一级建造师之一建工程法规考试题库【重点】

一级建造师之一建工程法规考试题库

第一部分单选题（500题）

1、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区

域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）

作业。

A.抢修

B.抢险

C.抢工期

D.生产工艺要求必须连续

【答案】：C

2、（2019年真题）在工程建设活动中，施工企业与建设单位形成的是

（）

A.刑事法律关系

B.民事商事法律关系

C.社会法律关系

D.行政法律关系

【答案】：B

3、关于建设工程合理使用年限的说法，正确的是（）。

A.建设工程合理使用年限由建设单位决定

B.超过合理使用年限的建设工程必须报废、拆除

C.建设工程合理使用年限从工程实际转移占有之日起算

D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用

年限

【答案】:D

4、建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指（）o（2015真题）

A.施工行为地

B.施工合同签订地

C.施工单位所在地

D.施工项目业主住所地

【答案】：A

5、以下合同类型，不属于《民法典》有名合同的是（）。

A.建设工程施工合同

B.建设工程勘察设计合同

C.房地产项目贷款合同

D.房地产项目合作开发合同

【答案】：D

6、暂时不能开工的建设用地，超过（）的，应当进行绿化，铺装或

者遮盖。

A.3个月

B.1个月

C.2个月

D.6个月

【答案】：A

7、民事法律关系的内容是指（）

A.民事权利和民事义务

B.民事权利和民事责任

C.民事规范和民事责任

D.民事义务和民事责任

【答案】：A

8、甲向乙发出一个要约后觉得不妥，又向乙发出了一个通知，通知

中说明前一个要约中的内容无效，则（）o

A.后一个通知的行为属于要约撤回

B.后一个通知的行为属于要约撤销

C.后一个通知有效的条件是不迟于前一个通知到达受要约人

D.后一个通知有效的条件是不迟于受要约人发出承诺通知到达受要约

人

【答案】：C

9、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动

合同的是（）。

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年,但期间曾离开过公司的王某

D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原

工作的李某

【答案】：D

10、大学毕业生张某与某电气公司签了时间为8年的劳动合同，根据

规定劳动合同的试用期合法的是（）。

A.3个月

B.7个月

C.8个月

D.12个月

【答案】：A

11、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订-建设工程施工合

同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支

付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的

是（）。（2015）

A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

C.合同有效，应按照合同约定支付工程款

D.合同有效，应参照合同约定支付工程款

【答案】:B

12、甲乙双方当事人达成仲裁协议（仲裁协议有效），甲方向人民法院

起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，乙方在首次开庭前提交仲

裁协议的，人民法院应当（）。

A.驳回起诉

B.予以审理

C.终止审理

D.终止起诉

【答案】：A

13、甲不慎掉入闹市街口的一个正在施工的井里受伤。三年零五个月

后到法院起诉，要求施工单位赔偿其损失。对此案法院（）。

A.不予受理，因为已过了诉讼时效

B.在甲补充了有关时效中止或中断的证据后才可以受理

C.应当受理

D.不应当受理，因为本案过错难以分清

【答案】：C

14、关于施工企业的安全生产教育培训，下列说法正确的是（）。

A.全员每半年应至少进行1次安全生产教育培训

B.主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员经企业考核合格

后方可任职

C.进入新施工岗位的作业人员应当经安全生产教育培训合格后方可上

岗作业。作业人员更换了施工现场，如果岗位相同，无需培训

D.采用新工艺时，应当对作业人员进行安全教育培训

【答案】:D

15、某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公

司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起

诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项当中，

有管辖权的法院是（）。

A.王某经常居住地基层法院

B.王某户籍所在地基层法院

C.劳务公司住所地基层人民法院

D.劳务公司住所地中级人民法院

【答案】：A

16、劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。

A.职工代表

B.用人代表

C.企业工会代表

D.劳动行政部门代表

【答案】：D

17、按照《行政许可法》规定，下列事项可以不设置行政许可方式予

以规范的是（）。

A.有限公共资源配置

B.确定企业主体资格

C.建筑业施工资质

D.职业道德自律

【答案】：D

18、《建筑法》规定，中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位

应当（）。

A.重新办理施工许可证

B.重新办理安全生产许可证

C.向发证机关申请施工许可证延期

D.报发证机关核验施工许可证

【答案】：D

19、建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购。

于是建设单位向电梯~生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回

函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需要延期10日方能

交付“。电梯厂的回函属于（）。

A.要约邀请

B..要约撤销

C.承诺

D.新要约

【答案】：D

20、在招标投标中，关于履约保证金的说法，正确的是（）。

A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金

B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项

目而设立的

C.履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交

任意金额的履约保证金

D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保

【答案】：B

21、根据2013年3月国家发展和改革委员会等8部门经修改后发

布的《工程建设项目施工招标投标办法》，“招标人要求中标人提供

履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工

程款支付担保。”的规定，招标人向中标人出具了银行保函。下列说

法正确的是（）。

A.中标人向招标人提供的履约保证金是保证担保

B.招标人向中标人提供的银行保函是保证担保

C.招标人向中标人提供的银行保函是质押担保

D.中标人向招标人提供的履约保证金是定金担保

【答案】：B

22、甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的

情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之

间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（）o（2015真题）

A.有效

B.可变更或撤销

C.无效

D.效力待定

【答案】：C

23、下列关于保证方式的说法，不正确的是（）o

A.一般保证，是指当事人在保证合同中约定，当债务人不能履行债务

时，由保证人承担保证责任的保证方式

B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产

依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任

C.连带保证，是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承

担连带责任的保证方式

D.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债

务的，债权人在要求债务人履行债务后，才能要求保证人承担保证责

任

【答案】：D

24、甲、乙在合同谈判中，甲恶意磋商，导致合同未能签订，给乙造

成损失。甲违反了合同订立的（）原则。

A.平等原则

B.合法原则

C.公平原则

D.自愿原则

【答案】：C

25、关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（）o2016

A,行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政安全宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人

