砌体工程分包合同样本中文版

砌体工程分包合同样本中文版合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2合同适用范围1.3合同主体认定1.4合同解释权第二章工程概况2.1工程简介2.2工程规模2.3工程地点2.4工程预算第三章分包范围及内容3.1分包工程范围3.2分包工程内容3.3分包工程量3.4分包工程质量标准第四章工期及进度计划4.1合同工期4.2工程进度计划4.3工期延误及提前完工第五章质量与验收5.1工程质量标准5.2质量监督与检查5.3工程验收程序5.4工程质量保修第六章材料及设备6.1分包方材料供应6.2总包方材料供应6.3设备安装与调试第七章工程款项及支付7.1合同价款7.2工程预付款7.3工程进度款7.4工程竣工款7.5违约金及赔偿第八章安全生产与环保8.1安全生产要求8.2安全生产措施8.3环保要求8.4事故应急预案第九章违约责任9.1分包方违约责任9.2总包方违约责任9.3不可抗力因素第十章争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构10.3诉讼地点及法院第十一章合同的变更、解除与终止11.1合同变更11.2合同解除11.3合同终止第十二章保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三章其他约定13.1知识产权保护13.2不可分割性13.3合同的转让13.4附件第十四章合同的生效、修改与失效14.1合同生效条件14.2合同修改14.3合同失效条件合同目录结束合同编号_________第一章总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合双方实际情况，平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订的砌体工程分包合同。1.2合同适用范围本合同适用于分包方承担总包方所指定的砌体工程范围内的施工任务，并按照约定的质量、进度等要求完成工程。1.3合同主体认定1.3.1分包方：具有砌体工程施工资质的_______（分包方名称）。1.3.2总包方：具有建筑工程施工总承包资质的_______（总包方名称）。1.4合同解释权本合同的解释权归双方共同所有，如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第二章工程概况2.1工程简介工程名称为：_______；工程类型为：_______。2.2工程规模工程规模为：_______，包括建筑物、构筑物和其他相关配套设施。2.3工程地点工程位于：_______（详细地址）。2.4工程预算工程预算总价为：_______元（大写：_______元整）。第三章分包范围及内容3.1分包工程范围分包工程范围包括但不限于：_______。3.2分包工程内容分包工程内容包括：_______。3.3分包工程量分包工程量为：_______。3.4分包工程质量标准分包工程质量标准应符合：_______。第四章工期及进度计划4.1合同工期合同工期为：_______日。4.2工程进度计划分包方应按照总包方制定的工程进度计划完成工程。4.3工期延误及提前完工4.3.1分包方原因导致工期延误的，应按照约定的违约金比例向总包方支付违约金。4.3.2由于不可抗力等非分包方原因导致工期延误的，双方应协商确定工期顺延事宜。第五章质量与验收5.1工程质量标准分包方应按照约定的质量标准完成工程，确保工程质量满足设计文件和规范要求。5.2质量监督与检查5.2.1分包方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行自检、互检和专检。5.2.2总包方有权对分包方的施工质量进行监督检查，分包方应予以配合。5.3工程验收程序工程验收按照：_______进行。5.4工程质量保修分包方应承担工程质量保修责任，保修期自工程验收合格之日起计算，保修期为：_______年。第六章材料及设备6.1分包方材料供应分包方应按照合同约定，负责供应施工所需的材料，并保证材料质量。6.2总包方材料供应总包方应按照合同约定，负责供应施工所需的材料，并保证材料质量。6.3设备安装与调试分包方应负责设备的安装与调试工作，确保设备正常运行。合同编号_________的目录内容结束。第八章安全生产与环保8.1安全生产要求分包方应遵守国家和地方的安全生产法律法规，严格按照安全生产规程进行施工。8.2安全生产措施分包方应制定并落实安全生产措施，确保施工过程中的人员安全和工程安全。8.3环保要求分包方应遵守国家和地方的环保法律法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。8.4事故应急预案分包方应制定事故应急预案，并在发生事故时及时报告总包方及相关部门。第九章违约责任9.1分包方违约责任分包方未按合同约定完成工程、工程质量不合格、工期延误等情况，应承担相应的违约责任。9.2总包方违约责任总包方未按合同约定支付工程款项、提供施工条件不符合要求等情况，应承担相应的违约责任。9.3不可抗力因素因不可抗力导致合同无法履行或造成损失的，双方互不承担违约责任。第十章争议解决10.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点及机构双方同意选择_______仲裁委员会进行仲裁。10.3诉讼地点及法院诉讼地点为合同签订地人民法院。第十一章合同的变更、解除与终止11.1合同变更合同变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。11.2合同解除合同解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。