2024版涵洞工程劳务分包及环保施工合同3篇_第1页
2024版涵洞工程劳务分包及环保施工合同3篇_第2页
2024版涵洞工程劳务分包及环保施工合同3篇_第3页
2024版涵洞工程劳务分包及环保施工合同3篇_第4页
2024版涵洞工程劳务分包及环保施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版涵洞工程劳务分包及环保施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同工期3.1工期开始时间3.2工期结束时间3.3工期延误责任4.劳务分包及环保施工内容4.1劳务分包内容4.2环保施工内容5.劳务分包及环保施工质量要求5.1劳务分包质量要求5.2环保施工质量要求6.劳务分包及环保施工费用6.1劳务分包费用6.2环保施工费用6.3付款方式及时间7.材料供应及管理7.1材料供应要求7.2材料管理责任8.工程进度及验收8.1工程进度计划8.2工程验收标准8.3验收程序及责任9.安全生产及环境保护9.1安全生产责任9.2环境保护责任9.3应急预案10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效及终止日期13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同解释13.3合同修改14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话、传真、邮箱等]乙方联系方式:[乙方联系电话、传真、邮箱等]2.合同标的及工程概况2.1工程名称[具体工程名称]2.2工程地点[具体工程地址]2.3工程规模[工程规模描述,如:占地面积、建筑面积等]2.4工程内容[工程具体内容描述,包括但不限于涵洞建设、结构施工、防水处理等]3.合同工期3.1工期开始时间[合同工期开始日期]3.2工期结束时间[合同工期结束日期]3.3工期延误责任如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金和赔偿甲方损失。4.劳务分包及环保施工内容4.1劳务分包内容[详细列出乙方应承担的劳务分包工作内容,如:施工队伍组织、人员配置、施工工艺等]4.2环保施工内容[详细列出乙方应承担的环保施工工作内容,如:废水处理、废气处理、噪声控制等]5.劳务分包及环保施工质量要求5.1劳务分包质量要求[详细列出劳务分包工作的质量标准,如:材料质量、施工工艺、验收标准等]5.2环保施工质量要求[详细列出环保施工工作的质量标准,如:污染物排放标准、环保设施运行标准等]6.劳务分包及环保施工费用6.1劳务分包费用[详细列出劳务分包工作的费用构成,如:人工费、材料费、机械费等]6.2环保施工费用[详细列出环保施工工作的费用构成,如:环保设施建设费、运行维护费等]6.3付款方式及时间[详细列出付款方式,如:分期付款、按工程进度付款等,以及具体的付款时间节点]7.材料供应及管理7.1材料供应要求[详细列出材料供应的要求,如:材料品牌、规格、质量标准等]7.2材料管理责任[详细列出材料管理的责任,如:材料验收、储存、使用等管理要求]8.工程进度及验收8.1工程进度计划[详细列出工程进度计划,包括各阶段的开始和结束时间,以及关键节点的工期要求]8.2工程验收标准[详细列出工程验收的标准,包括质量、安全、环保等方面的具体要求]8.3验收程序及责任[详细列出工程验收的程序,包括验收申请、验收组织、验收内容、验收结论等,以及甲方和乙方的责任和义务]9.安全生产及环境保护9.1安全生产责任[详细列出安全生产的责任,包括安全教育培训、安全防护措施、事故报告及处理等]9.2环境保护责任[详细列出环境保护的责任,包括污染物排放控制、环境监测、环保设施维护等]9.3应急预案[详细列出应急预案,包括突发事件的预防、预警、处置和恢复等]10.争议解决10.1争议解决方式[详细列出争议解决的方式,如:协商、调解、仲裁、诉讼等]10.2争议解决机构[详细列出争议解决机构的名称和地址,如:当地仲裁委员会、人民法院等]10.3争议解决程序[详细列出争议解决的具体程序,包括申请、受理、审理、裁决等]11.合同解除及终止11.1合同解除条件[详细列出合同解除的条件,如:乙方严重违约、不可抗力等]11.2合同终止条件[详细列出合同终止的条件,如:工程完成、合同双方协商一致等]11.3合同解除及终止程序[详细列出合同解除及终止的程序,包括通知、确认、清算等]12.合同生效及终止12.1合同生效条件[详细列出合同生效的条件,如:双方签字盖章、合同内容符合法律法规等]12.2合同终止条件[详细列出合同终止的条件,如:合同履行完毕、合同解除或终止等]12.3合同生效及终止日期[详细列出合同生效和终止的具体日期]13.其他约定事项13.1合同附件[详细列出合同附件的内容,如:工程图纸、技术规范、合同补充协议等]13.2合同解释[详细列出合同解释的原则,如:按照合同条款的字面意思解释、结合实际情况解释等]13.3合同修改[详细列出合同修改的程序,如:双方协商一致、修改内容经双方签字盖章等]14.