2024年城市绿地景观建设与维护管理合同书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年城市绿地景观建设与维护管理合同书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1绿地景观建设范围2.2绿地景观建设内容2.3绿地景观建设标准3.工程进度与期限3.1工程开工时间3.2工程竣工时间3.3工程验收标准4.工程质量与验收4.1工程质量标准4.2工程验收程序4.3工程保修期限5.合同价款及支付方式5.1合同价款总额5.2分阶段支付比例5.3支付时间及方式6.合同履行与监督6.1双方责任与义务6.2工程进度报告6.3工程变更及索赔7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿标准8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.合同附件11.1附件一：绿地景观建设方案11.2附件二：工程进度计划11.3附件三：工程质量标准12.合同签署12.1合同签署日期12.2合同签署地点12.3合同签署人13.合同份数13.1合同正本份数13.2合同副本份数14.其他约定事项14.1合同履行过程中发生争议的解决方式14.2合同变更与补充14.3合同解释与适用法律第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：市城市管理局乙方：园林绿化有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式甲方联系方式：电话：0，邮箱：2.合同标的2.1绿地景观建设范围本次绿地景观建设范围包括公园、广场、道路两侧绿地等。2.2绿地景观建设内容建设内容包括：绿化种植、地形改造、景观设施安装、道路硬化、照明设施等。2.3绿地景观建设标准建设标准参照《城市绿地设计规范》及相关国家标准执行。3.工程进度与期限3.1工程开工时间工程开工时间为2024年3月1日。3.2工程竣工时间工程竣工时间为2024年12月31日。3.3工程验收标准工程验收标准按照《城市绿地工程质量验收规范》执行。4.工程质量与验收4.1工程质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准，确保绿化植物成活率不低于95%，景观设施完好率不低于98%。4.2工程验收程序工程验收分为自检、预验收和竣工验收三个阶段。4.3工程保修期限工程保修期限为自竣工验收合格之日起三年。5.合同价款及支付方式5.1合同价款总额合同价款总额为人民币壹仟万元整。5.2分阶段支付比例第一阶段支付：合同签订后5个工作日内支付合同价款的30%；第二阶段支付：工程主体结构完工后支付合同价款的30%；第三阶段支付：工程竣工并验收合格后支付合同价款的30%；第四阶段支付：工程保修期满后支付合同价款的10%。5.3支付时间及方式支付时间：按照分阶段支付比例规定的时间支付；支付方式：银行转账。6.合同履行与监督6.1双方责任与义务甲方责任与义务：（1）提供合同约定的建设场地；（2）按照合同约定支付工程款项；（3）对乙方施工过程中的质量进行监督；（4）按照国家相关规定办理相关审批手续。乙方责任与义务：（1）按照合同约定进行绿地景观建设；（2）确保工程质量达到合同约定标准；（3）按时完成工程进度；（4）配合甲方进行工程验收。6.2工程进度报告乙方应每月向甲方提交工程进度报告，报告内容包括：工程进度、施工情况、存在问题等。6.3工程变更及索赔（1）工程变更：因不可抗力、设计变更等原因导致工程变更，经双方协商一致后，可对合同内容进行变更。（2）索赔：因甲方原因导致乙方遭受损失，乙方应在发生损失后的7个工作日内向甲方提出索赔申请，甲方应在接到索赔申请后的10个工作日内给予答复。8.争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构若双方协商不成，可约定仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为合同签订地。8.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，除非仲裁机构另有裁决。9.合同解除与终止9.1合同解除条件（1）一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；（2）发生不可抗力，致使合同无法履行；（3）合同目的不能实现；（4）法律法规规定的其他解除情形。9.2合同终止条件（1）合同约定的工程竣工时间届满，工程已按约定完成；（2）合同解除；（3）双方协商一致终止合同。9.3合同解除与终止程序合同解除或终止，双方应书面通知对方，并按照合同约定办理相关手续。10.合同生效与解除10.1合同生效条件本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。10.2合同解除条件合同解除条件参照第九条合同解除条件。