民法院裁定

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

【答案】：C

26、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情

形是（）02014

A.对建设行政主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的

B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

【答案】：D

27、A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级、

特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前

提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的是（）。

A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人

B.B加入由A和C组成的荻合体并在截止日期前征得了招标人的同意

C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件

D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金

【答案】：C

28、甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协

商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是（）0

A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司

对该合同承担连带责任

【答案】：D

29、关于施工现场文明施工和环境保护的说法，正确的是（）。

A.施工现场主要场地应硬化

B.施工现场要设置半封闭的围挡

C.沿工地四周连续设置高度不低于1.5m的围挡

D.施工现场要实行半封闭式管理

【答案】：A

30、（2019年真题）关于行政复议的说法，正确的（）

A.行政复审机关决定撤销具体行政行为的,可以责令被申请人重新作出

具体行政行为

B.行政复议一律采用书面审查办法

C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请

D.申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的，在依法决定撤销

具体行政行为时,不得同时责令被申请人赔偿

【答案】:A

31、仓储合同中，保管人的义务是（）0

A,支付仓储费用的义务

B.说明的义务

C.出具仓单的义务

D.按时提取仓储物

【答案】：C

32、关于注册建造师执业的说法，正确的是（）0

A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人

B.在竣工预验收期间，经建设单位同意，可以同时担任另一项目的项

目经理

C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业

I）.担任项目经理的，在工程未办理交付手续前，不得办理变更注册

【答案】：D

33、（2020年真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同

纠纷案件适用法律问题的修释》，当事人对付款时间没有约定或者约

定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）0

A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日

B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日

C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

【答案】：C

34、甲公司将自己厂房租赁给乙公司使用，租赁期间，经询问确认乙

公司无购买意向后，甲公司将该厂房卖给丙公司。根据有关的规定，

下列关于买卖合同与租赁合同效力的表述中，正确的是（）。

A.买卖合同无效,租赁合同继续有效

B.买卖合同有效,租赁合同继续有效

C.买卖合同有效,租赁合同自买卖合同生效之日起终止

D.买卖合同无效,租赁合同须经丙公司同意后才继续有效

【答案】：B

35、某商业工程项目，业主急于营业在工程未经竣工验收情况下就开

始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法

正确的是（)O

A.施工单位有维修义务

B.业主自己承担责任

C.施工单位承担保修责任

D.业主可扣减施工单位保修金

【答案】：B

36、关于劳动合同的履行，下列说法错误的是（）0

A.固定劳动期限合同可以是5年、10年，也可以是更长的时间

B.非因劳动者原因停工期间，用人单位应当依法支付工资

C.用人单位变更名称或法定代表人的，不影响劳动合同的履行

D.用人单位发生合并或者分立情形的，原劳动合同自动解除

【答案】：D

37、按照《建设工程质量管理条例》要求，施工单位必须按照工程设

计要求、（）和合同约定对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商

品混凝土进行捡验，检验应当有书面记录和专人签字。

A.施工技术标准

B.总监理工程师的要求

C.监理单位的要求

D.建设行政主管部门的要求

【答案】：A

38、为了保证案件的公正审判而要求与案件有一定利害关系的审判人

员或其他有关人员，不得参与本案的审理活动或诉讼活动，这体现了

（）O

A.合议制度

B.公开审判制度

C.回避制度

D.两审终审制度

【答案】：C

39、行政法规可以规定的行政强制措施包括（）o

A.限制人身自由

B.冻结存款、汇款

C.查封场所、扣押财物

D.拍卖被查封的场所和财物

【答案】：C

40、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工后，组织建设工

程竣工验收的主体是（）。

A.建设单位

B.建设行政主管部门

C.工程质量监督站

D.施工企业

【答案】：A

41、建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的应当于期满前

（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3

B.2

C.4

D.6

【答案】：A

42、《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在（）万元

以下或者建筑面积在300m2以下的建筑工程.可以不申请办理施工许

可证。

A.30

B.40

C.50

D.80

【答案】：A

43、根据《立法法》规定，公布后30日内不需要报全国人民代表大

会常务委员会备案的规范性文件是（）。

A.行政法规

B.地方性法规

C.民族自治条例和单行条例

D.地方政府规章

【答案】：D

44、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单

位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模

板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。

A.可变更、可撤销

B.有效

C.无效

D.效力待定

【答案】：B

45、某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颖

性丧失的情形是（）。

A.申请日前5个月被他人泄密的

B.申请日前3个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

【答案】：B

46、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，监理单位的主要安

全责任之一是（）。

A.组织专家论证，审查深基坑专项施工方案

B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产的措施建议

D.发现存在严重安全事故隙患时，要求施工单位停工并及时报告建设

单位

【答案】：D

47、某建筑工程已经达到其合理使用年限，业主想继续使用，则

（）。

A.不能继续使用，必须拆除

B.可以继续使用

C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用

D.委托鉴定，重新界定使用期

【答案】:D

48、某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经

理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被发现由于其故意在该工

程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于

王某的法律责任的说法，正确的是（）。

A.应追究王某的刑事责任

B.可追究王某的民事责任

C.不应追究王某的行政责任

D.应追究王某的劳动责任

【答案】：B

49、甲、乙两家施工单位以联合承包方式，承揽某建设工程的施工任

务。下列说法中，不符合我国《建筑法》规定的是（）。

A.双方应签订联合承包的协议

B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程

C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任

D.甲、乙根据联合承包协议约定的比例对建设单位承担责任

【答案】：D

50、下列关于车辆购置税的说法中，不正确的是（）o

A.销售单位开展优质销售活动所开票收取的有关费用，属于经营性收

入，应作为价外收入计算征税

B.进口自用的应税小汽车的计税价格包括关税完税价格和关税以及消

费税

C.纳税人自产自用应税车辆的计税价格，按照纳税人生产的同类应税

车辆的销售价格确定，不包括增值税税款

D.销售汽车的纳税人代收的保险费，一律不计入计税依据中征收车辆

购置税

【答案】：D

51、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动

合同（）o

A.效力待定

B.自动解除

C.失效

D.继续有效

【答案】：D

52、一级建造师可予注册的情形是（）。

A.因疾病不能完全辨认自的行为

B.受到刑事处罚，附加刑尚未执行完毕

C.未达到注册建造师继续教育要求的

D.在申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质

量和安全事故的

【答案】：D

53、一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时

地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程

实际损害费用为7万元。依据《民法典》的违约责任规定，违约方应

承担的赔偿额为（）万元。

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】:D

54、在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致

使多人重伤、死亡。该施工企业的行为构成（）o

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.强令违章冒险作业罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：B

