广场施工合同样本

广场施工合同样本合同编号：__________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________鉴于甲方为广场施工项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承建广场施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________广场施工项目1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：包括但不限于土建工程、装饰工程、安装工程、园林景观工程等。二、合同金额2.1本合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2乙方应按照本合同约定的工程内容和质量标准完成施工，甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。三、合同工期3.1合同工期自双方签订本合同之日起至工程验收合格之日止。3.2乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应按照约定的工程内容和质量标准完成施工，确保工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。4.2工程验收合格后，乙方应承担一定的保修期内的维修责任。五、付款方式5.1甲方支付合同价款的方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到约定的比例后，甲方支付相应比例的价款；（3）工程验收合格并办理验收手续后，甲方支付剩余的价款。5.2乙方应按照约定的付款方式及时开具正规发票，甲方按约定时间支付价款。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×0.1%。6.2乙方工程质量不符合约定的，乙方应承担返工、维修等费用，并支付违约金。6.3甲方未按照约定时间支付价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付价款×逾期天数×0.1%。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________甲方代表（签名）：_________乙方代表（签名）：_________签订日期：________年____月____日一、附件列表：1.广场施工项目设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单4.材料及设备采购清单5.施工进度计划6.质量保修书7.安全生产责任书8.乙方资质证明文件9.相关法律法规和行业标准二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工，认定标准为实际完成日期与约定完成日期不符。2.乙方工程质量不符合约定，认定标准为国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。3.甲方未按照约定时间支付价款，认定标准为实际支付日期与约定支付日期不符。4.甲方未按照约定提供施工条件，认定标准为实际提供日期与约定提供日期不符。三、法律名词及解释：1.广场施工项目：指甲方委托乙方进行的广场建设施工工程。2.合同工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工验收合格的时间。3.工程质量：指工程符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求的程度。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。5.保修期：指工程验收合格后，乙方对工程承担一定期限的维修责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应按照约定进行返工、维修，并支付违约金。3.甲方支付价款延误：甲方应及时支付价款，如发生延误，应支付违约金。4.施工条件不足：甲方应按照约定提供施工条件，如未能提供，应承担相应责任。五、所有应用场景：1.适用于甲方为广场施工项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位。2.适用于广场建设施工工程，包括但不限于土建工程、装饰工程、安装工程、