10.3合同解除程序合同解除，除法律另有规定外，应当提前三十日通知对方，并书面确认解除事宜。11.合同附件11.1附件一：绿地景观建设方案附件一应包括绿地景观设计图、建设规模、投资估算、施工组织设计等。11.2附件二：工程进度计划附件二应详细列出工程各阶段的起止时间、工作内容、质量标准等。11.3附件三：工程质量标准附件三应列出绿化植物、地形改造、景观设施等各项工程质量标准。12.合同签署12.1合同签署日期本合同签署日期为2024年2月28日。12.2合同签署地点本合同签署地点为市。12.3合同签署人甲方签署人：乙方签署人：13.合同份数13.1合同正本份数本合同一式四份，甲方、乙方各执两份，具有同等法律效力。13.2合同副本份数合同副本份数根据实际需要制作。14.其他约定事项14.1合同履行过程中发生争议的解决方式参照第八条争议解决方式。14.2合同变更与补充合同在履行过程中，任何一方提出变更或补充内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，作为合同的组成部分。14.3合同解释与适用法律本合同的解释与适用法律，应遵循中华人民共和国法律法规。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除合同双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、保险公司、咨询公司等。15.2第三方介入原因（1）合同履行过程中的质量、进度、安全等监督与控制；（2）合同争议的调解与仲裁；（3）合同履行的审计与评估；（4）合同履行的保险与赔偿；（5）合同履行的咨询与建议。15.3第三方介入程序（1）第三方介入前，双方应书面通知对方，并明确第三方的介入原因、职责和权限。（2）第三方介入后，应按照合同约定和双方的要求履行职责。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲方的额外条款（1）甲方应确保第三方具备相应的资质和条件，并对其介入行为进行监督。（2）甲方应与第三方签订保密协议，确保合同内容和商业秘密的安全。16.2乙方的额外条款（1）乙方应积极配合第三方的介入工作，提供必要的资料和协助。（2）乙方应遵守第三方的指导和建议，如有异议，应在合理期限内提出。17.第三方责任限额17.1第三方责任定义第三方责任是指第三方在介入合同履行过程中，因自身原因造成合同双方或相关方损失的责任。17.2第三方责任限额（1）第三方责任限额由合同双方在合同中约定，未约定的，以法律法规规定为准。（2）第三方责任限额包括但不限于：a.第三方在履行职责过程中因过失造成的损失；b.第三方违反保密协议造成的损失；c.第三方提供的错误信息或建议造成的损失。17.3第三方责任承担（1）第三方责任由第三方自行承担，合同双方不承担责任。（2）若第三方责任导致合同双方遭受损失，合同双方有权要求第三方赔偿。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系为委托代理关系，甲方委托第三方介入合同履行，第三方应代表甲方履行相关职责。18.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系为合作服务关系，乙方应配合第三方的工作，并按照合同约定履行自身义务。18.3第三方与其他第三方的划分第三方与其他第三方之间不存在直接的法律关系，各自独立承担自身的责任。19.第三方介入的终止19.1第三方介入终止原因（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）第三方完成合同约定的工作；（4）法律法规规定的其他终止情形。19.2第三方介入终止程序（1）合同双方应书面通知第三方，并明确第三方介入终止的原因。（2）第三方应在接到终止通知后，按照合同约定办理相关手续，并退出合同履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：绿地景观建设方案要求：详细描述绿地景观的设计理念、风格、功能分区等。提供设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。列出主要绿化植物种类、数量及分布。列出景观设施清单，包括材质、规格、数量等。说明：此附件为绿地景观建设的基础文件，用于指导施工和验收。2.附件二：工程进度计划要求：列出工程各阶段的起止时间、主要工作内容。明确各阶段的质量、安全、环保等控制措施。提供关键节点的时间节点和里程碑计划。说明：此附件用于监控工程进度，确保工程按计划推进。3.附件三：工程质量标准要求：列出绿化植物、地形改造、景观设施等各项工程质量标准。明确验收标准和验收方法。提供相关检测报告和检验合格证明。说明：此附件用于确保工程质量达到合同约定标准。4.附件四：合同履行过程中的变更记录要求：记录合同履行过程中发生的任何变更，包括设计变更、进度变更等。列出变更原因、变更内容、变更影响及变更后的合同条款。说明：此附件用于记录合同履行过程中的变更情况，确保合同的执行。5.附件五：工程验收报告要求：提供工程验收的时间、地点、参与人员及验收结果。