分包脚手架工程劳务合同2篇_第1页
分包脚手架工程劳务合同2篇_第2页
分包脚手架工程劳务合同2篇_第3页
分包脚手架工程劳务合同2篇_第4页
分包脚手架工程劳务合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩33页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME分包脚手架工程劳务合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同订立依据1.2合同目的1.3合同双方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程期限3.劳务内容3.1脚手架搭设3.2材料供应3.3人员配置3.4施工技术要求4.质量要求4.1脚手架质量标准4.2施工质量保证措施4.3质量验收程序5.价格条款5.1劳务费用总额5.2费用组成5.3付款方式及时间5.4付款条件及违约责任6.施工进度安排6.1施工计划6.2进度控制措施6.3进度延误处理7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3事故处理及报告8.环境保护8.1环境保护要求8.2环保措施及责任9.合同变更9.1变更程序9.2变更内容9.3变更后的合同条款10.违约责任10.1违约行为定义10.2违约责任承担10.3违约金及赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的责任13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后的处理14.合同附件14.1合同附件清单14.2合同附件内容第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同订立依据1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国建筑法》1.1.3相关行业规范和标准1.2合同目的1.2.1明确双方在分包脚手架工程劳务中的权利和义务1.2.2确保工程质量和施工安全1.2.3按时完成工程任务1.3合同双方基本信息1.3.1承包方:[承包方全称]1.3.2承包方地址:[承包方地址]1.3.3承包方联系人:[承包方联系人姓名]1.3.4承包方联系电话:[承包方联系电话]1.3.5发包方:[发包方全称]1.3.6发包方地址:[发包方地址]1.3.7发包方联系人:[发包方联系人姓名]1.3.8发包方联系电话:[发包方联系电话]2.工程概况2.1工程名称:[工程名称]2.2工程地点:[工程地点]2.3工程规模:[工程规模描述]2.4工程期限:[工程开始日期]至[工程结束日期]3.劳务内容3.1脚手架搭设:包括脚手架的设计、制作、运输、安装、拆除等工作3.2材料供应:提供符合国家质量标准的脚手架材料,包括钢管、扣件、脚手板等3.3人员配置:提供具备相应资质和技能的施工人员3.4施工技术要求:严格按照设计图纸和相关规范进行施工4.质量要求4.1脚手架质量标准:符合国家相关标准和规范要求4.2施工质量保证措施:建立健全质量管理体系,定期进行质量检查4.3质量验收程序:按照合同约定进行质量验收,验收合格后方可进入下一道工序5.价格条款5.1劳务费用总额:[劳务费用总额]5.2费用组成:包括材料费、人工费、机械费、管理费等5.3付款方式及时间:按月进度支付,每月[日期]前支付上月工程款的[百分比]5.4付款条件及违约责任:按合同约定支付,逾期支付按每日千分之[百分比]支付违约金6.施工进度安排6.1施工计划:[详细施工计划]6.2进度控制措施:建立健全进度管理体系,定期进行进度跟踪6.3进度延误处理:如因承包方原因导致进度延误,承包方应承担相应责任,并赔偿发包方损失7.安全生产7.1安全生产责任:双方应共同遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全7.2安全生产措施:制定安全生产管理制度,定期进行安全检查,确保施工安全7.3事故处理及报告:发生安全事故时,及时上报相关部门,并采取有效措施进行处理8.环境保护8.1环境保护要求8.1.1严格遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规和标准8.1.2施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等污染物,必须经过处理达到排放标准8.1.3施工现场应保持整洁,不得随意堆放垃圾和废弃物8.2环保措施及责任8.2.1承包方应制定环保措施,包括废水处理设施、废气排放控制等8.2.2发包方有权对承包方的环保措施进行检查,如不符合要求,承包方应立即整改8.2.3因环保措施不当导致的环境污染,承包方应承担全部责任9.