55、甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请,

撤销了该合同，则该合同自（）起不发生法律效力。

A.人民法院决策撤销之日

B.合同订立时

C.人民法院受理请求之日

D.权利人知道可撤销事由之日

【答案】：B

56、住所位于甲市A区的甲房地产开发公司在甲市B区开发一片住

宅小区，经过招标投标，住所地在甲市C区的乙建筑工程公司中标，

双方签订承包合同并在合同中约定，若就本合同发生争议由甲市A区

基层人发法院管辖。后因为工程质量不合格双方发生争议。对此案第

一审有管辖权的法院是（）。

A.甲市A区基层人民法院

B.甲市C区基层人民法院

C.甲市B区基层人民法院

D.甲市中级人民法院

【答案】：C

57、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区、名

镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是（）o2016

A.新建住宅

B.新建厂房

C.扩建必要公共服务设施

D.扩建办公楼

【答案】：C

58、建设项目超过（）未能开工，建设单位应负责对建设用地的裸

露地面进行绿化、铺装或遮盖，否则由县级以上建设行政主管部门进

行处罚。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

【答案】：B

59、在仲裁协议中，（）是必须约定的内容。

A.选定的仲裁员

B.仲裁的地点

C.仲裁的时间

D.选定的仲裁委员会

【答案】：D

60、关于设计单位安全生产责任的说法，正确的是（）。

A.应当向施工企业提供地下管线资料

B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

C.应当进行安全施工技术交底

D.对安全技术措施进行审查

【答案】：B

61、某房屋预售合同房价80万元，买房人交付了定金20万元。房屋

建成后，房产商把房屋高价转卖给他人。买房人可要求房产商返还

（）万元。

A.20

B.32

C.36

D.40

【答案】：C

62、某施工合同约定的争议解决方式中，合法有效的是（）。

A.向合同签订地的法院起诉

B.向有关仲裁机构申请仲裁

C.向工程建设主管部门申请行政复议

D.向工程建设主管部门申请行政调解

【答案】：B

63、关于工程合理使用年限的说法，正确的是（）。2018真题

A.工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情

况下安全使用的年限

B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理

使用年限

C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算

D.工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵不一致

【答案】：A

64、建设工程发生质量事故后，有关单位应当在（）小时内向当地

建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A.18

B.24

C.48

D.72

【答案】：B

65、水泥厂为承包商供应水泥,承包商已经支付了全部货款◊'交货时

承包商因水泥厂交货时间比合同约定晚了两天而要求支付违约金，水

泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布,

下午天降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失

A.由水泥厂承担

B.由承包商承担

C.由水泥厂和承包商共同承担

D.由承包商向水泥厂索赔

【答案】：B

66、关于建设单位的项目管理的说法，正确的有（）o

A.因建设单位缺乏工程管理专业知识，因此必须委托项目管理单位

B.承担项目管理职责的单位必须具备施工资质

C.建设单位只能采用招标方式选择工程总承包企业

D.项目管理单位不得与工程总承包企业具有利害或隶属关系

【答案】：D

67、某工程招标时，甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执

业资格，所提供的资格证书复印件是伪造的。则甲施工单位违背了合

同订立中的（）。

A.平等原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

【答案】：B

68、根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是（）。

A.申请人年龄达到60周岁

B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注

册之日止不满5年

C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5

年

D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过

重大质量和安全事故

【答案】：B

69、建筑生产中最基本的安全管理制度、所有安全规章制度的核心是

（）O

A.安全生产责任制度

B.群防群治制度

C.安全生产教育培训制度

D.安全生产检查制度

【答案】：A

70、下列选项中（）不属于建设单位的安全责任。

A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查

B.需要进行爆破作业时办理相关批准手续

C.编制工程概算时确定建设工程安全费用

D.申领施工许可证时提供安全施工措施的资料

【答案】：A

71、《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）主要由

（）三部分组成Q

A.总则、分则、附则

B.总则、通用条件、专用条件

C.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款

D.总则、正文、附件

【答案】：C

72、甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区的住户观景

的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，

乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户

观景。合同签订生效后甲公司支付了全部款项。后来，甲公司将A地

块的建设用地使用权转让给丙置业公司。下列说法中正确的是（）。

A.甲、乙公司约定的权利自合同公证后获得

B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权

C.甲公司转让A地块后，丙公司不享有甲公司对乙工厂约定的权利

D.转让前，甲公司对乙工厂的土地拥有地役权

【答案】：D

73、受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、

设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的

承包的，属于（）。

A.投资总承包

B.施工总承包

C.分项总承包

D.工程总承包

【答案】：D

74、A公司承建B公司的任宅工程，后来双方因工程质量问题导致纠纷,

A公司决定起诉B公司。A公司的注册登记地在甲市，B公司的注册登

记地在乙市，该工程位于丙市，双方的合同是在丁市签订的。根据我

国《民事诉讼法》的规定，A公司应当向（）市人民法院起诉。

A.甲

B.乙

C.丙

D.T

【答案】：C

75、根据《环境保护法》，关于企业违法排放污染物，受到罚款处罚,

承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是（）

A.被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数额按日连续处罚

B.按日连续处罚的时间自责令改正之日起算

C.被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提

D.罚款处罚按照执法成本确定

【答案】：C

76、某公司因特殊原因未能在规定时间内提取所采购的设备，一个月

后提取设备时，对方向该公司索要设备保存管理费，这属于（）。

A.不当得利之债

B.合同之债

C.侵权之债

D.无因管理之债

【答案】：D

77、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）o