列出验收过程中发现的问题及整改措施。提供验收合格证明文件。说明：此附件用于证明工程已按合同约定完成，并达到验收标准。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方法定代表人或授权代表未按时支付工程款项。乙方未按合同约定的时间完成工程。乙方施工过程中出现质量问题，未及时整改。第三方未按合同约定履行职责，导致合同履行受阻。2.责任认定标准：甲方法定代表人或授权代表未按时支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付相当于逾期款项千分之五的违约金。乙方未按合同约定的时间完成工程，每逾期一日，应向甲方支付相当于合同总价款千分之五的违约金。乙方施工过程中出现质量问题，每发现一处，应承担修复费用，并支付相当于修复费用千分之五的违约金。第三方未按合同约定履行职责，每发生一次违约，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给合同双方造成的损失。3.示例说明：若甲方未按时支付乙方工程款项，逾期10天，则乙方有权要求甲方支付相当于逾期款项千分之五的违约金，即1000元。若乙方在施工过程中发现绿化植物成活率低于合同约定的95%，则乙方应承担修复费用，并支付相当于修复费用千分之五的违约金。全文完。2024年城市绿地景观建设与维护管理合同书1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1合同甲方2.2合同乙方3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模4.项目目标4.1绿地景观建设目标4.2绿地景观维护管理目标5.项目范围5.1绿地景观建设范围5.2绿地景观维护管理范围6.项目进度安排6.1项目阶段划分6.2各阶段时间安排7.设计要求7.1设计原则7.2设计标准7.3设计文件8.施工要求8.1施工标准8.2施工流程8.3施工材料9.质量控制9.1质量标准9.2质量检查9.3质量整改10.安全生产10.1安全生产要求10.2安全生产责任10.3安全生产措施11.维护管理11.1维护内容11.2维护标准11.3维护周期12.合同价款12.1工程量清单12.2工程量计算方法12.3合同价款支付方式13.合同期限13.1合同生效日期13.2合同期限14.违约责任14.1违约情形14.2违约责任承担方式第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“绿地景观”指在城市规划范围内，为改善城市生态环境、美化城市景观、提高城市居民生活质量而建设的各类绿地和景观设施。1.1.2“维护管理”指对已建成的绿地景观进行日常保养、修复、更新和优化等管理工作。1.1.3“合同甲方”指委托建设与维护管理绿地的城市管理部门或其授权单位。1.1.4“合同乙方”指承担绿地景观建设与维护管理任务的施工单位或专业养护公司。1.2解释1.2.1本合同中所涉及的技术术语、专业名词等，均按照国家标准、行业规范和双方约定的含义进行解释。1.2.2如有特殊约定，双方应在本合同中明确说明，并作为合同附件。2.合同双方2.1合同甲方2.1.1甲方名称：__________2.1.2甲方地址：__________2.1.3甲方联系人：__________2.1.4甲方联系电话：__________2.2合同乙方2.2.1乙方名称：__________2.2.2乙方地址：__________2.2.3乙方联系人：__________2.2.4乙方联系电话：__________3.项目概述3.1项目名称：2024年城市绿地景观建设与维护管理项目3.2项目地点：__________3.3项目规模：__________4.项目目标4.1绿地景观建设目标4.1.1建设符合城市景观规划要求的绿地景观。4.1.2提升城市生态环境质量和居民生活质量。4.1.3实现绿地景观的可持续发展。4.2绿地景观维护管理目标4.2.1保持绿地景观的整洁、美观和功能完整。4.2.2确保绿地景观的安全、稳定和可持续发展。4.2.3提高绿地景观的公众满意度。5.项目范围5.1绿地景观建设范围5.1.1绿地景观设计、施工和验收。5.1.2绿地景观配套设施建设。5.2绿地景观维护管理范围5.2.1绿地景观日常养护、保洁。5.2.2绿地景观设施维修、更新。5.2.3绿地景观安全巡查和管理。6.项目进度安排6.1项目阶段划分6.1.1设计阶段6.1.2施工阶段6.1.3验收阶段6.2各阶段时间安排6.2.1设计阶段：自合同签订之日起__________个工作日内完成。6.2.2施工阶段：自设计文件批准之日起__________个月内完成。6.2.3验收阶段：自施工阶段完成后__________个工作日内完成。7.设计要求7.1设计原则7.1.1符合城市景观规划要求。7.1.2注重生态环保和可持续发展。7.1.3体现地方特色和文化内涵。7.2设计标准7.2.1按照国家标准、行业规范和甲方要求进行设计。7.2.2设计文件应包含绿地景观建设方案、施工图及说明等。