2024年度新型绿色建材应用建设工程施工合同文本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度新型绿色建材应用建设工程施工合同文本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同工期3.1工程开始时间3.2工程结束时间3.3工期延误处理4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量验收4.3质量保证5.工程造价5.1工程总造价5.2工程分部分项造价5.3工程变更及费用调整6.支付方式及期限6.1预付款6.2进度款6.3结算款6.4保修金7.保险7.1工程保险7.2人员保险7.3设备保险8.保修责任8.1保修期限8.2保修范围8.3保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约金计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.合同附件12.1技术规范12.2设计图纸12.3其他相关文件13.合同其他约定13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3法律适用及管辖14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：建筑集团有限公司乙方：新型绿色建材有限公司1.2合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138xxxx5678乙方联系人：乙方联系电话：139xxxx56782.工程概况2.1工程名称新型绿色建材应用示范工程2.2工程地点省市区路号2.3工程规模占地面积：10000平方米建筑面积：8000平方米2.4工程内容本工程主要包括新型绿色建材的应用，包括绿色墙体、绿色屋顶、绿色门窗等。3.合同工期3.1工程开始时间2024年1月1日3.2工程结束时间2024年12月31日3.3工期延误处理如因甲方原因导致工期延误，每延误一天，乙方有权要求甲方支付违约金5000元；如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金5000元。4.工程质量要求4.1质量标准本工程质量应符合国家相关绿色建材应用标准及行业标准。4.2质量验收工程完工后，双方应共同进行质量验收，验收合格后方可交付使用。4.3质量保证乙方在工程保修期内，对因乙方施工原因造成的质量问题负责免费维修或更换。5.工程造价5.1工程总造价本工程总造价为人民币壹仟万元整（￥10000000.00）。5.2工程分部分项造价详见附件一《工程分部分项造价明细》。5.3工程变更及费用调整因设计变更、工程量增减或其他原因导致的工程变更，经双方协商一致后，可调整工程造价。6.支付方式及期限6.1预付款合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价的10%作为预付款。6.2进度款工程进度达到设计要求的70%时，甲方支付乙方合同总价的30%作为进度款。6.3结算款工程完工并通过验收后，甲方支付乙方合同总价的50%作为结算款。6.4保修金工程保修期满后，甲方将剩余保修金无息退还乙方。7.保险7.1工程保险本工程需投保建筑工程一切险，保险费用由乙方承担。7.2人员保险乙方应对施工人员进行意外伤害保险，保险费用由乙方承担。7.3设备保险乙方应对施工设备进行财产保险，保险费用由乙方承担。8.保修责任8.1保修期限本工程质量保修期限为自工程竣工验收合格之日起，绿色建材部分保修期限为5年，其他部分保修期限为2年。8.2保修范围保修范围包括但不限于：因施工质量造成的结构安全、功能缺陷、材料损坏等。8.3保修责任在保修期内，若出现保修范围内的质量问题，乙方应无偿进行维修或更换，直至问题解决。9.违约责任9.1违约情形包括但不限于：甲方未按时支付款项、乙方未按时完成工程、工程质量不符合约定标准等。9.2违约责任承担违约方应按照合同约定支付违约金，违约金数额根据违约情形及损失程度确定。9.3违约金计算违约金的计算方式为：违约金额×违约天数×违约金比例。10.争议解决10.1争议解决方式发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构争议提交至省市仲裁委员会进行仲裁。10.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及省市仲裁委员会的仲裁规则执行。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件包括但不限于：工程完工验收合格、合同约定的终止条件成就、双方协商一致解除合同等。11.3合同解除条件任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。12.合同附件12.1技术规范附件一：《新型绿色建材应用示范工程技术规范》12.2设计图纸附件二：《新型绿色建材应用示范工程设计图纸》12.3其他相关文件附件三：《新型绿色建材应用示范工程合同附件》13.合同其他约定13.1保密条款双方对本合同内容以及工程信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决；协商不成的，可根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。13.3法律适用及管辖本合同适用中华人民共和国法律，合同争议提交省市人民法院管辖。14.合同签署及生效日期本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：______乙方（盖章）：______甲方代表（签字）：______乙方代表（签字）：______签订日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问、仲裁机构、法院等，以及任何因合同履行需要介入的独立第三方。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的有效履行，确保工程质量、进度、安全、造价等方面的合规性，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。15.3第三方介入方式1.监理：由监理单位对施工过程进行全程监督，确保工程质量、进度和安全。2.检测：由检测机构对建筑材料、施工工艺、工程质量进行检测。3.评估：由评估机构对工程进度、造价进行评估。4.咨询：由咨询顾问提供专业意见和建议。5.