A.建设单位不得调整合同工期

B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手

续

C.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的

真实、准确、完整

D.建设单位应当拆除施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明

和拆除施工组织方案报送有关部门备案

【答案】：C

78、施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。

电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《民法典》，电

梯生产公司的回函属于（）。

A.要约邀请

B.承诺

C.部分承诺

D.新要约

【答案】：D

79、法律责任以（）为前提。

A.法律认定

B.法律后果

C.法律义务的存在

D.承担方式

【答案】：C

80、下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）。

A.处分

B.暂扣执照

C.恢复原状

D.罚金

【答案】:D

81、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，

乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了

损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）o

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

D.乙公司向甲施工企业承担责任

【答案】：D

82、著作权保护的客体是（）。

A.作者

B.作品

C.商标

D.专利

【答案】:B

83、根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议

或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行

政机关可以自期限届满之三起（）内，依法申请人民法院强制执行。

A.15B

B.1个月

C.3个月

D.2年

【答案】：C

84、建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当

（）。

A.报发证机关核验施工许可证

B.重新领取施工许可证

C.向发证机关报告

D.向发证机关备案

【答案】：A

85、根据《民法典》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权

的是（）9

A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质

B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤

离现场

C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议

D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误

【答案】:D

86、施工单位承揽工程或从事建筑施工活动的范围，取决于它的

（）。

A.资质等级

B.注册资本规模

C.专业技术人员能力

D.技术装备水平

【答案】：A

87、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000

万元。建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则

上不得少于（）万元。

A.100

B.200

C.1000

D.600

【答案】：D

88、在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将

钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据

出示，则该证据种类属于（）.

A.物证

B.勘验笔录

C.书证

D.视听资料

【答案】：C

89、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当

事人依法共同向（）基层人民法院提出。

A.当事人住所地

B.调解协议履行地

C.调解组织所在地

D.调解协议签订地

【答案】：C

90、关于所有权的权能，下列说法正确的是（）o

A.占有权只能由所有人享有

B.财产所有权的权能只包括占有权、使用权、收益权、处分权

C.要想享有收益权，就必须行使对物的使用权

D.占有权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心

【答案】：B

91、专属管辖是指法律规定某些特殊类型的案件和专门由特定的法院

管辖，则下列不适用专属管辖的是（）0

A.房屋买卖纠纷

B.土地使用权让纠纷

C.建设工程施工合同纠纷

D.土地买卖纠纷

【答案】：C

92、某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司。由于乙对此类项目

策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。而后丙按其要

求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金。

对此，下列说法中错误的是（）。

A.丙无权要求开发商履行合同

B.丙可以要求乙履行合同

C.乙可以要求开发商履行合同

D.乙应向丙披露委托人

【答案】：A

93、关于著作权的保护期限，下列说法正确的有（）

A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制

B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生

C.如果是合作作品，截止于最先死亡的作者死亡后第50年的12月31

0

D.法人或者其他组织的作品，其署名权的保护期为50年

【答案】：A

94、根据《标准化法》，关于企业标准的说法，正确的是（）。

A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准

B.企业标准可以高于国家标准

C.企业标准应当高于行业标准

D.企业标准应当与团体标准相符

【答案】：B

95、在下列担保方式中，只能由第三方担保的方式是（）。

A.质押

B.抵押

C.留置

D.保证

【答案】：D

96、关于分包工程的税法，正确的是（）。2016

A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发

包人提供分包工程付款担保

B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包

给他人完成

C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任

D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成

【答案】：D

97、下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是

（）。

A.没收违法所得

B.返还财产

C.赔礼道歉

D.消除危险

【答案】：A

98、下列关于商标专用权的说法中，错误的是（）。

A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

B.商标专用权的保护对象是经过国家商标管理机关核准注册的商标

C.商标设计者的人身权受《商标法》的保护

D.商标注册人有权标明“注册商标”或者注册标记

【答案】：C

99、因企业合并而新设立的建筑业企业，需承继原建筑业企业资质的,

下列有关其资质等级确定的说法，正确的是（）。

A.重新核定建筑业企业资质等级

B.按照降低一级原企业的资质等级确定

C.按照合并前各方中较低的资质等级确定

D.按照合并前各方中较高的资质等级确定

【答案】：A

100、某施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致一栋建筑倒塌，

1名工人被砸死，直接经济损失120万元。该行为属于（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】：C

