2024年屋顶绿化与光伏发电一体化工程劳务承包合同范本3篇_第1页
2024年屋顶绿化与光伏发电一体化工程劳务承包合同范本3篇_第2页
2024年屋顶绿化与光伏发电一体化工程劳务承包合同范本3篇_第3页
2024年屋顶绿化与光伏发电一体化工程劳务承包合同范本3篇_第4页
2024年屋顶绿化与光伏发电一体化工程劳务承包合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩71页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年屋顶绿化与光伏发电一体化工程劳务承包合同范本本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目期限3.承包方与发包方3.1承包方的基本情况3.2发包方的基本情况3.3双方的权利与义务4.工程范围与内容4.1绿化工程范围与内容4.2光伏发电工程范围与内容4.3工程量的计算方法5.工程进度与质量要求5.1工程进度计划5.2工程质量标准5.3工程验收标准6.合同价款与支付方式6.1合同价款6.2支付方式6.3预付款及进度款的支付比例7.合同变更与解除7.1合同变更的条件与程序7.2合同解除的条件与程序8.争议解决方式8.1争议解决的方式8.2争议解决的地点9.合同生效与终止9.1合同生效的条件9.2合同终止的条件10.违约责任10.1承包方的违约责任10.2发包方的违约责任10.3违约金的计算与支付11.不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力事件的处理12.合同附件12.1绿化工程图纸12.2光伏发电工程图纸12.3其他附件13.合同签署与备案13.1合同签署13.2合同备案14.其他约定事项14.1双方的保密义务14.2合同的份数与效力14.3合同的解除与终止第一部分:合同如下:第一条合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规订立。1.2合同订立的目的本合同旨在明确承包方与发包方在屋顶绿化与光伏发电一体化工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。第二条项目概况2.1项目名称屋顶绿化与光伏发电一体化工程2.2项目地点[具体地点]2.3项目规模绿化面积:[具体面积]光伏发电装机容量:[具体容量]2.4项目期限自合同生效之日起至[具体日期]止。第三条承包方与发包方3.1承包方的基本情况承包方名称:[承包方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]注册地址:[注册地址]资质等级:[资质等级]3.2发包方的基本情况发包方名称:[发包方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]注册地址:[注册地址]3.3双方的权利与义务承包方权利:1.按照合同约定进行工程设计和施工。2.获取合同约定的工程款。3.在工程进度和质量符合要求的情况下,获得相应的奖励。发包方权利:1.对工程进度和质量进行监督。2.在工程完工后进行验收。3.对承包方违反合同约定行为提出整改要求。承包方义务:1.按时完成工程设计和施工。2.保证工程质量符合国家规定和行业标准。3.遵守国家法律法规,接受相关部门的监督管理。发包方义务:1.按时支付工程款。2.为承包方提供必要的施工条件。3.对工程完工后的使用情况进行维护和管理。第四条工程范围与内容4.1绿化工程范围与内容包括但不限于:植物种植、地形整理、灌溉系统、排水系统、园林小品等。4.2光伏发电工程范围与内容包括但不限于:光伏组件安装、逆变器安装、支架系统安装、电气系统安装、接地系统安装等。4.3工程量的计算方法按照国家相关标准和规范计算工程量。第五条工程进度与质量要求5.1工程进度计划具体进度计划详见附件[附件名称]。5.2工程质量标准1.绿化工程:符合国家《城市绿化工程施工及验收规范》等相关标准。2.光伏发电工程:符合国家《光伏发电站设计规范》等相关标准。5.3工程验收标准1.绿化工程:按照国家《城市绿化工程施工及验收规范》进行验收。2.光伏发电工程:按照国家《光伏发电站设计规范》进行验收。第六条合同价款与支付方式6.1合同价款合同总价为人民币[具体金额]元整。6.2支付方式1.预付款:合同签订后[预付款比例]的合同价款,在工程开工前支付。2.进度款:按工程进度分期支付,具体支付比例和节点详见附件[附件名称]。3.验收合格后支付尾款:合同价款的[尾款比例]。第七条合同变更与解除7.1合同变更的条件与程序1.双方协商一致,可对合同内容进行变更。2.变更内容应以书面形式确认,并作为合同附件。7.2合同解除的条件与程序1.因不可抗力导致合同无法履行。2.一方严重违约,经对方催告后仍不履行。3.双方协商一致解除合同。第八条争议解决方式8.1争议解决的方式本合同项下发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决的地点争议解决地点为合同签订地。第九条合同生效与终止9.1合同生效的条件本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。