仲裁/诉讼：由仲裁机构或法院解决合同争议。16.甲乙方与第三方关系16.1甲乙方与第三方之间的关系是独立的，第三方不参与合同主体之间的权利义务关系。16.2甲乙方应积极配合第三方的工作，提供必要的资料和便利条件。16.3第三方在履行职责过程中，不得损害甲乙方的合法权益。17.第三方责任限额17.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由双方在合同中约定。17.2第三方责任限额包括但不限于：1.因第三方错误判断或操作失误导致的损失；2.因第三方工作延误导致的损失；3.因第三方未能履行职责导致的损失。18.第三方责任限额的约定18.1第三方责任限额不得超过合同总价的10%。18.2第三方责任限额的约定应在合同中明确，并在第三方介入前通知甲乙方。19.第三方变更19.1如需更换第三方，应经甲乙双方协商一致，并书面通知对方。19.2第三方更换后，原有第三方与甲乙方之间的权利义务关系终止，新第三方应承担相应责任。20.第三方介入的费用20.1第三方介入的费用由合同约定，甲乙双方按比例承担。20.2第三方介入的费用包括但不限于：1.第三方工作所需的直接费用；2.第三方工作所需的其他相关费用。21.第三方介入的记录与报告21.1第三方在介入过程中应做好记录，并及时向甲乙方提交工作报告。21.2第三方提交的报告应真实、准确、完整，并对报告内容负责。22.第三方介入的争议解决22.1如第三方介入过程中发生争议，应由甲乙双方协商解决。22.2协商不成的，可按照本合同第10条关于争议解决的规定处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《新型绿色建材应用示范工程技术规范》要求：详细列出新型绿色建材的技术标准和应用规范，包括材料、工艺、施工要求等。说明：本附件为施工过程中必须遵守的技术文件，确保工程质量。2.附件二：《新型绿色建材应用示范工程设计图纸》要求：提供完整的设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，详细标注尺寸和材料要求。说明：本附件为施工依据，确保施工符合设计要求。3.附件三：《工程分部分项造价明细》要求：详细列出工程各分部分项的造价，包括材料费、人工费、机械费等。说明：本附件为工程结算依据，确保工程造价的准确性。4.附件四：《施工进度计划》要求：制定详细的施工进度计划，包括各阶段的时间节点和关键路径。说明：本附件为施工进度控制依据，确保工程按期完成。5.附件五：《工程质量验收标准》要求：制定工程质量验收标准，包括材料、工艺、外观等方面的要求。说明：本附件为工程质量控制依据，确保工程质量达到约定标准。6.附件六：《安全生产管理制度》要求：制定安全生产管理制度，包括安全操作规程、应急预案等。说明：本附件为安全生产管理依据，确保施工过程中的安全。7.附件七：《环境保护措施》要求：制定环境保护措施，包括噪音、粉尘、废水等污染物的控制。说明：本附件为环境保护管理依据，确保施工过程中的环保要求。8.附件八：《合同附件》要求：包括合同中未列明的其他相关文件，如协议、承诺书等。说明：本附件为合同补充文件，确保合同内容的完整性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付款项责任认定：甲方应向乙方支付逾期付款的利息，利息按银行同期贷款利率计算。示例：若甲方逾期支付进度款，乙方有权要求甲方支付自逾期之日起至实际支付之日止的利息。2.违约行为：乙方未按时完成工程责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金按合同总价的1%计算，每日支付。示例：若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付每日违约金。3.违约行为：工程质量不符合约定标准责任认定：乙方应承担修复费用，直至工程质量达到约定标准。示例：若工程验收不合格，乙方应负责修复，修复费用由乙方承担。4.违约行为：第三方未能履行职责责任认定：第三方应承担因自身原因造成的损失，损失赔偿金额按合同约定执行。示例：若监理单位因自身原因导致工程质量问题，监理单位应承担相应的赔偿责任。5.违约行为：不可抗力导致合同无法履行责任认定：双方可根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。示例：因自然灾害导致工程无法继续施工，双方可协商调整工期或解除合同。全文完。2024年度新型绿色建材应用建设工程施工合同文本2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有，填写相关方名称）地址：（如有，填写相关方地址）联系人：（如有，填写相关方联系人）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景和目的随着我国新型绿色建材的快速发展，为了提高建筑工程质量，降低环境污染，甲方决定在2024年度新型绿色建材应用建设工程中，采用新型绿色建材。为了确保工程顺利进行，甲乙双方经友好协商，特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国新型绿色建材推广应用管理办法》等相关法律法规，以及双方协商一致的原则制定。三、定义与解释3.1专业术语1.新型绿色建材：指在生产过程中，符合国家环保要求，具有资源节约、环境友好、功能优异等特点的建筑材料。2.工程施工：指乙方按照甲方要求，在约定的时间和地点，对新型绿色建材进行施工，确保工程质量和进度。3.2关键词解释1.本合同：指本《2024年度新型绿色建材应用建设工程施工合同》。2.合同履行：指甲乙双方按照本合同约定，完成各自的权利和义务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，在规定的时间内完成工程施工。2.甲方有权对工程施工过程进行监督检查，确保工程质量符合要求。3.甲方应按照合同约定，及时支付乙方工程款项。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定，在规定的时间内完成工程施工，确保工程质量。2.乙方应按照甲方要求，使用新型绿色建材进行施工。3.乙方应积极配合甲方对工程施工过程的监督检查。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效，工程工期为（填写工期）天。5.2合同履行地点工程施工地点：（填写工程施工地点）5.3合同履行方式1.乙方应按照甲方要求，使用新型绿色建材进行施工。2.