房地产开发条石堡坎施工合同

房地产开发条石堡坎施工合同合同编号：__________合同各方当事人：甲方：（全称名称）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：（全称名称）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为进行房地产开发项目，需对项目用地范围内的条石堡坎进行施工，以确保项目用地安全；乙方具备条石堡坎施工资质和经验，愿意承担该项施工工程。双方为了明确双方的权利义务，经充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________房地产开发项目条石堡坎施工工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条施工期限2.1本工程计划开工日期：__________2.2本工程计划竣工日期：__________2.3乙方应按合同约定确保工程按时完工。第三条工程质量3.1工程质量标准：__________3.2乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。3.3工程质量的验收：__________第四条工程造价与支付4.1工程总价款：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2乙方垫资额度：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.3甲方支付工程进度款的比例：__________4.4甲方支付工程进度款的时间：__________4.5工程验收合格后，甲方应在验收合格之日起__________日内支付剩余工程款。4.6支付方式：__________第五条乙方责任5.1乙方应按照合同约定的时间和质量标准完成工程。5.2乙方应承担施工期间的一切安全责任，包括但不限于人员伤亡、财产损失等。5.3乙方应按照合同约定的时间向甲方提供完整的施工资料。第六条甲方责任6.1甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款。6.2甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施。6.3甲方应协助乙方办理施工所需的各种手续。第七条违约责任7.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________7.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________7.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应按照乙方实际损失向乙方支付赔偿金。7.4因乙方原因导致工程质量不符合约定的，乙方应负责无偿修复，并承担由此产生的所有费用。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款支付完毕之日起终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.设计图纸2.施工规范3.施工资料4.工程进度报告5.工程验收报告6.支付凭证7.违约金计算公式二、违约行为及认定：2.甲方未按照约定时间支付工程款：指合同约定的工程进度款支付日期已到，甲方未支付相应款项。3.甲方未提供施工所需基础设施：指合同约定的甲方应提供的水、电、通信等基础设施未按时提供。4.乙方工程质量不符合约定：指乙方完成的工程质量未达到合同约定的标准。三、法律名词及解释：1.房地产开发项目：指依法取得土地使用权，进行房屋建设、销售、使用的项目。2.条石堡坎施工：指用条石等材料砌筑的堡坎，用于防止土方塌方、加固边坡等工程。3.施工资质：指从事建筑施工的单位依法取得的，表明其具有相应施工能力的资格。4.工程验收：指工程完工后，由甲方、乙方及有关主管部门进行的质量、安全、进度等方面的检查、鉴定和评定。5.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工程进度计划，合理分配工期，确保工程按时完工。2.工程质量问题：解决办法：乙方负责无偿修复，并承担由此产生的所有费用。严重质量问题可能导致合同解除。3.工程款支付纠纷：解决办法：双方按照合同约定的时间和金额支付工程款，如有争议，可通过协商或法律途径解决。4.基础设施未提供：解决办法：甲方应及时提供施工所需的水、电、通信等基础设施，