7.3设计文件7.3.1设计文件由乙方提供，甲方负责审核。7.3.2设计文件一经批准，乙方应严格按照设计文件进行施工。8.施工要求8.1施工标准8.1.1施工单位应按照国家现行施工规范、设计文件和合同约定进行施工。8.1.2施工质量应符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关行业标准。8.2施工流程8.2.1施工单位应根据设计文件和施工方案编制详细的施工组织设计。8.2.2施工单位应严格按照施工组织设计进行施工，确保工程进度和质量。8.3施工材料8.3.1施工材料应符合设计要求和国家标准，且须提供合格证明文件。8.3.2施工单位应保证施工材料的供应及时，确保施工进度。9.质量控制9.1质量标准9.1.1施工单位应建立质量管理体系，确保工程质量符合合同约定。9.1.2施工单位应定期对施工质量进行检查，发现问题及时整改。9.2质量检查9.2.1甲方有权对施工质量进行检查，施工单位应予以配合。9.2.2质量检查内容包括但不限于材料质量、施工工艺、工程质量等。9.3质量整改9.3.1对于检查中发现的质量问题，施工单位应立即整改，直至符合质量标准。9.3.2甲方有权要求施工单位对不合格工程进行返工或拆除。10.安全生产10.1安全生产要求10.1.1施工单位应严格遵守国家有关安全生产的法律法规。10.1.2施工现场应设置必要的安全防护设施，确保施工人员安全。10.2安全生产责任10.2.1施工单位应对施工现场的安全负责，确保施工人员的人身安全。10.2.2甲方有权对施工现场的安全进行检查，施工单位应予以配合。10.3安全生产措施10.3.1施工单位应制定安全生产措施，包括但不限于安全教育、应急预案等。10.3.2施工单位应定期对安全生产措施进行检查和更新。11.维护管理11.1维护内容11.1.1绿地景观的日常养护，包括绿化、保洁、修剪等。11.1.2绿地景观设施的维修和更换。11.1.3绿地景观的巡查和安全监控。11.2维护标准11.2.1绿地景观应保持整洁、美观、安全。11.2.2绿地景观设施应保持完好，功能正常。11.3维护周期11.3.1日常养护工作应每日进行，特殊情况下可调整。11.3.2绿地景观设施的维修和更换应根据实际情况确定。12.合同价款12.1工程量清单12.1.1乙方应根据设计文件和施工方案编制工程量清单。12.1.2工程量清单应详细列出各项工程量和单价。12.2工程量计算方法12.2.1工程量计算方法应符合国家现行标准。12.2.2乙方应提供工程量计算的依据和计算过程。12.3合同价款支付方式12.3.1合同价款分阶段支付，具体支付比例和节点由双方协商确定。12.3.2甲方应在合同约定的时间内支付乙方工程款。13.合同期限13.1合同生效日期13.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同期限13.2.1合同期限为__________年，自合同生效之日起计算。14.违约责任14.1违约情形14.1.1乙方未按合同约定完成工程或未达到质量标准的。14.1.2甲方未按合同约定支付工程款的。14.1.3双方违反合同约定，造成对方损失的。14.2违约责任承担方式14.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。14.2.2违约责任的具体承担方式和金额由双方协商确定。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指本合同甲方、乙方以外的，在合同履行过程中因特定业务需求或法律规定而介入合同履行的个人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同甲方和乙方及其关联公司、子公司。15.2第三方介入原因15.2.1第三方介入原因包括但不限于：专业咨询、技术支持、资金筹措、项目监理、风险评估等。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入前，甲方或乙方应向对方提出书面申请，说明第三方介入的原因、目的和预期效果。15.3.2双方应在收到申请后__________个工作日内，共同决定是否同意第三方介入。15.4第三方责任划分15.4.1第三方介入后，其责任范围应明确界定，并与甲方、乙方各自的责任相区分。15.4.2第三方在其责任范围内，对甲方、乙方或项目承担相应的法律责任和合同责任。16.第三方权利16.1.1获得甲方、乙方提供的必要信息和资料。16.1.2依法行使合同约定的权利，包括但不限于提出建议、监督执行等。16.1.3依法获得相应的报酬和费用。17.第三方义务17.1.1遵守国家法律法规和合同约定。17.1.2按照合同约定履行职责，确保工作质量和效率。17.1.3对其工作成果承担相应的责任。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额是指第三方因自身原因造成甲方、乙方或项目损失时，应当承担的最高赔偿限额。18.2第三方责任限额由双方在合同中约定，或根据法律规定确定。