合同签署及生效日期[详细列出合同签署的时间和地点,以及合同生效的具体日期]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方指任何非甲乙双方的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、中介方等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在确保合同履行过程中,工程质量和环保施工达到合同要求,提高项目管理效率,保障各方权益。16.第三方介入方式16.1监理方监理方负责对工程进度、质量、安全、环保等方面进行监督和管理,确保合同各方履行义务。16.2检测机构检测机构负责对工程材料、施工质量、环保指标等进行检测,提供检测报告。16.3咨询顾问咨询顾问提供专业咨询意见,协助合同各方解决技术难题和管理问题。16.4中介方中介方协助合同双方进行信息沟通、协调和谈判,促进合同顺利履行。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额指第三方因违约或疏忽导致合同各方损失时,第三方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定第三方责任限额根据第三方提供的服务类型、合同金额及风险评估等因素确定。17.3责任限额条款合同中应明确第三方责任限额,并在合同附件中详细列出。18.第三方责权利18.1责任第三方应按照合同约定和行业标准,履行其职责,确保合同顺利履行。18.2权利第三方有权要求合同各方提供必要的工作条件、资料和协助,以完成其工作。18.3利益第三方有权获得合同约定的报酬,并享有合同履行过程中的合法权益。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方第三方与甲方之间应建立独立的合作关系,甲方对第三方的选择和更换具有决定权。19.2第三方与乙方第三方与乙方之间应建立独立的合作关系,乙方对第三方的选择和更换具有决定权。19.3第三方与监理方第三方与监理方之间应保持合作关系,共同确保合同履行。19.4第三方与检测机构第三方与检测机构之间应保持合作关系,共同完成检测任务。19.5第三方与咨询顾问第三方与咨询顾问之间应保持合作关系,共同提供专业咨询意见。19.6第三方与中介方第三方与中介方之间应保持合作关系,共同促进合同履行。20.第三方介入程序20.1第三方介入申请合同双方在需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,并说明介入目的、方式及预期效果。20.2第三方介入审批甲方或乙方对第三方介入申请进行审批,审批通过后,双方共同邀请第三方介入。20.3第三方介入实施第三方介入后,按照合同约定和行业标准,履行其职责,协助合同各方完成相关工作。20.4第三方介入结束21.第三方介入争议解决21.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议,应通过协商、调解或仲裁等方式解决。21.2争议解决机构争议解决机构由合同双方共同选定,或由合同约定。21.3争议解决程序争议解决程序按照选定或约定的机构规定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订文件要求:包含合同双方签字盖章的原件说明:证明合同有效成立和双方认可的合同内容2.附件二:工程图纸及技术规范要求:详细描述工程的技术要求、设计图纸等说明:作为工程实施的重要依据3.附件三:工程量清单要求:详细列出工程各项内容的数量和单价说明:作为工程款支付的计算依据4.附件四:材料清单及质量标准要求:列出所需材料的品牌、规格、数量和质量标准说明:确保工程材料质量满足合同要求5.附件五:施工组织设计要求:详细描述施工方案、进度安排、资源配置等说明:指导工程实施过程6.附件六:安全生产管理制度要求:明确安全生产责任、防护措施、应急预案等说明:保障施工过程中的安全生产7.附件七:环境保护措施及应急预案要求:详细描述环保措施、污染物排放控制、应急预案等说明:确保工程环保要求得到满足8.附件八:合同补充协议要求:对合同内容进行补充、修改或补充说明说明:确保合同内容完整、明确9.附件九:验收报告要求:详细记录工程验收结果,包括质量、安全、环保等方面说明:作为工程交付的重要凭证10.附件十:其他相关文件要求:与合同履行相关的其他文件说明:作为合同履行过程中的补充材料说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程进度乙方未按合同约定进行环保施工乙方提供不合格的材料或施工质量不达标甲方未按时支付工程款甲方未按合同约定提供施工条件或资料2.责任认定标准:乙方未按时完成工程进度:按照合同约定的工期延误责任,乙方应支付违约金。乙方未按合同约定进行环保施工:按照环保法律法规和合同约定,乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。乙方提供不合格的材料或施工质量不达标:乙方应无条件返工或更换,并承担因此产生的损失。甲方未按时支付工程款:按照合同约定,甲方应支付滞纳金,并承担乙方因此造成的损失。甲方未按合同约定提供施工条件或资料:甲方应立即纠正,并承担由此造成的损失。3.示例说明:乙方未按时完成工程进度,导致工期延误10天,按照合同约定,乙方应支付每日0.5%的违约金。