工程单价合同2025年

工程单价合同2025年通用合同编号：__________合同各方信息：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________电子邮箱：________________名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________电子邮箱：________________一、工程概况1.1本项目位于________________，占地面积约为________________平方米，建筑面积约为________________平方米。1.2工程内容包括：____________________________________________________________。1.3工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准及甲方的要求。1.4工程合同总价：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。二、合同条款2.1承包方应按照本合同约定的内容、质量标准、工期等要求完成本工程的施工。2.2委托方应按照本合同约定的付款方式及时支付工程款项。2.3合同履行过程中，双方应严格遵守国家及地方法律法规，共同维护双方的合法权益。2.4合同争议解决：双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。2.5本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。三、工程进度与验收3.1承包方应按照约定的工期完成工程，如因承包方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。3.2工程竣工后，委托方应组织验收，如不符合合同约定的质量标准，承包方应负责修复或重新施工。3.3工程验收合格后，委托方应按照约定支付剩余工程款项。四、付款与结算4.1委托方按照工程进度分阶段支付工程款项，具体支付比例和时间如下：（1）工程进度达到________%，支付________%；（2）工程进度达到________%，支付________%；（3）工程竣工验收合格后，支付剩余________%。4.2付款方式：____________。五、违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2违约金计算方式：按合同金额的________%计算。六、合同的变更与解除6.1合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致无法继续履行，双方可协商变更或解除本合同。6.2合同变更或解除后，双方应按照本合同约定的方式处理后续事项。七、保密条款7.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。7.2保密期限：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，取代之前所有的口头协议和书面协议。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（或授权代表）：____________法定代表人（或授权代表）：____________签订日期：________________签订日期：________________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.工程量清单3.施工组织设计4.工程验收标准5.材料及设备采购合同6.施工进度计划7.安全生产管理协议8.知识产权保护协议9.保密协议10.双方签署的变更或解除合同的协议二、违约行为及认定：1.承包方未按照合同约定时间完成工程，属于工期延误违约行为。2.承包方未按照合同约定质量标准完成工程，属于质量违约行为。3.委托方未按照合同约定时间支付工程款项，属于支付违约行为。4.双方未履行保密协议，泄露对方商业秘密、技术秘密等，属于保密违约行为。5.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方违约时，根据合同约定向守约方支付的赔偿金。3.工程验收：对完成的工程进行检查、测试、评估，以确定其是否符合合同约定的质量标准。4.工期延误：承包方未按照合同约定的时间完成工程。5.质量违约：完成的工程不符合合同约定的质量标准。6.支付违约：委托方未按照合同约定的时间支付工程款项。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，必要时签订进度延误协议，明确延误责任和违约金等。2.工程质量问题：解决办法：及时停工修复，委托方指派专业人员监督，重新验收合格后继续施工。3.工程款项支付问题：解决办法：双方协商支付计划和方式，如有争议，可委托第三方审计机构进行评估。4.合同争议：解决办法：友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程的施工合同，如住宅