18.3.1第三方介入的业务性质和风险程度。18.3.2第三方介入工作的复杂性和难度。18.3.3第三方介入工作对项目的影响程度。19.第三方介入合同的变更与解除19.1.1双方协商一致。19.1.2因不可抗力等原因导致第三方无法履行合同。19.1.3第三方严重违反合同约定。20.第三方介入合同的终止20.2第三方介入合同终止后，双方应根据合同约定或法律规定，处理相关遗留问题。21.第三方介入的其他条款21.1.1第三方的资质要求。21.1.2第三方的保密义务。21.1.3第三方的违约责任。21.1.4第三方的退出机制。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件要求：包含绿地景观建设方案、施工图及说明等，符合国家现行标准和甲方要求。说明：设计文件是乙方进行施工的依据，应确保设计质量。2.工程量清单要求：详细列出各项工程量和单价，符合国家现行标准和合同约定。说明：工程量清单是合同价款计算的基础，应确保准确无误。3.施工组织设计要求：包括施工方案、进度计划、质量控制措施、安全生产措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，应确保施工有序进行。4.施工记录要求：记录施工过程中的各项数据、质量检查结果、整改措施等。说明：施工记录是检验施工质量和进度的重要依据。5.材料检验报告要求：提供施工材料的质量检验报告，证明材料符合设计要求和国家标准。说明：材料检验报告是确保施工材料质量的重要手段。6.质量验收报告要求：记录工程质量验收情况，包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：质量验收报告是确认工程质量是否达到合同要求的重要文件。7.安全生产记录要求：记录施工现场的安全生产情况，包括安全事故、安全措施等。说明：安全生产记录是确保施工现场安全的重要依据。8.维护管理计划要求：包括绿地景观的日常养护、保洁、修剪等计划。说明：维护管理计划是确保绿地景观长期保持良好状态的重要文件。9.维护记录要求：记录绿地景观的日常养护、保洁、修剪等工作的实施情况。说明：维护记录是检验维护工作质量的重要依据。10.第三方介入合同要求：明确第三方的责任、权利、义务，以及介入程序和责任限额。说明：第三方介入合同是规范第三方介入行为的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为乙方未按合同约定完成工程或未达到质量标准的。甲方未按合同约定支付工程款的。第三方未按合同约定履行职责，造成损失或影响的。2.责任认定标准要求：根据违约行为的性质、程度和影响，确定违约责任。说明：责任认定标准如下：轻微违约：给予警告，并要求违约方在规定时间内整改。一般违约：要求违约方承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。严重违约：解除合同，要求违约方承担全部违约责任，并赔偿损失。3.违约责任示例示例一：乙方未按合同约定完成工程，导致工期延误。乙方应承担工期延误的违约责任，包括支付违约金和赔偿甲方因此造成的损失。示例二：甲方未按合同约定支付工程款，导致乙方无法正常施工。甲方应承担未支付工程款的违约责任，包括支付工程款和赔偿乙方因此造成的损失。示例三：第三方未按合同约定履行职责，导致工程质量不合格。第三方应承担相应的违约责任，包括修复不合格工程和赔偿损失。全文完。2024年城市绿地景观建设与维护管理合同书2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1绿地景观建设内容2.2绿地景观维护管理内容3.合同期限3.1合同起止时间3.2合同延期申请及审批4.工程质量及验收标准4.1工程质量要求4.2工程验收标准4.3工程验收程序5.工程进度及节点5.1工程进度计划5.2工程进度调整5.3工程节点验收6.工程造价及支付方式6.1工程造价构成6.2工程造价调整6.3工程款支付方式7.绿地景观维护管理标准7.1绿地景观维护内容7.2绿地景观维护标准7.3绿地景观维护计划8.人员配备及培训8.1人员配备要求8.2人员培训计划9.安全生产及环境保护9.1安全生产要求9.2环境保护要求9.3应急预案10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释权14.3合同份数及效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：X城市绿化管理局乙方：X园林绿化有限公司1.2合同双方地址甲方地址：X市X区X路X号乙方地址：X市X区X路X号1.3合同双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138xxxx5555乙方联系人：乙方联系电话：139xxxx66662.合同标的2.1绿地景观建设内容包括但不限于：绿地规划设计、地形改造、植被种植、设施安装、水景建设等。2.2绿地景观维护管理内容包括但不限于：植被养护、设施维护、环境清洁、绿化修剪、病虫害防治等。3.