101、在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保

险人应当按照合同约定及时通知保险人，但保险人（）o

A.不能增加保险费

息不可以解除合同

C.不能转让保险合同

D.可增加保险费或解除合同

【答案】：D

102、水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全

同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）。

A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时

B.水泥厂的答复文件到达施工单位时

C.施工单位发出订购水泥的要约时

D.水泥厂发出答复文件时

【答案】：B

103、（2020年真题）关于工伤认定的说法，正确的是（）。

A.社会保险行政部门应当对事故伤害进行调在核实

B.工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止

C.职工和用人单位对是否是工伤有争议的，实行谁主张、谁举证的原

则

D.工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人

【答案】：B

104、根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，工确的是（）。

（2014）

A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算

B.建设工程选址应当是尽可能避开一切文物

C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案

D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动

【答案】:A

105、某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投

标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元，评标结束后,

该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的

评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）万元◊

A.1020

B.1010

C.1000

D.990

【答案】：A

106、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位对勘察、

设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规的强制

性标准规定的要求的，责令限期改正，处以（）的罚款；造成重大

事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照《刑法》有关规定追究刑

事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.1万元以上5万元以下

B.5万元以上10万元以下

C.10万元以上15万元以下

D.20万元以上50万元以下

【答案】：D

107、某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下

列情形中，会导致要约失效的是（）。

A.建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质性变更

B.承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺

C.建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知

D.建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知

【答案】：B

108、根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时,

由（）裁决

A.全国人大常委会

B.最高法院

C.国务院

D.全国人民代表大会

【答案】:A

109、关于工程总承包项目管理的说法，正确的是（）

A.建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理

B.项目的可行性研究单位不得作为项目管理单位

C.项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位

D.项目管理单位不得与工程总承包单位具有利害关系

【答案】：D

110.赵某委托李某代理有关法律诉讼事宜，其后赵某遇到车祸身亡,

但在李某出差调查相关证据返回途中并不知情，则（）。

A.该代理暂停

B.该代理终止

C.可以继续代理

D.该代理无效

【答案】：C

111、保证合同的当事人为（）o

A,债权人与保证人

B.债权人与债务人

C.债务人与保证人

D.保证人与被保证人

【答案】：A

112、施工单位2月1日向厂家询价购买一台设备，厂家2月5日

报价为10万元/台，限7天订货。施工单位2月20日表示同意订

货。下列说法中正确的是（兀

A.厂家发出的要约已经失效

B.厂家在要约有效期内可以通知撤销要约

C.施工单位同意订货的意思表示是承诺

D.厂家的报价为要约邀请

【答案】：A

113、关于注册建造师教育保障的说法正确的是（）。

A.注册建造师无权带薪参加继续教育

B.相关用人单位应督促注册建造师按期接受继续教育

C.注册建造师继续教育应当在业余时间进行

D.注册建造师参加继续教育的经费由其本人自理

【答案】：B

114、（2019年真题）关于必须实行监理的建设工程的说法，正确的是

（）

A.建设单位需将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

B.建设单位有权决定是否委托某工程监理单位进行监理

