二零二四年度钢筋工班组劳务安全责任合同

二零二四年度钢筋工班组劳务安全责任合同本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1班组名称1.2负责人姓名及联系方式1.3施工单位名称1.4施工单位负责人姓名及联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.劳务人员配置及职责3.1班组人员组成3.2各岗位人员职责3.3人员变动及备案4.安全责任4.1安全生产责任制4.2安全教育培训4.3安全防护措施4.4事故报告及处理5.安全生产费用5.1安全生产费用总额5.2费用使用范围5.3费用支付方式6.质量要求6.1钢筋加工质量6.2钢筋安装质量6.3质量检查及验收7.工程进度及验收7.1工程进度安排7.2进度调整及备案7.3工程验收及整改8.工程结算及支付8.1结算依据及方法8.2支付方式及期限8.3争议解决9.违约责任9.1违约行为及处理9.2违约金及赔偿10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限13.其他约定事项13.1法律适用13.2合同份数及效力13.3合同附件14.合同签订及备案14.1合同签订时间14.2合同备案手续14.3合同保管责任第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1班组名称：钢筋工班组1.2负责人姓名及联系方式：，联系电话：138xxxx56781.3施工单位名称：建设集团有限公司1.4施工单位负责人姓名及联系方式：，联系电话：139xxxx56782.工程概况2.1工程名称：住宅小区建设项目2.2工程地点：市区路号2.3工程规模：总建筑面积约10万平方米，钢筋工程量约3000吨2.4工程工期：自2024年3月1日至2024年12月31日3.劳务人员配置及职责3.1班组人员组成：组长1名，钢筋工5名，辅助工2名3.2各岗位人员职责：3.2.1组长：负责班组整体工作安排，协调各成员工作，确保工程进度和质量3.2.2钢筋工：负责钢筋的加工、绑扎和安装等工作3.2.3辅助工：负责配合钢筋工进行辅助工作，如搬运材料、清理现场等3.3人员变动及备案：人员变动需提前三天向施工单位报备，并经双方同意4.安全责任4.1安全生产责任制：双方应共同遵守国家有关安全生产的法律法规，落实安全生产责任制4.2安全教育培训：班组人员需参加施工单位组织的安全教育培训，提高安全意识4.3安全防护措施：施工过程中应采取必要的安全防护措施，如佩戴安全帽、系安全带等4.4事故报告及处理：发生安全事故应及时上报，并按照相关规定进行处理5.安全生产费用5.1安全生产费用总额：人民币50万元5.2费用使用范围：包括安全培训、安全防护用品购置、安全检查及整改等5.3费用支付方式：按月支付，每月支付费用为总额的1/126.质量要求6.1钢筋加工质量：符合国家相关标准和规范要求，确保加工尺寸准确、表面光滑、无锈蚀6.2钢筋安装质量：严格按照设计图纸和规范要求进行安装，确保位置准确、连接牢固6.3质量检查及验收：施工单位应定期对钢筋工程进行检查，并组织验收7.工程进度及验收7.1工程进度安排：按照工程进度计划进行施工，每月底前向施工单位报送工程进度报告7.2进度调整及备案：如遇特殊情况导致进度延误，应及时向施工单位报备，并协商调整进度计划7.3工程验收及整改：工程完成后，双方应共同组织验收，对不合格部分进行整改8.工程结算及支付8.1结算依据及方法：按照国家相关工程结算规定和合同约定，以工程量清单和施工图预算为依据进行结算8.2支付方式及期限：工程结算完成后，施工单位应在15个工作日内支付劳务班组工程款，支付比例为结算金额的80%，余款在工程验收合格后30日内支付8.3争议解决：如对结算金额有异议，双方应友好协商解决；协商不成，可提交相关仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼9.违约责任9.1违约行为及处理：如一方违反合同约定，另一方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2违约金及赔偿：违约金按照合同约定比例计算，赔偿金额根据实际损失确定10.合同解除及终止10.1合同解除条件：因不可抗力、一方违约、合同约定解除条件等情况，任何一方可解除合同10.2合同终止条件：合同约定的工程完工且验收合格，双方无争议，合同自然终止11.争议解决11.1争议解决方式：双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交相关仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼11.2争议解决机构：如选择仲裁，双方同意选择仲裁委员会作为争议解决机构12.合同生效及期限12.1合同生效条件：双方签字盖章后，合同生效12.2合同期限：自合同生效之日起至工程验收合格之日止13.其他约定事项13.