合同期限3.1合同起止时间本合同自2024年1月1日起至2024年12月31日止。3.2合同延期申请及审批如需延期，乙方应在合同到期前一个月向甲方提出书面延期申请，甲方在收到申请后七个工作日内给予答复。4.工程质量及验收标准4.1工程质量要求本合同工程应达到国家现行相关质量标准，确保工程安全、适用、美观、耐用。4.2工程验收标准工程验收应按照国家相关验收标准进行，甲方负责组织验收，乙方应配合验收工作。4.3工程验收程序工程验收分为分项验收和竣工验收。分项验收在工程完成后，由乙方自行组织；竣工验收在工程全部完成后，由甲方组织。5.工程进度及节点5.1工程进度计划乙方应按照甲方要求制定详细的工程进度计划，包括各阶段的完成时间。5.2工程进度调整如遇不可抗力或其他特殊情况，影响工程进度，乙方应及时通知甲方，并协商调整进度计划。5.3工程节点验收每个工程节点完成后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后七个工作日内完成验收。6.工程造价及支付方式6.1工程造价构成工程造价包括但不限于：材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。6.2工程造价调整如遇材料价格波动、人工费调整等情况，双方应协商调整工程造价。6.3工程款支付方式甲方按工程进度支付工程款，具体支付比例及时间由双方协商确定。7.绿地景观维护管理标准7.1绿地景观维护内容包括但不限于：日常巡查、植被修剪、施肥浇水、病虫害防治、设施维护等。7.2绿地景观维护标准7.3绿地景观维护计划乙方应根据绿地景观维护标准，制定详细的维护计划，并报甲方备案。8.人员配备及培训8.1人员配备要求乙方应配备足够数量的专业技术人员和熟练工人，确保工程质量和进度。8.2人员培训计划乙方应定期对员工进行专业培训，提高其业务水平和操作技能，确保满足合同要求。9.安全生产及环境保护9.1安全生产要求乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。9.2环境保护要求乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，确保施工过程中不造成污染。9.3应急预案乙方应制定应急预案，包括火灾、中毒、触电等突发事件的应急处理措施。10.违约责任10.1违约情形包括但不限于：工程进度延误、工程质量不合格、安全生产事故、环境保护违规等。10.2违约责任承担甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：赔偿损失、支付违约金、终止合同等。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同履行地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序争议解决程序应遵循法律规定，包括但不限于：立案、举证、审理、判决等。12.合同解除12.1合同解除条件包括但不限于：一方严重违约、不可抗力导致合同无法履行、合同目的无法实现等。12.2合同解除程序合同解除需书面通知对方，并经双方协商一致或人民法院判决。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件包括但不限于：合同期限届满、合同解除、合同目的实现等。14.其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于：工程图纸、工程进度计划、人员配备名单、安全生产预案等。14.2合同解释权本合同的解释权归甲方所有。14.3合同份数及效力本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的，参与合同履行过程中的个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、咨询机构、保险机构等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方责任限额的设定第三方责任限额是指在合同履行过程中，第三方因其过错导致的损失，甲乙双方应承担的赔偿责任的最高限额。15.2.2责任限额的确定第三方服务的性质和范围第三方服务的专业性第三方可能造成的潜在损失市场行情和行业标准15.3第三方责权利界定15.3.1责任第三方应按照合同约定，履行其职责，对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。15.3.2权利第三方有权根据合同约定收取服务费用，并在履行职责过程中，享有相应的知情权、参与权和监督权。15.3.3利益第三方的利益体现在合同约定的服务费用、合同履行过程中的合理利益以及合同解除后的合理补偿。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1与甲方的划分第三方与甲方的关系为委托与被委托，甲方为委托方，第三方为被委托方。第三方应服从甲方的指导和监督。15.4.2与乙方的划分第三方与乙方的关系为协作与