二零二四年度矿山安全爆破工程劳务分包协议

二零二四年度矿山安全爆破工程劳务分包协议本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1分包方2.2总包方2.3项目名称2.4项目地点3.工程内容与范围3.1工程内容3.2工程范围4.工程进度与工期4.1工程进度4.2工期安排5.投资与费用5.1投资估算5.2费用构成5.3费用支付6.质量要求与标准6.1质量要求6.2质量标准7.安全生产与环境保护7.1安全生产7.2环境保护8.材料供应与设备管理8.1材料供应8.2设备管理9.合同履行与变更9.1合同履行9.2合同变更10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.违约责任11.1违约责任认定11.2违约责任承担12.合同解除与终止12.1合同解除12.2合同终止13.合同生效与终止13.1合同生效13.2合同终止14.其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定条款第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“矿山安全爆破工程”指本协议中分包方负责的爆破作业工程，包括但不限于爆破设计、爆破材料供应、爆破施工、爆破效果检测等。1.1.2“劳务分包”指本协议中分包方接受总包方的委托，按照约定的工程内容和质量标准，提供爆破工程的劳务服务。1.1.3“合同”指本《二零二四年度矿山安全爆破工程劳务分包协议》。1.1.4“双方”指本协议的总包方和分包方。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义，如无特殊说明，应按照通常含义进行解释。2.双方基本信息2.1分包方2.1.1名称：___________2.1.2法定代表人：___________2.1.3注册资本：___________2.1.4注册地址：___________2.2总包方2.2.1名称：___________2.2.2法定代表人：___________2.2.3注册资本：___________2.2.4注册地址：___________2.3项目名称：___________2.4项目地点：___________3.工程内容与范围3.1工程内容3.1.1爆破设计：包括爆破方案、爆破图表、爆破参数等。3.1.2爆破材料供应：提供符合国家标准的爆破材料。3.1.3爆破施工：按照爆破设计方案进行现场爆破作业。3.1.4爆破效果检测：检测爆破效果，确保符合设计要求。3.2工程范围3.2.1具体的爆破工程范围以项目设计文件为准。4.工程进度与工期4.1工程进度4.1.1分包方应按照总包方的要求，编制详细的工程进度计划，并报总包方批准。4.1.2分包方应确保工程进度符合合同约定的时间节点。4.2工期安排4.2.1本工程的总工期为___________天。5.投资与费用5.1投资估算5.1.1本工程的投资估算为___________元。5.2费用构成5.2.1工程劳务费5.2.2材料费5.2.3设备租赁费5.2.4其他费用5.3费用支付5.3.1分包方应在工程进度符合要求后，向总包方提交费用支付申请。5.3.2总包方应在收到分包方提交的合法费用支付申请后，按照合同约定支付费用。6.质量要求与标准6.1质量要求6.1.1爆破工程应满足国家有关爆破作业的质量要求。6.1.2爆破效果应符合设计文件要求。6.2质量标准6.2.1爆破设计应满足国家相关标准。6.2.2爆破材料应符合国家标准。6.2.3爆破施工应符合国家相关规范。7.安全生产与环境保护7.1安全生产7.1.1分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。7.1.2分包方应建立健全安全生产责任制。7.2环境保护7.2.1分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。7.2.2分包方应采取措施，减少爆破作业对环境的影响。8.材料供应与设备管理8.1材料供应8.1.1分包方应按照总包方的要求，提供符合质量标准的爆破材料。8.1.2材料供应应按时完成，确保工程进度不受影响。8.1.3分包方应提供材料供应商的资质证明和产品质量检验报告。8.2设备管理8.2.1分包方应负责爆破设备的日常维护和管理。8.2.3分包方应定期对设备进行检查，确保其符合安全技术规范。9.合同履行与变更9.1合同履行9.1.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。9.1.2分包方应按时完成工程任务，确保工程质量。9.2合同变更9.2.1合同的任何变更均需经双方书面同意，并签订补充协议。9.2.2合同变更后，双方的权利和义务应相应调整。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应在收到争议通知之日起____个工作日内，提出书面解决建议。10.2.2如一方未在规定时间内提出解决建议，另一方有权依法采取措施。11.违约责任11.1违约责任认定11.1.1双方应按照合同约定，对违约行为进行认定。11.1.2违约方应承担相应的违约责任。11.2违约责任承担11.2.1违约方应向守约方支付违约金。