C.监理单位不能与建设单位有隶属关系

D.监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系

【答案】：A

115、甲乙丙三个公司欲组成一个联合体参加某建设项目的投标，以下

各项行为中会导致投标无效的是（）

A.甲乙丙三公司签订一份共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作

和责任

B.资格预审后，丁公司想要加入联合体，于是三公司与之签订了合作

协议

C.甲乙丙三公司以一个投标人的身份共同投标

D.甲乙丙三公司约定就中标项目承担连带责任

【答案】:B

116、按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（）

三个序列。

A.特级、一级、三级

B.施工总承包、专业分包和劳务承包

C.甲级、乙级、丙级

D.施工总承包、专业承包和劳务分包

【答案】：D

117、关于法的效力层级，下列表述中错误的是（）o

A.宪法至上

B.同一部门制定的新法优于旧法

C.同一部门制定的特别法优于一般法

D.新的一般和旧的特别冲突时由全国人大裁决

【答案】：D

118、对于现场大气污染的防治，下列说法中错误的是（）。

A.重点是防止扬尘污染

B.运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外遒路

C.土方作业阶段，采取措施后，作业区目测扬尘高度小于1.5米

D.结构安装装饰阶段，作业区目测扬尘高度小于1米

【答案】：D

119、对合同法律特征的叙述中，不正确的是（）。

A.合同不是一种法律行为

B.合同的目的性在于设立、变更、终止民事权利义务关系

C.合同的成立必须有两个以上当事人；两个以上当事人不仅作出意思

表示，而且意思表示是一致的

D.合同的当事人法律地位一律平等，双方自愿协商，任何一方不得将

自己的观点、主张强加给另一方

【答案】：A

120、关于中标人法律责任的说法，正确的是（）。

A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或

吊销营业执照

B.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标

项目的投标资格

C.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标

保证金不予退还

D.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证

金等额的损失

【答案】：C

121、连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权

自主债务履行期届满之日起（）内要求保证人承担保证责任。

A.6个月

B.9个月

C.1年

D.2年

【答案】：A

122、某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发

包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发

包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定

期存款利息为2.4%,同期贷款利率为6乐则法院对垫资利息的处理正

确的是（）。

A.不予支持

B.按照2.4%支付利息

C.按照4.8%支付利息

D.按照6%支付利息

【答案】：C

123、下列关于建设工程代理行为的设立说法正确的是（）。

A.建设工程的承包活动可以委托代理

B.建设工程中的诉讼代理人必须由具有律师资格的人担任

C.代理委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理

人负连带责任

D.代理行为只能由自然人担任代理人，法人不能担任代理人

【答案】：C

124、张氏兄弟两达成协议，约定双方如就父亲遗产发生争议，则提交

北京仲裁委员会进行裁决。后双方在父亲的遗产分配问题上无法协商

一致，现问双方解决争议可行的法律途径是（）。

A.只能向有管辖权的人民法院起诉

B.只能申请北京仲裁委员会仲裁

C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁

D.只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁

【答案】:A

125、下列不属于安全事故调查组的组成人员的是（）。

A.安全生产监督管理部门人员

B.事故单位工会代表

C.监察机关人员

D.事故单位技术负责人

【答案】：D

126、延付或者拒付租金的诉讼时效期间为（）年。

A.3

B.2

C.4

D.20

【答案】：A

127、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，

对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是

()。2017真题

A.监理单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.分包单位

【答案】：C

128、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公

司，甲知悉此事后，与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。

关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是()。

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤销

【答案】：B

129、物权变更自登记时发生法律效力的是()。(2012)

A.船舶所有权

B.土地抵押权

C.机动车所有权

D.地役权

【答案】：B

130、关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）.

