路灯照明工程施工协议2025年

路灯照明工程施工协议2025年通用合同编号：__________路灯照明工程施工协议甲方：（全称）地址：联系方式：法定代表（负责人）：乙方：（全称）地址：联系方式：法定代表（负责人）：鉴于：1.甲方为路灯照明工程的业主或授权代表，拥有工程的所有权和决策权；2.乙方为具有相应资质和经验的施工单位，愿意承担该工程的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，同意签订本协议。第一条工程内容1.1工程名称：__________路灯照明工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________元第二条施工期限2.1本工程的施工期限为__________日，自双方签订本协议之日起计算。2.2乙方应按照约定的工期完成施工，如有特殊情况导致无法按期完成，乙方应提前向甲方提出延期申请，经甲方同意后方可延期。第三条工程质量3.1乙方应按照国家和行业标准、规范以及设计文件的要求进行施工，确保工程质量。3.2乙方应在施工过程中对原材料、设备、工艺等进行严格把关，不得使用劣质材料和设备。3.3工程验收合格后，乙方应承担不少于一年的质保期，质保期内如有质量问题，乙方应无条件进行修复或更换。第四条工程费用4.1工程总价款为__________元，其中包括施工费、材料费、人工费、管理费、利润等。4.2乙方应按照约定的付款进度向甲方提交工程进度款申请，甲方应在核实后及时支付。4.3工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程决算报告，甲方应在核实后支付剩余款项。第五条施工安全5.1乙方应严格遵守国家和行业的安全生产法律法规，确保施工安全。5.2乙方应制定完善的施工安全措施，并对施工现场进行定期安全检查。5.3乙方应对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.2乙方使用劣质材料或设备导致工程质量问题的，应承担修复或更换的费用。6.3甲方未按照约定支付工程进度款的，乙方有权暂停施工，逾期支付的，应支付逾期付款的利息。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：2025年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.工程量清单3.材料和设备规格书4.施工组织设计5.安全生产措施方案6.乙方资质证明文件7.甲方授权委托书8.工程验收标准和方法9.付款凭证和进度款申请10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成施工：乙方未按照本协议约定的工期完成施工的，构成违约。2.工程质量问题：乙方施工的工程存在质量问题，经甲方指出后未及时修复或更换的，构成违约。3.逾期支付款项：甲方未按照约定的付款进度支付工程进度款，或逾期支付的，构成违约。4.施工安全事故：乙方在施工过程中发生安全事故，未及时报告和处理的，构成违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指路灯照明工程的业主或授权代表。2.乙方：指具有相应资质和经验的施工单位。3.施工工期：指本协议约定的工程完成时间。4.工程质量：指工程符合国家和行业标准、规范以及设计文件的要求。5.质保期：指工程验收合格后，乙方承担的工程质量保证期限。6.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应合理安排施工计划，提前预防可能导致的工期延误，如有延误情况，应及时与甲方沟通，寻求延期许可。2.工程质量争议：双方应严格按照验收标准和方法进行工程验收，如有质量争议，可邀请第三方机构进行鉴定。3.付款进度滞后：甲方应按照约定的付款进度及时支付工程进度款，如有滞后情况，乙方可与甲方沟通协商，确保款项支付及时到位。4.施工安全事故：乙方应严格遵守安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，如发生安全事故，应及时报告并按照相关法律