11.3合同终止合同终止的条件如下：_______。第十二章保密条款12.1保密内容双方应对合同内容及在合同执行过程中获知的对方商业秘密予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。12.3违约责任违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三章其他约定13.1知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权益。13.2不可分割性本合同是不可分割的整体，双方应共同履行合同全部条款。13.3合同的转让未经对方书面同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。第十四章合同的生效、修改与失效14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同修改合同的修改应经双方协商一致，并以书面形式确认。14.3合同失效条件合同失效的条件如下：_______。合同编号：分包方（盖章）：________年________月________日总包方（盖章）：________年________月________日签字代表：（签名）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指令变更甲方有权根据工程实际需要，对工程进行调整、变更。乙方应无条件遵守甲方的变更指令，并按照甲方的要求完成工程。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、进度和安全符合甲方的要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。3.甲方验收权甲方有权对乙方完成的部分工程进行验收。乙方应按照甲方的验收标准，确保工程质量符合要求。4.甲方结算权甲方有权根据实际完成的工程量和质量，对乙方进行工程款项的结算。乙方应按照甲方的要求，提供相关工程资料，以便甲方进行结算。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方施工质量保障乙方应保证施工过程中的工程质量，确保工程达到约定的质量标准。如工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。2.乙方施工进度保障乙方应按照约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付约定的违约金。3.乙方安全生产责任乙方应负责施工现场的安全生产，确保施工过程中的人员安全和工程安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。4.乙方资料提供义务乙方应按照甲方的要求，提供与工程相关的技术资料、施工图纸等，以便甲方了解工程进展情况。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。2.第三方中介费用第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定。双方应在合同中明确第三方中介的费用支付方式和标准。3.第三方中介的独立性第三方中介在履行合同过程中，应保持独立性，不受甲乙双方的干预。4.第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获知的甲乙双方的商业秘密予以保密，未经甲乙双方同意，不得向第三方披露。附件及其他补充说明一、附件列表：1.砌体工程分包合同主体资质证明2.砌体工程设计图纸及技术要求3.砌体工程施工方案及施工组织设计4.砌体工程质量验收标准及方法5.砌体工程安全施工措施及应急预案6.砌体工程材料供应清单及质量证明7.砌体工程设备清单及操作说明8.砌体工程施工进度计划及时间表9.砌体工程款项支付凭证及结算明细10.砌体工程违约金计算方法及赔偿标准11.砌体工程保修条款及保修卡12.砌体工程安全事故应急预案及处理流程13.砌体工程合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定的，视为违约。2.乙方未按照约定的工期完成工程，导致工期延误的，视为违约。3.乙方未按照约定的质量标准完成工程，导致工程质量不合格的，视为违约。4.乙方未按照约定的安全标准进行施工，导致安全事故发生的，视为违约。5.甲方未按照约定支付工程款项，或提供的施工条件不符合要求的，视为违约。6.甲方未按照约定进行工程验收，或故意拖延验收的，视为违约。7.第三方中介未按照合同约定履行协调、协助义务的，视为违约。8.第三方中介未保持独立性，受到甲乙双方干预的，视为违约。9.第三方中介未按照约定保密商业秘密，导致信息泄露的，视为违约。三、法律名词及解释：1.砌体工程：指用砖、石、混凝土等材料砌筑而成的各类建筑物和构筑物。2.分包合同：指总包方将合同内的一部分工程或服务转包给其他具有相应资质的单位或个人履行。3.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。4.质量不合格：指工程质量不符合国家法律法规、行业标准及合同约定的标准。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.保修：指施工方在一定期限内对工程质量问题提供修复或更换的服务。7.安全事故：指在施工过程中发生的人员伤亡、财产损失事件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度滞后：及时调整施工计划，增加施工人数，加班加点赶工。2.材料供应不及时：提前与供应商沟通，确保材料按