乙方在环保施工过程中,排放污染物超过标准,被环保部门罚款5万元,乙方应承担全部罚款责任。甲方未按时支付工程款,导致乙方产生利息损失,甲方应支付乙方相应的利息损失。甲方未按合同约定提供施工场地,导致乙方施工停滞,甲方应赔偿乙方因此造成的损失。全文完。2024版涵洞工程劳务分包及环保施工合同1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1签订双方名称1.2签订双方地址1.3签订双方法定代表人或授权代表2.合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.合同工期3.1计划工期3.2实际工期3.3工期延误责任4.劳务分包内容4.1劳务分包项目4.2劳务分包人员配置4.3劳务分包费用5.环保施工要求5.1环保施工标准5.2环保施工措施5.3环保施工责任6.质量要求6.1质量标准6.2质量检查与验收6.3质量责任7.安全生产要求7.1安全生产标准7.2安全生产措施7.3安全生产责任8.合同价格及支付方式8.1合同价格8.2价格调整8.3支付方式8.4支付期限9.合同变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更或解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1法律适用13.2合同附件13.3合同份数14.合同签订日期第一部分:合同如下:1.合同签订双方基本信息1.1签订双方名称1.1.1甲方(劳务分包方):[甲方全称]1.1.2乙方(环保施工方):[乙方全称]1.2签订双方地址1.2.1甲方地址:[甲方详细地址]1.2.2乙方地址:[乙方详细地址]1.3签订双方法定代表人或授权代表1.3.1甲方法定代表人或授权代表:[甲方法定代表人姓名或授权代表姓名]1.3.2乙方法定代表人或授权代表:[乙方法定代表人姓名或授权代表姓名]2.合同标的2.1工程名称:[具体工程名称]2.2工程地点:[具体工程地址]2.3工程规模:[工程总长度、宽度、高度等]2.4工程类型:[工程分类,如道路、桥梁、隧道等]3.合同工期3.1计划工期:[合同约定的计划工期,如“自合同签订之日起90日历天内完成”]3.2实际工期:[实际完成工期,如“实际完成工期为100日历天”]3.3工期延误责任:[因甲方原因导致的工期延误,由甲方承担;因乙方原因导致的工期延误,由乙方承担]4.劳务分包内容4.1劳务分包项目:[具体劳务分包项目,如土方开挖、基础施工等]4.2劳务分包人员配置:[具体人员配置要求,如施工人员数量、专业工种等]4.3劳务分包费用:[劳务分包总费用,包括人工费、材料费、机械使用费等]5.环保施工要求5.1环保施工标准:[按照国家及地方环保相关法规、标准执行]5.2环保施工措施:[具体环保施工措施,如噪声控制、粉尘控制、废水处理等]5.3环保施工责任:[乙方应承担环保施工责任,确保工程符合环保要求]6.质量要求6.1质量标准:[按照国家及行业相关质量标准执行]6.2质量检查与验收:[施工过程中进行定期检查,工程完工后进行验收]6.3质量责任:[乙方应确保工程质量,如因乙方原因导致质量问题,乙方负责修复并承担相应责任]7.安全生产要求7.1安全生产标准:[按照国家及地方安全生产相关法规、标准执行]7.2安全生产措施:[具体安全生产措施,如安全教育培训、安全防护设施等]7.3安全生产责任:[乙方应承担安全生产责任,确保施工安全,如因乙方原因导致安全事故,乙方负责赔偿并承担相应责任]8.合同价格及支付方式8.1合同价格:[合同总价款,包括但不限于劳务分包费用、环保施工费用、材料费、税费等]8.2价格调整:[合同价格在履行过程中如遇市场波动、政策调整等情况,经双方协商一致后可进行调整]8.3支付方式:[分阶段支付,具体支付节点和比例如下]8.3.1预付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总价款的[百分比]作为预付款8.3.2进度款:根据工程进度,每完成[百分比]的工程量后,支付相应的工程款8.3.3结算款:工程验收合格后5个工作日内,支付剩余合同总价款的[百分比]作为结算款8.3.4验收合格后支付剩余款项:[具体时间]内,支付剩余合同总价款的[百分比]作为最终支付9.合同变更与解除9.1.1国家法律法规、政策调整9.1.2因不可抗力导致合同无法履行9.1.3经双方协商一致9.2.1合同一方严重违约9.2.2因不可抗力导致合同无法履行9.3变更或解除程序:[变更或解除合同需双方书面同意,并按照法定程序进行]10.违约责任10.1.1未按时完成工程10.1.2工程质量不符合标准10.1.3安全生产事故10.1.4违反环保规定10.2违约责任:[违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、修复缺陷、支付违约金等]10.3违约赔偿:[具体赔偿金额和计算方式,如因违约造成的损失超过赔偿金额,违约方应全额赔偿]11.争议解决11.1争议解决方式:[通过友好协商解决争议,协商不成则提交[仲裁委员会名称]仲裁]11.2争议解决程序:[仲裁程序按照[仲裁委员会名称]的仲裁规则执行]11.3争议解决地点:[仲裁地点,如北京、上海等]12.