9.2合同终止的条件1.合同约定的工程内容全部完成并经验收合格。2.双方达成终止合同的一致意见。3.合同约定的其他终止条件成就。第十条违约责任10.1承包方的违约责任1.因承包方原因导致工程延期,每延期一天,承包方应支付给发包方违约金[具体金额]元。2.工程质量不符合约定,承包方应承担修复费用,并赔偿由此给发包方造成的损失。3.承包方擅自变更工程设计,未经发包方同意,应承担由此产生的费用及损失。10.2发包方的违约责任1.因发包方原因导致工程延期,每延期一天,发包方应支付给承包方违约金[具体金额]元。2.未按时支付工程款,每延迟支付一天,应支付滞纳金[具体金额]元。3.发包方擅自变更工程设计,未经承包方同意,应承担由此产生的费用及损失。10.3违约金的计算与支付违约金按实际损失计算,双方应在合同约定的期限内支付。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、战争、政府行为等。11.2不可抗力事件的处理1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并共同协商解决。2.因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。3.不可抗力事件持续超过[具体天数],任何一方均有权解除合同。第十二条合同附件12.1绿化工程图纸12.2光伏发电工程图纸12.3其他附件包括但不限于:合同专用条款、工程量清单、技术规范、施工组织设计等。第十三条合同签署与备案13.1合同签署本合同一式[具体份数]份,双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力。13.2合同备案本合同自双方签署之日起[具体天数]内,向合同签订地工商行政管理部门备案。第十四条其他约定事项14.1双方的保密义务双方对本合同内容以及工程实施过程中的商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2合同的份数与效力本合同一式[具体份数]份,具有同等法律效力。14.3合同的解释本合同如有未尽事宜,可由双方另行协商解决,并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的,因合同履行需要介入合同关系的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于设计单位、监理单位、咨询机构、检验机构、施工队伍等。15.2第三方介入的目的第三方介入的目的是为了确保合同的顺利履行,提高工程质量和效率,降低风险,保障合同双方的合法权益。第十六条第三方介入的审批程序16.1介入审批甲乙双方同意,任何第三方介入合同关系,必须事先获得对方的书面同意。16.2介入协议第三方介入时,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利和义务。第十七条第三方责任限额17.1责任限额的定义本合同中的责任限额是指第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同履行障碍或损失,应当承担的最高赔偿金额。17.2责任限额的确定责任限额应根据第三方的资质、服务性质及合同约定进行确定,并在第三方介入协议中明确。17.3超额赔偿若第三方在履行职责过程中造成的损失超过责任限额,超出部分由第三方自行承担。第十八条第三方责任划分18.1责任划分原则第三方的责任划分应遵循公平、合理、透明的原则。18.2责任划分方式1.第三方介入协议中应明确各方的责任范围和责任限额。2.甲乙双方应共同监督第三方履行职责,确保其行为符合合同约定。第十九条第三方权利义务19.1第三方权利1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料。2.第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付相关费用。3.第三方有权要求甲乙双方对其工作进行监督和指导。19.2第三方义务1.第三方应按照合同约定,按时、按质、按量完成工作。2.第三方应遵守国家法律法规和行业标准。3.第三方应保护甲乙双方的商业秘密。第二十条第三方介入合同的变更与解除20.1变更任何第三方介入合同的变更,均需经过甲乙双方的书面同意,并在变更协议中明确。20.2解除1.若第三方因自身原因无法继续履行合同,应提前通知甲乙双方,并采取必要措施减少损失。2.甲乙双方有权在第三方严重违约的情况下,解除第三方介入合同。第二十一条第三方介入合同争议解决21.1争议解决方式第三方介入合同争议解决方式同本合同约定的争议解决方式。21.2争议解决地点第三方介入合同争议解决地点同本合同约定的争议解决地点。第二十二条第三方介入合同的其他规定22.1本合同中关于第三方介入的规定,适用于合同履行过程中的所有第三方。22.2本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商,并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.绿化工程图纸详细要求:包含植物种类、种植设计、地形设计、灌溉系统设计等。