11.2.2违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。12.合同解除与终止12.1合同解除12.1.1在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。12.2合同终止12.2.1合同履行完毕，双方应签订合同终止协议。12.2.2合同终止后，双方应按照协议处理剩余事宜。13.合同生效与终止13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止13.2.1合同期限届满或双方约定的其他终止条件成就时，合同终止。14.其他约定14.1其他约定事项14.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.2其他约定条款14.2.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行，提供专业服务或协助的其他自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同当事人甲乙双方及其雇员、代理人或合作伙伴。15.2第三方的责权利15.2.1责任：第三方应按照合同约定和其提供的专业服务内容，对甲乙双方承担相应的责任。15.2.2权利：第三方有权根据合同约定，获得相应的报酬和服务费用。15.2.3利益：第三方有权享受合同履行过程中产生的利益。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲方的划分：15.3.1.1第三方对甲方承担的责任仅限于其专业服务范围内。15.3.1.2甲方对第三方的责任承担不超出第三方提供的专业服务内容。15.3.2第三方与乙方的划分：15.3.2.1第三方对乙方承担的责任仅限于其专业服务范围内。15.3.2.2乙方对第三方的责任承担不超出第三方提供的专业服务内容。16.第三方介入的审批程序16.1甲乙双方同意第三方介入时，应书面通知对方，并取得对方的同意。16.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的责任和义务。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额由甲乙双方在签订第三方协议时约定。17.2.1第三方因自身原因造成甲乙双方损失的赔偿。17.2.2第三方违反合同约定造成甲乙双方损失的赔偿。17.2.3第三方因违约行为导致合同无法履行或履行不符合约定的赔偿。18.第三方介入的合同变更18.1第三方介入导致合同内容发生变化时，甲乙双方应与第三方共同协商，对合同进行相应变更。18.2合同变更应采取书面形式，并由甲乙双方和第三方共同签署。19.第三方介入的争议解决19.1第三方介入产生的争议，由甲乙双方与第三方协商解决。19.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。20.第三方介入的合同解除20.1如第三方违反合同约定，甲乙双方有权解除与第三方的协议。21.第三方介入的合同终止21.1.1第三方完成其专业服务内容。21.1.2甲乙双方同意终止第三方协议。21.1.3出现合同约定的终止情形。22.第三方介入的合同生效与终止22.1第三方介入的合同自甲乙双方和第三方签字盖章之日起生效。22.2合同终止后，甲乙双方应按照协议处理剩余事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：矿山安全爆破工程劳务分包协议1.1详细要求和说明：本协议的正式文本，包括所有条款和条件。2.附件二：项目设计文件2.1详细要求和说明：包括爆破设计方案、爆破图表、爆破参数等，需符合国家相关标准。3.附件三：爆破材料供应商资质证明3.1详细要求和说明：提供爆破材料供应商的营业执照、产品质量检验报告等，确保材料符合国家标准。4.附件四：设备清单及维护记录4.1详细要求和说明：列出所有爆破设备名称、型号、数量及维护保养记录，确保设备处于良好状态。5.附件五：工程进度计划5.1详细要求和说明：包括工程进度节点、预计完成时间，以及实际完成情况的对比分析。6.附件六：安全生产责任制文件6.1详细要求和说明：明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务，确保工程安全。7.附件七：环境保护措施7.1详细要求和说明：列出环境保护措施，减少爆破作业对环境的影响。8.附件八：第三方协议8.1详细要求和说明：包括第三方的责任、权利和义务，以及甲乙双方与第三方之间的合作关系。9.附件九：争议解决文件9.1详细要求和说明：记录争议解决过程，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。10.附件十：合同变更协议10.1详细要求和说明：记录合同变更的具体内容，包括变更原因、变更条款等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲乙双方未按时完成工程进度。1.2分包方提供的爆破材料不符合国家标准。1.3分包方未按照设计文件进行爆破施工。1.4第三方违反协议约定，未能提供符合要求的专业服务。2.违约责任认定