合同生效与终止12.1合同生效条件:[合同自双方签字盖章之日起生效]12.2.1工程验收合格12.2.2合同双方协商一致解除合同12.2.3合同约定的终止条件成就12.3合同终止程序:[合同终止需双方书面确认,并办理相关手续]13.其他约定13.1法律适用:[本合同适用中华人民共和国法律]13.2合同附件:[合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范等]13.3合同份数:[本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力]14.合同签订日期14.1本合同签订日期为:[具体日期]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同所称第三方,是指为甲方、乙方或双方提供咨询、监理、检测、评估、保险等服务的独立法人或其他组织。15.2介入目的:第三方介入本合同,旨在提高工程质量、保障安全生产、确保环保要求得到满足,以及协助合同履行过程中的各项事务。16.第三方介入方式16.1.1咨询:为甲方、乙方提供专业咨询意见。16.1.2监理:对工程施工过程进行监督和管理。16.1.3检测:对工程质量、安全、环保等方面进行检测。16.1.4评估:对工程进度、成本、效益等进行评估。16.1.5保险:为甲方、乙方提供相关保险服务。17.第三方责任限额17.1责任限额:第三方在本合同项下的责任,不得超过其提供的专业服务合同约定的责任限额。17.2责任认定:第三方责任由其专业服务合同约定,甲方、乙方应根据第三方专业服务合同和相关法律法规进行责任认定。18.第三方介入后的甲乙方额外条款18.1甲方额外条款:18.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和条件,能够胜任本合同约定的专业服务。18.1.2甲方应与第三方签订专业服务合同,明确双方的权利和义务。18.1.3甲方应监督第三方按照本合同约定履行职责。18.2乙方额外条款:18.2.1乙方应配合第三方进行专业服务,提供必要的资料和条件。18.2.2乙方应接受第三方提出的合理意见和建议。18.2.3乙方应按照本合同约定,对第三方提供的专业服务进行验收。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分:19.1.1甲方对第三方提供的服务承担总体管理责任。19.1.2乙方对第三方提供的服务承担具体实施责任。19.1.3第三方对自身提供的服务承担专业责任。19.2权利划分:19.2.1甲方有权要求第三方提供专业服务,并对服务质量进行监督。19.2.2乙方有权要求第三方按照合同约定提供专业服务,并对服务进度进行跟踪。19.2.3第三方有权根据合同约定,获得相应的服务费用。19.3沟通协调:19.3.1甲方、乙方与第三方之间的沟通协调,由甲方负责牵头组织。19.3.2甲方、乙方应积极与第三方进行沟通,及时解决合作过程中出现的问题。20.第三方介入后的合同变更20.1合同变更:如因第三方介入导致本合同内容需要变更,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议,作为本合同的组成部分。21.第三方介入后的争议解决21.1争议解决:第三方介入过程中产生的争议,按照本合同第11条“争议解决”的相关规定处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件1:合同签订双方营业执照副本说明:提供双方营业执照副本,以证明双方合法注册的身份。2.附件2:合同签订双方法定代表人身份证明说明:提供双方法定代表人身份证明,以证明法定代表人有权代表公司签订合同。3.附件3:工程量清单说明:详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价和总价,作为合同附件。4.附件4:施工图纸及技术规范说明:提供施工图纸及技术规范,明确工程的设计要求和质量标准。5.附件5:环保施工方案说明:提供详细的环保施工方案,包括环保措施、环保设施等。6.附件6:安全生产措施说明:提供安全生产措施,包括安全教育培训、安全防护设施等。7.附件7:第三方专业服务合同说明:提供第三方专业服务合同,明确第三方提供服务的范围、责任和费用。8.附件8:合同履行过程中的各类通知及函件说明:收集合同履行过程中产生的各类通知、函件等文件,作为合同附件。9.附件9:工程验收报告说明:提供工程验收报告,证明工程已按合同要求完成。10.附件10:其他相关文件说明:收集合同履行过程中产生的其他相关文件,如设计变更、进度报告等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按时完成工程1.2工程质量不符合标准1.3乙方违反安全生产规定1.4乙方违反环保规定1.5甲方未按时支付工程款1.6甲方未按合同约定提供施工条件2.责任认定标准:2.1违约行为的认定,以合同约定为准。2.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、修复缺陷、支付违约金等。2.2.2赔偿金额根据实际损失计算,如无法计算实际损失,则按合同约定或法律法规的规定计算。