酒店光伏发电项目施工合同

酒店光伏发电项目施工合同合同编号：__________1.名称：____________________2.地址：____________________3.法定代表人：________________4.联系人：__________________5.联系电话：_________________6.电子邮箱：________________1.名称：____________________2.地址：____________________3.法定代表人：________________4.联系人：__________________5.联系电话：_________________6.电子邮箱：________________一、工程概况1.项目名称：酒店光伏发电项目2.项目地点：________________3.项目规模：________________4.项目预算：________________5.工程质量标准：________________二、合同工期1.工期自双方签订合同之日起至项目验收合格之日止。2.施工方应按照双方约定的工期要求完成施工。三、合同价款1.双方经协商一致，确定本项目合同总价为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。2.合同价款支付方式如下：（1）双方签订合同后5个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的30%；（2）项目进度达到50%时，业主向施工方支付合同总价款的30%；（3）项目验收合格并移交给业主后，业主向施工方支付合同总价款的40%。四、施工义务1.施工方应按照本项目的设计方案、技术规范和工期要求，按时完成施工。2.施工方应保证本项目施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的质量标准。3.施工方应严格按照施工安全规程进行施工，确保施工过程中不发生安全事故。4.施工方应遵守环保法规，确保施工过程中的环境保护工作。五、验收及保修1.项目完成后，施工方应按照双方约定的验收标准进行自检。2.业主对项目进行验收，验收合格的，双方签署验收报告。3.项目验收合格后，施工方应按照双方约定的保修期限和保修范围承担保修责任。六、违约责任1.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。2.施工方未按照约定工期完成施工的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。3.施工方施工质量不符合约定，导致项目验收不合格的，应按照验收不合格部分工程造价的100%向业主支付违约金。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目验收合格之日止。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________甲方代表（签名）：_________乙方代表（签名）：_________签订日期：________________一、附件列表：1.项目设计方案2.技术规范3.施工安全规程4.环保法规5.验收标准6.保修期限及范围7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成施工：指施工方未在合同约定的工期内完成施工行为。2.施工质量不符合约定：指施工质量未达到国家相关法律法规、行业标准和双方约定的质量标准。3.未遵守环保法规：指施工方在施工过程中违反环保法规的行为。4.安全事故：指在施工过程中发生的人员伤亡或财产损失事件。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的酒店光伏发电项目的拥有者。2.乙方：指合同中约定的负责酒店光伏发电项目施工的方。3.合同总价款：指双方约定的完成酒店光伏发电项目施工所需支付的总金额。4.违约金：指一方违反合同约定，需向对方支付的赔偿金。5.保修期限：指施工方对项目承担保修责任的期限。6.保修范围：指施工方对项目承担保修责任的具体范围。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方应友好协商，根据实际情况调整工期。2.施工质量问题：如发现施工质量问题，业主有权要求施工方及时整改，直至达到约定的质量标准。3.安全事故：一旦发生安全事故，施工方应立即报告甲方，并采取有效措施防止事故扩大，同时按国家相关规定及时处理。4.环保问题：如施工过程中出现环保问题，施工方应立即采取措施予以整改，并承担相应责任。五、所有应用场景：