乙方应按照合同约定，完成工程施工，确保工程质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同约定的工期届满，且工程验收合格。2.双方协商一致，提前终止合同。6.3终止程序1.双方协商一致，提前终止合同，应书面通知对方。2.合同终止后，双方应按照约定进行工程结算。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应将施工现场清理完毕，并按照甲方要求进行工程验收。2.合同终止后，双方应按照约定进行工程结算，甲方应按照合同约定支付乙方工程款项。七、费用与支付7.1费用构成1.工程施工费：包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、施工管理费等。2.新型绿色建材费用：包括新型绿色建材的购置、运输、储存、使用等费用。3.验收费用：包括工程验收所需的检测、鉴定、认证等费用。4.附加费用：因不可抗力或其他特殊原因导致的额外费用。7.2支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总额的20%作为预付款。2.进度款：工程进度达到约定节点时，甲方应按照实际完成工程量支付相应比例的款项。3.验收款：工程验收合格后，甲方应支付剩余工程款。4.保证金：合同签订后，乙方应向甲方支付合同总额的5%作为保证金。7.3支付时间1.预付款：合同签订后10个工作日内支付。2.进度款：每月末前支付当月已完成工程量的款项。3.验收款：工程验收合格后30个工作日内支付。4.保证金：合同履行完毕后无息退还。7.4支付条款1.甲方支付款项时，应提供相应的发票或收据。2.乙方应在收到款项后，及时提供相应的工程进度报告和结算单。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日千分之五计算。2.甲方未按时提供新型绿色建材，导致工程延期，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程，应向甲方支付逾期竣工违约金，违约金按每日千分之五计算。2.乙方使用不合格的新型绿色建材，导致工程出现质量问题，应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定，支付相应的违约金或赔偿金。赔偿金应按照实际损失计算，并采取货币支付方式。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的技术、商业秘密等信息，均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式1.双方应采取必要的保密措施，防止保密内容的泄露。2.双方不得未经对方同意，向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.政府行为：政策调整、法律变更等。3.社会异常事件：罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。2.双方应采取措施减少损失。3.不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应协商解决。10.4不可抗力实例1.因地震导致施工现场无法正常施工。2.因政策调整导致新型绿色建材价格波动。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解协商不成时，双方可申请第三方调解。11.3仲裁或诉讼调解不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让合同。2.经双方协商一致，可转让合同。12.2不得转让的情形1.合同中约定的保密条款。2.合同中约定的不可抗力条款。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对新型绿色建材的质量、性能和环保指标进行监督的权利。2.乙方保留对工程施工过程中的技术秘密和商业秘密的保密权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行期间，对新型绿色建材应用情况进行评估和调整的权利。2.乙方保留在合同履行期间，对施工工艺和施工方案进行合理调整的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致。2.修改和补充的内容应以书面形式进行，并经双方签字盖章。14.2修改和补充效力合同的修改和补充具有与原合同同等的法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲乙双方应相互提供必要的资料和条件，确保工程顺利进行。2.双方应就新型绿色建材的供应、施工、验收等事项进行沟通和协调。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议，讨论工程进展和存在的问题。2.双方应通过书面函件、电话等方式保持沟通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款未经甲乙双方书面同意，本合同不得增减条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.新型绿色建材相关产品合格证书4.施工图纸和技术规范5.施工进度计划表6.质量检测报告7.验收报告8.付款凭证9.不可抗力事件证明材料10.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付款项：认定甲方违约，需支付逾期付款违约金。未按时提供新型绿色建材：认定甲方违约，需承担相应责任。2.乙方违约行为及认定：未按时完成工程：认定乙方违约，需支付逾期竣工违约金。使用不合格的新型绿色建材：认定乙方违约，需承担赔偿责任。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金：指违约方因违约行为应向守约方支付的金钱。3.赔偿金：指违约方因违约行为给守约方造成的损失，违约方应支付的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：新型绿色建材供应不及时。解决办法：与供应商协商，确保按时供应；必要时更换供应商。2.问题：工程施工过程中出现质量问题。解决办法：立即停止施工，查找原因，采取补救措施；对不合格部分进行返工。3.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：双方友好协商；协商不成，申请第三方调解或提起诉讼。4.问题：不可抗力事件导致工程延期。解决办法：双方协