A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止

对违法行为记录的公告

B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的

记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记

录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期

限，但公布期限最短不得少于3个月

【答案】：D

13k建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时

间为（）。

A.建设工程已竣工验收的,为竣工验收合格之日

B.工程价款确定之日

C.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

D.建设工程未交付,工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

【答案】：D

132、建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列

双方达成的仲裁协议中，不产生法律效力的是（）。

A.在施工合同中约定仲裁条款

B.在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议

C.双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议

D.双方订立书面仲裁协议

【答案】：C

133、甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是

乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发

生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲

方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违

约费用，那么甲方应该计算（）天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

【答案】：D

134、甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建

项目经理部，任命李某为项目经理。该项目经理部的材料管理员王某

的工伤保险费的缴纳者应当是（）。

A.甲建设单位

B.乙施工单位

C.李某

D.王某

【答案】：B

135、承诺人必须在要约有效期限内作出承诺。受要约人超过承诺期限

发出的承诺，除（）以外，为新要约。

A.要约人及时通知受要约人该承诺有效的

B.完全同意要约内容的

C.明示作出的

D.默示作出的

【答案】：A

136、某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投

标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元。评标结束后,

该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的

评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）。

A.1020万元

B.1010万元

C.1000万元

D.990万元

【答案】：A

137、某公司取得了一宗地块的建设用地使用权进行商品住宅开发，就

该事件，判断错误的是（）。

A.该地块的土地所有权一定归国家所有，不可能是农民集体所有

B.该公司取得建设用地使用权的方式一定是出让，不可能是划拨

C.该公司缺乏资金，将该地块的建设用地使用权抵押贷款，则附着于

该地块的建筑物、构筑物、附属设施一定一并抵押

D.该公司在3年后无力开发，将项目转让给另一公司，则双方约定的

建设用地使用年限最高为70年

【答案】:D

138、某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材

买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法

正确的是（）。

A.乙供应商因无过错，无需返还

B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求

C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款

D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项

【答案】：B

139、根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）0

A.环境保护

B.税率的确定

C.历史文化保护

D.增加施工许可证的申请条件

【答案】：B

140、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公旬是其分

包单位。2008年5月5曰，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事

故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告°

A.甲建筑公司或乙建筑公司

B.甲建筑公司

C.乙建筑公司

D.甲建筑公司和乙建筑公司

【答案】:B

141、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的

是（）。2017真题

A.经过勘察、设计单位鉴定后，必须在设计文件中重新界定使用期

B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委

托原勘察、设计单位鉴定

C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加、

维修和补强

D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原

施工企业承担连带责任

【答案】:A

142、根据我国《民法典》关于设立建设用地使用权的相关规定，工业、

商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上

意向用地者的，不能采取（）方式出让。

A.招标

B.拍卖

C.协议

D.挂牌

【答案】：C

143、关于定金的说法，正确的是（）。

A.定金合同自签订之日生效

B.定金不得超过合同金额的30%

C.定金的法律性质是担保

D.定金可以口头约定

【答案】：C

144、建设项目施工过程中发现底下古墓，立即报告当地文物行政部门,

文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场Q

A.12

B.36

C.48

D.24

【答案】：D

145、根据《立法法》，应当报全国人民代表大会常务委员会和国务院

备案的是（）0

A.行政法规

B.地方性法规

C.部门规章

D.地方政府规章

【答案】：B

146、根据《环境噪声污染防治法》，产生环境噪声污染的企业事业单

位在拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经（）批

准。

A.设区的市级以上生态环境主管部门

B.县级以上生态环境主管部门

C.县级以上公安部门

D.当地人民政府

【答案】:B

147、根据《劳动合同法》劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工

作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前

（）以书面形式通知劳动者本人。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

【答案】：D

148、关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。

A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件