合同变更9.1变更程序9.1.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确认9.1.2变更内容应包括变更的原因、范围、内容、生效日期等9.2变更内容9.2.1工程量增减9.2.2工程质量要求调整9.2.3工程期限延长或缩短9.2.4付款方式及金额调整9.3变更后的合同条款9.3.1变更后的合同条款作为原合同的一部分,具有同等法律效力10.违约责任10.1违约行为定义10.1.1承包方未按合同约定完成工程任务的10.1.2承包方未按合同约定支付工程款的10.1.3发包方未按合同约定提供施工条件的10.2违约责任承担10.2.1承包方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.2.2发包方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3违约金及赔偿10.3.1违约金按合同约定比例计算10.3.2赔偿损失按实际损失计算11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议11.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决程序11.2.1双方应在争议发生后[日期]内提交争议解决申请11.2.2争议解决过程中,双方应继续履行合同义务11.3争议解决地点11.3.1争议解决地点为合同签订地12.合同解除12.1解除条件12.1.1双方协商一致12.1.2因不可抗力导致合同无法履行12.1.3一方严重违约12.2解除程序12.2.1提出解除合同的一方应提前[日期]书面通知对方12.2.2解除合同后,双方应按照合同约定处理剩余工程和款项12.3解除后的责任12.3.1双方应按照合同约定承担相应的责任13.合同终止13.1终止条件13.1.1合同约定的工程任务完成13.1.2合同约定的解除条件成就13.1.3双方协商一致终止合同13.2终止程序13.2.1双方应按照合同约定处理剩余工程和款项13.2.2终止合同后,双方应互相出具合同终止证明13.3终止后的处理13.3.1双方应按照合同约定处理剩余工程和款项13.3.2双方应互相出具合同终止证明14.合同附件14.1合同附件清单14.1.1设计图纸14.1.2施工组织设计14.1.3材料采购合同14.1.4人员配置表14.1.5安全生产措施14.1.6环境保护措施14.2合同附件内容14.2.1合同附件作为合同的一部分,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或协调等辅助作用的独立实体。15.1.2第三方可以是中介机构、监理单位、咨询公司、检测机构等。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的效率和质量15.2.2确保合同条款的公正执行15.2.3协助解决合同履行过程中的争议16.第三方介入程序16.1第三方选择16.1.1第三方的选择应由甲乙双方协商一致,并以书面形式确定。16.1.2第三方应具备相应的资质和经验,能够胜任合同履行中的职责。16.2第三方介入时间16.2.1第三方介入时间应在合同签订后,甲乙双方协商确定。16.2.2第三方介入时间不得影响合同约定的工程进度和质量。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1责任限额是指第三方在合同履行过程中因自身原因造成损失时,应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定17.2.1责任限额应根据第三方的资质、经验和合同约定的工作内容确定。17.2.2责任限额应在合同中明确约定,并作为第三方履行职责的约束条件。17.3责任限额条款17.3.1第三方在合同履行过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担不超过[金额]的责任限额。17.3.2超过责任限额的部分,由甲乙双方根据实际情况协商解决。18.第三方责权利18.1第三方权利18.1.1第三方有权根据合同约定,对合同履行情况进行监督和检查。18.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。18.2第三方义务18.2.1第三方应按照合同约定,履行监督、检查、咨询等职责。18.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和合同内容。18.3第三方责任18.3.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。