2.2.3违约金按合同约定或法律法规的规定支付。3.违约示例说明:3.1乙方未按时完成工程,导致工期延误,甲方有权要求乙方支付违约金,并承担因工期延误造成的损失。3.2工程质量不符合标准,乙方应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。3.3乙方违反安全生产规定,导致安全事故,乙方应承担全部责任,包括赔偿损失、支付罚款等。3.4乙方违反环保规定,造成环境污染,乙方应承担治理费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。3.5甲方未按时支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,并承担因付款延误造成的损失。3.6甲方未按合同约定提供施工条件,导致工程进度受阻,甲方应承担相应的责任。全文完。2024版涵洞工程劳务分包及环保施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理单位信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.劳务分包内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程进度要求4.环保施工要求4.1环保施工标准4.2环保设施要求4.3环保措施及责任5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2支付方式5.3付款进度及时间节点6.交工验收6.1交工验收标准6.2交工验收程序6.3交工验收时间7.质量保证7.1质量保证期7.2质量责任7.3质量验收标准8.安全生产责任8.1安全生产责任主体8.2安全生产责任内容8.3安全生产措施9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序11.违约责任11.1违约责任主体11.2违约责任形式11.3违约责任承担12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效与终止时间13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力发生后的处理13.3不可抗力证明与通知14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同变更与补充第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:_____________________1.1.2分包方地址:_____________________1.1.3分包方法定代表人:_________________1.1.4分包方联系方式:___________________1.2总包方信息1.2.1总包方名称:_____________________1.2.2总包方地址:_____________________1.2.3总包方法定代表人:_________________1.2.4总包方联系方式:___________________1.3监理单位信息1.3.1监理单位名称:_____________________1.3.2监理单位地址:_____________________1.3.3监理单位法定代表人:_________________1.3.4监理单位联系方式:___________________2.工程概况2.1工程名称:_____________________2.2工程地点:_____________________2.3工程规模:_____________________2.4工程工期:自____年____月____日起至____年____月____日止3.劳务分包内容3.1分包工程范围:_____________________3.2分包工程量:_____________________3.3分包工程进度要求:___________________4.环保施工要求4.1环保施工标准:_____________________4.2环保设施要求:_____________________4.3环保措施及责任:_____________________5.合同价款及支付方式5.1合同价款:_____________________5.2支付方式:_____________________5.3付款进度及时间节点:___________________6.交工验收6.1交工验收标准:_____________________6.2交工验收程序:_____________________6.3交工验收时间:_____________________7.质量保证7.1质量保证期:自工程交付之日起____年7.2质量责任:_____________________7.3质量验收标准:_____________________8.安全生产责任8.1安全生产责任主体8.1.1分包方为安全生产第一责任主体,负责分包工程的安全生产管理工作。8.1.2总包方对分包工程安全生产承担连带责任。8.1.3监理单位对分包工程安全生产负有监督责任。