B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成

C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件

D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证

【答案】：A

149、某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方协商进行了变更，则

该合同变更的效力应当表述为（）0

A,变更的效力仅及于变更的部分

B.未变更部分效力不确定

C.已履行部分应恢复原状

D.当事人丧失赔损请求权

【答案】：A

150、关于标底，下列说法正确的是（）o

A.一个招标项目可以有多个标底，且标底必须保密

B.招标人必须编制标底

C.招标人可以规定最高和最低投标价格

D.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标

条件

【答案】：D

15k根据《民法典》规定，自标的物交付时发生物权效力的是

（）O

A.建设用地使用权

B.地役权

C.房屋抵押权

D.设备所有权

【答案】：D

152、施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合

同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延

期交货给施工企业造成的损失4.5万元，则施工企业为最大限度维护

自身利益，应（）。

A.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元

B.向某仲裁机构请求供应商支付3万元

C.直接要求供应商支付7.5万元

D.直接要求供应商支付3万元

【答案】：A

153、以下属于国家不承担赔偿责任的法定情形的是（）。

A.违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的

B.某城管局工作人员在执法过程中殴打路边摊贩致其重伤的

C.违法使用武器、警械造戌公民身体伤害或者死亡的

D.某工商局工作人员在商场购买个人生活用品时将售货员打伤的

【答案】：D

154、某钢筋工张某在作业时不慎将手轧断，在项目经理的调解下，张

某与雇主达成协议，雇主一次性支付给张某1万元作为补偿，张某放

弃诉讼权利。事后，张某反悔，其正确的做法是（）。

A.张某向法院起诉认定该协议无效

B.该协议已经生效

C.张某可向法院起诉请求赔偿

D.张某可请求法院就该协议强制执行

【答案】：C

155、法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付

款，乙申请法院执行。在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议,

但甲没有履行该协议。下列关于执行的说法中正确的是（）。

A.乙可以向法院另行起诉

B.乙可以申请法院恢复执行

C.该执行已经终结

D.乙可以提起审判监督程序

【答案】：B

156、某施工企业的安全生产许可证遗失，其应当（）。

A.向原发证机关声明作废，并申请补办

B.在公众媒体上声明作废，并申请补办

C.向原发证机关通报原件作废，补交罚款后补办

D.向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后，申请补办

【答案】：D

157、下列关于安全专项施工方案的实施的说法，正确的是（）。

A.施工单位发现专项施工方案有错误的，立即予以修改、调整

B.因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项方案应当

按规定重新审核和论证

C.建设单位应派专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行

监测

D.专项施工方案验收需经监理工程师签字后，方可进入下一道工序

【答案】：B

158、根据《劳动法》，劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过

（）个月

A.6

B.7

C.10

D.12

【答案】：A

159、劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。

A.职工代表

B.用人代表

C.企业工会代表

D.劳动行政部门代表

【答案】：D

160、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解

书或者根据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正

确的是（）o2016

A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之日起发生法律效力

C.调解书与裁决书具有同等法律效力

D.裁决书不可以申请撤销

【答案】：C

161、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员因未执行法

律、法规和工程建设强制性标准的而造成重大安全事故的，应当受到的

处罚是（）。

A.停止执业3个月以上1年以下

B.停止执业1年以上3年以下

C.吊销执业资格证书，5年内不予注册

D.吊销执业资格证书，终身不予注册

【答案】：D

162、受合同法调整的合同是（）。

A.身份关系的合同

B.劳动合同

C.政府依法进行社会管理活动的行政合同

D.政府作为平等的民事主体与他人订立有关民事权利义务的合同

【答案】:D

163、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是

()O

A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件

B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳

动

C.用人单位未及时足额支付劳动报酬

D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益

【答案】：B

164、()应当与安装单位签订起重机械安装、拆卸协议书。

A.施工总承包单位

B.建设单位

C.使用单位

D.出租单位

【答案】：A

165、安装工程一切险所承保的损失范围包括(兀

A.因设计错误或原材料缺陷引起的保险财产本身的损失

B.因超负荷、超电压引起的电气设备本身的损失

C.因施工机具失灵造成的本身的损失

D.因自然灾害和意外事故造成的损失和费用

【答案】：D

166、某市政工程沟槽发生基坑坍塌事故，作业人员被覆盖于坑底无法

报告，事故现场除一名过路人外没有其他工作人员。下列说法中错误

的是（）。

A.该过路人负有法定的报告义务

B.过路人可以直接向相关主管部门报告

C.过路人应当在事故发生后2小时后报告

D.过路人可以向该施工现场的负责人报告

【答案】：C

167、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法

律问题的解释》，关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（）o

2017真题

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息，承包人请求按照约定支付利息的，不予支持

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发

布的同期同类贷款利率计息

【答案】:D

168、《节约能源法》规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量

器具的，由（）责令限期改正；逾期不改正的，处1万元以上5万

元以下罚款。

A.产品质量监督部门

B.建设主管部门

C.县级以上人民政府

D.发证机关

【答案】：A

169、下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供的是（）。

A.抵押

B.保证

C.质押

D.留置