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律13.2合同份数及效力：本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力13.3合同附件：合同附件包括但不限于工程量清单、施工图预算、安全协议等14.合同签订及备案14.1合同签订时间：2024年2月1日14.2合同备案手续：双方应在合同签订后10个工作日内，将合同报相关主管部门备案14.3合同保管责任：双方应妥善保管合同文本，如有遗失，应及时补办手续第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行过程中的中介方、监理方、检测方等独立第三方。1.2第三方介入的范围包括但不限于：项目协调、质量监督、进度控制、安全监管、检测评估等。2.第三方介入的程序及条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议。2.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。2.3第三方介入协议应在合同签订前或合同签订后协商一致，并报相关主管部门备案。3.第三方权利与义务3.1第三方权利：3.1.1第三方有权要求甲乙双方按照合同约定履行各自义务。3.1.2第三方有权对项目进行监督检查，并提出改进建议。3.1.3第三方有权要求甲乙双方提供相关资料和信息。3.2第三方义务：3.2.1第三方应遵守国家相关法律法规和合同约定。3.2.2第三方应公正、客观地履行职责，不得偏袒任何一方。3.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额是指第三方因履行合同过程中发生过错，造成甲乙双方损失时，第三方应承担的最高赔偿责任。4.2.1第三方介入协议中约定的责任限额。4.2.2第三方履行职责过程中实际造成的损失。4.2.3国家相关法律法规的规定。4.3第三方责任限额的具体数额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方介入后，甲乙双方应明确各自的权利、义务和责任，确保项目顺利实施。5.2第三方与甲乙双方的关系为委托代理关系，第三方不得损害甲乙双方的合法权益。5.3第三方与施工班组的关系为监管关系，第三方应确保施工班组按照合同约定履行职责。6.第三方介入后的合同调整6.1第三方介入后，如需调整合同内容，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面协议。6.2合同调整协议应明确调整内容、调整原因及调整后的合同条款。7.第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可提交相关仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。7.2第三方介入后的争议解决，应遵循公平、公正、公开的原则，确保各方合法权益。8.第三方介入后的合同解除8.1第三方介入后，如遇合同解除情况，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可按照合同约定或相关法律法规处理。8.2第三方介入协议解除后，甲乙双方应继续履行合同约定的义务，直至合同终止。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单要求：详细列出钢筋工程的各项工程量，包括种类、数量、规格等。说明：工程量清单是工程结算的重要依据，应确保准确无误。2.附件二：施工图预算要求：根据国家相关标准和规范，编制钢筋工程的施工图预算。说明：施工图预算是工程付款的依据，应包含材料费、人工费、机械费等。3.附件三：安全协议要求：明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务。说明：安全协议是保障施工安全的重要文件，应详细规定安全防护措施。4.附件四：质量保证书要求：明确钢筋工程的质量标准和保证措施。说明：质量保证书是确保工程质量的重要文件，应包含质量检测报告等。5.附件五：工程进度计划要求：详细列出钢筋工程的施工进度计划，包括关键节点和工期要求。说明：工程进度计划是控制工程进度的重要工具，应确保按期完成。6.附件六：第三方介入协议要求：明确第三方介入的职责、权利、义务和责任限额。说明：第三方介入协议是规范第三方行为的重要文件，应确保第三方履行职责。7.附件七：争议解决协议要求：明确争议解决的途径、机构和程序。说明：争议解决协议是解决合同争议的重要依据，应确保公正、高效。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲乙双方未按合同约定的时间完成工程进度。1.2甲乙双方未按合同约定支付工程款。1.3施工单位未按合同约定保证工程质量。1.4班组人员未按合同约定履行安全职责。1.5第三方未按合同约定履行监管职责。2.责任认定标准：2.1违约行为发生时，违约方