8.2安全生产责任内容8.2.1分包方应制定安全生产规章制度,落实安全生产责任。8.2.2分包方应提供必要的安全防护设施,确保施工人员安全。8.2.3分包方应定期进行安全生产检查,及时发现和消除安全隐患。8.3安全生产措施8.3.1分包方应进行安全生产培训,提高施工人员的安全意识。8.3.2分包方应严格执行操作规程,确保施工安全。8.3.3分包方应配备必要的安全管理人员,负责现场安全生产监督。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1双方可约定仲裁机构解决争议。9.2.2仲裁机构应按照仲裁规则进行仲裁。9.3争议解决程序9.3.1争议发生后,双方应在____日内提出争议解决申请。9.3.2争议解决机构应在____日内作出裁决。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致,可以解除合同。10.1.2发生不可抗力,导致合同无法履行,双方可以解除合同。10.1.3一方严重违约,另一方可以解除合同。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工程内容完成。10.2.2合同约定的质量标准达到。10.2.3合同约定的工期结束。10.3合同解除与终止程序10.3.1合同解除或终止前,双方应书面通知对方。10.3.2合同解除或终止后,双方应按照约定处理剩余事宜。11.违约责任11.1违约责任主体11.1.1分包方违约,应承担违约责任。11.1.2总包方违约,应承担违约责任。11.1.3监理单位违约,应承担违约责任。11.2违约责任形式11.2.1支付违约金。11.2.2恢复原状。11.2.3损害赔偿。11.3违约责任承担11.3.1违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金或赔偿损失。11.3.2双方均可向违约方提出违约责任主张。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章。12.1.2合同符合法律法规要求。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工程内容完成。12.2.2合同约定的质量标准达到。12.2.3合同约定的工期结束。12.3合同生效与终止时间12.3.1合同自双方签字盖章之日起生效。12.3.2合同自工程交付之日起终止。13.不可抗力13.1不可抗力定义13.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。13.2不可抗力发生后的处理13.2.1不可抗力发生后,双方应及时通知对方。13.2.2双方应协商解决不可抗力带来的影响。13.3不可抗力证明与通知13.3.1不可抗力发生后,一方应在____日内向对方提供不可抗力的证明。13.3.2双方应在____日内通知对方不可抗力的情况。14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1本合同附件包括:工程量清单、质量保证书、安全生产责任书等。14.2合同未尽事宜14.2.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。14.3合同变更与补充14.3.1合同变更或补充应采用书面形式,经双方签字盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,提供专业服务、咨询、监督、监理、检验、评估等服务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方不包括甲乙双方的员工、股东、关联方及其亲属。2.第三方介入的同意2.2第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的协议。3.第三方职责与权利3.1第三方应根据其提供的专业服务内容,履行相应的职责。3.2第三方有权获取与合同履行相关的信息,并有权对甲乙双方的行为进行监督和评估。3.3第三方有权根据合同约定和实际工作情况,提出合理化的建议。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在第三方协议中约定。4.2.1第三方提供的服务质量责任。4.2.2第三方提供的服务延误责任。4.2.3第三方提供的服务导致合同无法履行的责任。4.3第三方责任限额的最高额不应超过合同总价的一定比例,具体比例由甲乙双方在第三方协议中约定。5.第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙双方的关系为委托代理关系,第三方不得直接与对方签订任何与合同履行无关的协议。5.2第三方在履行职责过程中,应遵守甲乙双方的要求,不得损害甲乙双方的合法权益。5.3第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方存在违约行为,应及时通知甲乙双方,并协助甲乙双方解决问题。6.第三方介入的额外条款及说明6.1.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论