18.3.2第三方违反合同约定,甲乙双方有权要求其承担违约责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分19.1.1甲乙双方应明确各自在合同履行中的职责,避免职责交叉和责任不清。19.1.2第三方应在其职责范围内,协助甲乙双方完成合同任务。19.2责任划分19.2.1第三方在其职责范围内造成的损失,由第三方承担责任。19.2.2因甲乙双方原因造成的损失,由甲乙双方各自承担责任。19.2.3甲乙双方应共同承担责任的情况,按照合同约定处理。20.第三方介入的合同变更20.1变更程序20.1.1如需变更第三方介入的合同内容,应经甲乙双方和第三方协商一致,并以书面形式确认。20.2变更内容20.2.1变更内容应包括第三方介入的职责、责任限额、权利义务等。20.3变更后的合同条款20.3.1变更后的合同条款作为原合同的一部分,具有同等法律效力。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式21.1.1第三方介入引起的争议,应通过协商解决。21.1.2协商不成的,可按原合同约定的争议解决方式处理。21.2争议解决程序21.2.1争议发生后,各方应立即停止争议行为,并按照合同约定的程序进行争议解决。21.3争议解决地点21.3.1争议解决地点为合同签订地或双方协商一致的其他地点。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求和说明:提供工程项目的详细设计图纸,包括结构图、平面图、立面图、剖面图等,确保图纸清晰、准确,符合国家相关标准和规范。2.施工组织设计详细要求和说明:包括施工方案、施工进度计划、施工工艺、质量保证措施、安全防护措施等,确保施工组织设计的合理性和可行性。3.材料采购合同详细要求和说明:明确材料的规格、型号、数量、价格、供应商、交货时间等,确保材料的质量和供应及时。4.人员配置表详细要求和说明:列出施工人员的姓名、职务、资质、技能等,确保施工人员具备完成工程任务的能力。5.安全生产措施详细要求和说明:制定安全生产管理制度,包括安全操作规程、安全培训、安全检查、事故处理等,确保施工安全。6.环境保护措施详细要求和说明:制定环境保护计划,包括废水、废气、固体废弃物的处理措施,确保符合环保要求。7.质量验收记录详细要求和说明:记录工程项目的质量验收情况,包括验收时间、验收人员、验收结果等,确保工程质量。8.进度报表详细要求和说明:定期提交工程进度报表,包括已完成工程量、剩余工程量、施工难点等,确保工程进度。9.付款申请及凭证详细要求和说明:提交付款申请及相关凭证,包括工程进度、质量验收、材料采购等证明材料,确保付款的合法性。10.争议解决记录详细要求和说明:记录争议解决的经过、结果、双方协商的内容等,确保争议得到妥善解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为未按合同约定完成工程任务的未按合同约定支付工程款的提供的材料不符合质量要求的未按合同约定提供施工人员的施工过程中发生安全事故的施工过程中造成环境污染的未按合同约定进行质量验收的违反合同约定的其他行为2.责任认定标准违约行为发生后,甲乙双方应立即停止违约行为,并采取补救措施。违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金及赔偿损失的计算依据合同约定或法律法规。3.违约责任示例说明违约行为:承包方未按合同约定的时间完成工程任务。责任认定:承包方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿发包方因延期造成的损失。违约金计算:按每日工程总价的千分之[百分比]计算。损失赔偿:按实际损失计算,包括工期延误造成的损失、材料价格上涨等。分包脚手架工程劳务合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.2.总包方基本信息1.3.劳务提供方基本信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程类型3.工程劳务内容3.1.脚手架搭设3.2.脚手架拆除3.3.脚手架维护3.4.其他劳务内容4.工程劳务期限4.1.合同签订日期4.2.工程劳务开始日期4.3.工程劳务结束日期5.工程劳务费用5.1.劳务费用总额5.2.费用结算方式5.3.费用支付期限5.4.费用调整机制6.工程进度与验收6.1.工程进度计划6.2.工程验收标准6.3.工程验收程序6.4.工程验收时间7.工程质量要求7.1.脚手架搭设质量要求7.2.脚手架拆除质量要求7.3.脚手架维护质量要求7.4.其他劳务质量要求8.安全生产与文明施工8.1.安全生产责任8.2.安全生产措施8.3.文明施工要求9.保险与赔偿9.1.保险种类9.2.保险责任范围9.3.