展工作。责任认定:发包方应承担违约责任,包括但不限于支付欠款、赔偿损失等。全文完。2024版房地产开发地勘劳务合同文本2合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):2.乙方(承包方):3.其他相关方:二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方委托乙方进行房地产开发地勘劳务的具体事项,确保双方在合同履行过程中能够遵循公平、公正、诚实信用的原则,实现共同利益。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定,并遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。三、定义与解释3.1专业属于本合同中所提到的“房地产开发地勘劳务”是指乙方根据甲方要求,对房地产开发项目进行地质勘察、地形测量、水文地质调查等工作。3.2关键词解释1.地质勘察:指乙方对房地产开发项目所在地的地质条件进行详细调查,包括地层结构、地质构造、岩土工程性质等。2.地形测量:指乙方对房地产开发项目所在地的地形进行测量,包括高程、坡度、地貌等。3.水文地质调查:指乙方对房地产开发项目所在地的水文地质条件进行调查,包括地下水位、水质、水文地质参数等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成房地产开发地勘劳务工作。2.甲方有权对乙方的工作进行监督和检查,确保工作质量。3.甲方应按照合同约定,按时支付乙方劳务费用。4.2乙方的权力和义务1.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成房地产开发地勘劳务工作。2.乙方应遵守国家法律法规和相关行业规范,确保工作质量。3.乙方应积极配合甲方的工作,及时解决项目实施过程中出现的问题。4.乙方应按时向甲方提交工作成果,并接受甲方验收。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,履行期限为____年____个月。5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方按照甲方要求,自行组织人员、设备,独立完成房地产开发地勘劳务工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同履行完毕;2.双方协商一致解除合同;3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同,应签订书面协议;2.因不可抗力导致合同无法履行,乙方应在发生后____日内书面通知甲方。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应按照约定将工作成果交付甲方;2.双方应按照合同约定结算劳务费用;3.本合同终止后,双方不再承担本合同约定的权利义务。七、费用与支付7.1费用构成1.乙方劳务费用:根据双方协商确定的劳务单价和实际完成工作量计算。2.差旅费用:乙方因工作需要产生的差旅费用,包括交通费、住宿费、餐饮费等。3.保险费用:乙方在执行合同过程中,因意外事故产生的保险费用。4.其他费用:合同履行过程中,经双方协商一致同意的其他费用。7.2支付方式1.乙方在合同签订后,提交详细的费用预算,甲方审核确认后,预付合同总金额的_____%作为启动资金。2.乙方在完成合同约定的阶段性工作后,提交工作成果及费用结算单,甲方在收到乙方提交的结算单后____个工作日内支付该阶段费用。3.合同履行完毕后,乙方提交最终结算报告,甲方在收到后____个工作日内支付剩余费用。7.3支付时间1.预付启动资金:合同签订后____个工作日内。2.阶段性费用支付:每完成合同约定的一阶段性工作后____个工作日内。3.最终费用支付:合同履行完毕后____个工作日内。7.4支付条款1.甲方支付乙方费用时,应通过银行转账方式进行。2.乙方应在收到甲方支付费用后的____个工作日内,向甲方开具合法、有效的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付乙方费用,应向乙方支付_____%的违约金。2.甲方未按时提供必要的资料和条件,导致乙方无法按时完成工作,甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工作,应向甲方支付_____%的违约金。2.乙方未按合同约定提供工作成果,导致甲方无法按期使用,乙方应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金按实际损失计算,不足部分乙方应进行赔偿。2.赔偿金额以人民币计算,支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容1.本合同涉及的技术、商业秘密等。2.甲方提供的项目资料、图纸、数据等。9.2保密期限本合同约定的保密期限为____年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性。2.双方不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可预见、不可避免、不可克服的因素导致的合同无法履行。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风、山体滑坡等。2.政府行为:政策调整、法律法规变更等。3.社会异常事件:战争、罢工、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方。2.双方应共同努力,采取措施减轻不可抗力事件的影响。3.因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例本合同所指不可抗力实例包括但不限于地震、洪水、政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让或以其他方式处分本合同项下的权利和义务。2.双方同意,在特定情况下,经对方同意,可以将合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同中明确约定的不得转让的情形。2.法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对乙方工作成果的最终审核权。2.甲方保留对乙方工作成果的修改权,但应在修改前通知乙方。13.2特殊权力保留1.甲方保留对乙方在工作中发现的问题提出改进建议的权利。2.乙方在合同履行过程中,如发现可能导致项目风险的问题,应及时通知甲方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对合同的修改或补充,必须以书面形式进行。2.修改或补充的内容经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.修改或补充的内容为本合同的有效组成部分。2.修改或补充的内容与本合同原有条款不一致的,以修改或补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合,确保合同顺利履行。2.双方应共同解决合同履行过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议,沟通项目进展情况。2.双方应通过电话、邮件等方式保持沟通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于房地产开发地勘劳务的全部协议,取代了之前所有书面或口头协议。16.3增减条款任何一方未经对方同意,不得增加或减少本合同规定的权利和义务。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):(盖章)法定代表人或授权代表:(签字)日期:____年____月____日乙方(承包方):(盖章)法定代表人或授权代表:(签字)日期:____年____月____日附件:1.项目详细资料2.工作成果及费用结算单3.保密协议4.其他相关文件附件及其他说明解释一、附件列表:1.项目详细资料2.工作成果及费用结算单3.保密协议4.其他相关文件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付乙方费用:甲方未在约定时间内支付乙方费用,视为违约。未提供必要资料和条件:甲方未按时提供必要的资料和条件,导致乙方无法按时完成工作,视为违约。2.乙方违约行为及认定:未按时完成工作:乙方未在约定时间内完成工作,视为违约。未按合同约定提供工作成果:乙方未按合同约定提供符合要求的工作成果,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:指调整合同关系的法律规范,包括合同的订立、效力、履行、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论