保险费用承担9.4.赔偿责任10.违约责任10.1.违约情形10.2.违约责任承担10.3.违约赔偿标准11.合同解除与终止11.1.合同解除条件11.2.合同终止条件11.3.合同解除程序11.4.合同终止程序12.争议解决12.1.争议解决方式12.2.争议解决机构12.3.争议解决程序13.合同生效与变更13.1.合同生效条件13.2.合同变更程序13.3.合同附件效力14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.1.1.分包方名称:脚手架工程公司1.1.2.分包方地址:省市区路号1.1.3.分包方法定代表人:1.1.4.分包方联系电话:138xxxx56781.1.5.分包方开户银行:银行分行1.1.6.分包方银行账号:0561.2.总包方基本信息1.2.1.总包方名称:建筑工程有限公司1.2.2.总包方地址:省市区路号1.2.3.总包方法定代表人:1.2.4.总包方联系电话:139xxxx56781.2.5.总包方开户银行:银行分行1.2.6.总包方银行账号:0561.3.劳务提供方基本信息1.3.1.劳务提供方名称:劳务派遣有限公司1.3.2.劳务提供方地址:省市区路号1.3.3.劳务提供方法定代表人:1.3.4.劳务提供方联系电话:137xxxx56781.3.5.劳务提供方开户银行:银行分行1.3.6.劳务提供方银行账号:0562.工程概况2.1.工程名称:大厦脚手架工程2.2.工程地点:省市区路号2.3.工程规模:地上20层,地下1层2.4.工程类型:住宅及商业综合楼3.工程劳务内容3.1.脚手架搭设:包括外脚手架、内脚手架、吊篮脚手架等搭设工作3.2.脚手架拆除:包括上述脚手架的拆除工作3.3.脚手架维护:包括定期检查、维修、保养等工作3.4.其他劳务内容:包括但不限于材料搬运、工具使用、现场清理等辅助工作4.工程劳务期限4.1.合同签订日期:2023年3月1日4.2.工程劳务开始日期:2023年3月10日4.3.工程劳务结束日期:2023年9月30日5.工程劳务费用5.1.劳务费用总额:人民币500万元整5.2.费用结算方式:按月结算,每月底前支付当月劳务费用5.3.费用支付期限:收到结算单后5个工作日内支付5.4.费用调整机制:如遇政策调整或市场波动,经双方协商一致后可进行调整6.工程进度与验收6.1.工程进度计划:根据工程实际情况制定,每月底前提交进度报告6.2.工程验收标准:符合国家相关标准及规范要求6.3.工程验收程序:按照工程进度分阶段验收,最终竣工验收6.4.工程验收时间:工程结束后的30日内完成竣工验收8.安全生产与文明施工8.1.安全生产责任8.1.1.分包方负责脚手架工程的安全施工,确保施工现场安全8.1.2.总包方负责对分包方的安全生产工作进行监督和指导8.1.3.劳务提供方负责派遣的劳务人员的安全教育和培训8.2.安全生产措施8.2.1.分包方应制定详细的安全施工方案,包括脚手架搭设、拆除、维护等环节的安全措施8.2.2.总包方应提供必要的安全防护设施和用品,确保施工人员的人身安全8.2.3.劳务提供方应对派遣的劳务人员进行定期安全检查,确保其持证上岗8.3.文明施工要求8.3.1.分包方应保持施工现场整洁,不得随意堆放杂物8.3.2.总包方应监督分包方遵守文明施工规定,不得噪音扰民8.3.3.劳务提供方应要求派遣的劳务人员遵守施工现场的规章制度9.保险与赔偿9.1.保险种类9.1.1.分包方应购买建筑工程一切险、意外伤害险等险种9.1.2.总包方应购买工程监理责任险9.1.3.劳务提供方应购买雇主责任险9.2.保险责任范围9.2.1.保险责任范围应覆盖施工过程中可能发生的意外事故和损失9.2.2.保险责任范围应包括人身伤亡、财产损失等9.3.保险费用承担9.3.1.各方应按照规定缴纳相应的保险费用9.3.2.保险费用可在劳务费用中单独列支9.4.赔偿责任9.4.1.发生保险责任范围内的事故,各方应按照保险合同规定进行赔偿9.4.2.赔偿金额应按照事故造成的实际损失计算10.违约责任10.1.违约情形10.1.1.分包方未按合同约定完成工程劳务10.1.2.分包方违反安全生产规定,造成安全事故10.1.3.总包方未按合同约定支付劳务费用10.1.4.劳务提供方未按合同约定提供合格的劳务人员10.2.违约责任承担10.2.1.违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等10.2.2.违约金比例由双方协商确定10.3.违约赔偿标准10.3.1.赔偿标准应参照实际损失或合同约定10.3.2.双方应就赔偿金额进行协商,协商不成可向仲裁机构申请仲裁11.合同解除与终止11.1.合同解除条件11.1.1.一方严重违约,经另一方书面通知后仍不履行11.1.2.因不可抗力导致合同无法履行11.2.合同终止条件11.2.1.工程劳务完成,合同目的实现11.2.2.双方协商一致解除合同11.3.合同解除程序11.3.1.提出解除合同的一方应书面通知另一方11.3.2.收到通知的一方应在接到通知后15日内书面回复11.4.合同终止程序11.4.1.合同终止后,双方应进行工程结算11.4.2.双方应按照合同约定处理剩余事宜12.争议解决12.1.争议解决方式12.1.1.双方应友好协商解决争议12.1.2.协商不成,可提交仲裁机构仲裁12.2.争议解决机构12.2.1.仲裁机构为仲裁委员会12.2.2.仲裁规则适用《中华人民共和国仲裁法》12.3.争议解决程序12.3.1.双方应提交仲裁申请书及相关证据12.3.2.仲裁委员会应按照仲裁规则进行审理13.合同生效与变更13.1.合同生效条件13.1.1.双方签字盖章后生效13.1.2.合同签订后7日内报送相关部门备案13.2.合同变更程序13.2.1.变更内容应以书面形式提出13.2.2.双方应就变更内容达成一致意见13.3.合同附件效力13.3.1.合同附件与本合同具有同等法律效力14.其他约定事项14.1.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.2.本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中提及的第三方,是指除合同双方(甲方:总包方,乙方:分包方)以外的,参与合同执行过程中提供相关服务或协助的任何个人或组织。2.第三方介入范围2.1.1提供专业技术服务,如安全评估、质量检测等;2.1.2作为监理单位对工程进度、质量、安全进行监督管理;2.1.3提供金融服务,如贷款、担保等;2.1.4提供法律咨询、仲裁、调解等服务;2.1.5其他经合同双方认可的第三方服务。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中,因自身原因导致合同履行受阻或合同目的无法实现,应承担的最高赔偿责任。3.2第三方责任限额应在本合同中明确约定,并在合同附件中详细列明。4.第三方责权利4.1第三方的权利:4.1.1根据合同约定,获得相应的服务费用或报酬;4.1.2在合同履行过程中,享有知情权、参与权、监督权;4.1.3在合同履行过程中,有权要求合同双方提供必要的配合和支持。4.2第三方的义务:4.2.1按照合同约定,提供优质、高效的服务;4.2.2严格遵守国家法律法规和行业标准;4.2.3对合同履行过程中获取的合同双方商业秘密和隐私信息,负有保密义务。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与合同双方(甲方、乙方)的关系为服务提供者与被服务者关系;5.2第三方应独立于合同双方,不得代表任何一方进行决策或干预合同履行;5.3第三方在合同履行过程中,应尊重合同双方的合法权益,不得损害合同双方的合法权益。6.第三方介入时的额外条款及说明6.1.1第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面合作协议,明确各方的权利、义务和责任;6.1.2第三方介入期间,甲乙双方应保持沟通,及时协调解决合同履行过程中出现的问题;6.1.3第三方介入期间,甲乙双方仍应履行本合同约定的义务,并承担相应的责任;6.1.4第三方介入期间,如因第三方原因导致合同履行受阻或合同目的无法实现,甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。7.第三方责任承担7.1.1赔偿甲乙双方因此遭受的直接经济损失;7.1.2承担因违约行为产生的违约责任;7.1.3承担因违法行为产生的法律责任。8.第三方介入后的合同变更8.1当第三方介入时,如需对本合同进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面变更协议;8.2变更协议与本合同具有同等法律效力。9.第三方介入后的争议解决9.1第三方介入期间,如发生争议,甲乙双方应协商解决;9.2协商不成,可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:分包脚手架工程劳务合同要求:合同、合同附件、合同双方签字盖章页说明:合同为合同主要条款,合同附件包括合同变更协议、第三方合作协议、保险合同等,签字盖章页为合同双方及第三方签字盖章确认的页面。2.附件二:工程劳务内容清单要求:详细列出脚手架搭设、拆除、维护等具体工作内容,以及相关劳务人员资质证明说明:清单应明确工作内容、工作标准、人员配置等信息,以便于合同双方和第三方对工程劳务进行监督和管理。3.附件三:工程进度计划表要求:详细列出工程各个阶段的进度安排,包括脚手架搭设、拆除、维护等关键

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论