说明:图纸应按照国家相关标准和规范进行绘制,并由专业设计师签字确认。2.光伏发电工程图纸详细要求:包含光伏组件布置、逆变器安装、支架系统设计、电气系统设计等。说明:图纸应按照国家光伏发电站设计规范进行绘制,并由专业工程师签字确认。3.工程量清单详细要求:详细列出绿化工程和光伏发电工程的所有工程量,包括材料、人工、机械等。说明:工程量清单应按照国家相关标准和规范进行编制,并由甲乙双方共同确认。4.技术规范详细要求:详细规定绿化工程和光伏发电工程的技术要求和验收标准。说明:技术规范应参照国家相关标准和行业规范制定,并由甲乙双方共同确认。5.施工组织设计详细要求:详细说明施工方案、施工进度、施工质量保证措施等。说明:施工组织设计应由专业施工队伍编制,并由甲乙双方共同审核。6.合同专用条款详细要求:根据本合同的具体情况,制定双方约定的特殊条款。说明:专用条款应由甲乙双方共同协商确定,并在合同中明确。7.合同补充协议详细要求:在合同履行过程中,如需对合同内容进行变更或补充,应签订补充协议。说明:补充协议应与本合同具有同等法律效力,并由双方共同签署。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲乙双方未按合同约定的时间履行合同义务。承包方未按合同约定的质量要求完成工程。发包方未按合同约定的进度款支付时间支付款项。第三方未按合同约定的标准和规范履行职责。2.责任认定标准:违约行为的认定以合同约定和法律法规为依据。责任认定标准包括但不限于:违约行为对工程进度、质量、成本的影响程度。违约行为的持续时间。违约行为的可预见性和可避免性。3.违约责任示例说明:承包方未能按时完成工程,导致工程延期。根据合同约定,承包方应支付每天[具体金额]的违约金。发包方未按时支付进度款,导致承包方停工。根据合同约定,发包方应支付每天[具体金额]的违约金,并承担由此产生的损失。第三方在施工过程中未按照设计规范施工,导致工程质量不合格。根据合同约定,第三方应承担修复费用,并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。全文完。2024年屋顶绿化与光伏发电一体化工程劳务承包合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程承包内容3.1光伏发电系统安装3.2屋顶绿化施工3.3配套设施安装4.工程工期4.1计划工期4.2实际工期4.3工期延误责任5.工程质量要求5.1光伏发电系统质量5.2屋顶绿化质量5.3配套设施质量6.工程价格及支付方式6.1工程总价6.2工程付款方式6.3付款时间7.风险责任7.1自然灾害风险7.2政策法规风险7.3工程质量问题8.合同变更及解除8.1合同变更程序8.2合同解除条件8.3合同解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.其他约定事项13.1合同解释13.2合同未尽事宜13.3合同签署日期14.合同签署14.1合同签署地点14.2合同签署人员14.3合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:_______乙方:_______1.2合同双方地址甲方地址:_______乙方地址:_______1.3合同双方联系方式甲方联系方式:_______乙方联系方式:_______2.工程概况2.1工程名称2024年屋顶绿化与光伏发电一体化工程2.2工程地点_______市_______区_______街道_______号2.3工程规模总面积为_______平方米,其中光伏发电系统面积_______平方米,屋顶绿化面积_______平方米。2.4工程类型屋顶绿化工程、光伏发电系统工程3.工程承包内容3.1光伏发电系统安装包括但不限于光伏组件安装、逆变器安装、电缆敷设、支架安装等。3.2屋顶绿化施工包括但不限于植物选择、土壤铺设、灌溉系统安装、绿化养护等。3.3配套设施安装包括但不限于安全防护设施、排水设施、照明设施等。4.工程工期4.1计划工期自合同签订之日起_______个月内完成全部工程。4.2实际工期如遇不可抗力或其他合理原因导致工期延误,经双方协商一致后,可适当延长工期。4.3工期延误责任如乙方未按计划工期完成工程,应向甲方支付_______元/日的违约金。5.工程质量要求5.1光伏发电系统质量应符合国家相关标准和规范要求,保证发电效率和系统稳定性。5.2屋顶绿化质量应选择适宜本地生长的植物,保证绿化效果和植物成活率。5.3配套设施质量应符合国家相关标准和规范要求,保证设施的安全性和可靠性。6.工程价格及支付方式6.1工程总价本工程总价为人民币_______元整。6.2工程付款方式6.2.1预付款:合同签订后_______日内,乙方应向甲方支付合同总价_______%的预付款。6.2.2进度款:工程进度达到合同约定节点时,乙方应向甲方提交付款申请,甲方应在_______日内支付进度款。6.2.3结算款:工程竣工验收合格后_______日内,乙方应向甲方提交结算申请,甲方应在_______日内支付结算款。6.2.4逾期付款违约金:甲方逾期支付款项,应向乙方支付_______%的违约金。7.风险责任7.1自然灾害风险因自然灾害导致工程损失,由双方根据实际情况协商处理,必要时可申请保险赔偿。7.2政策法规风险因政策法规变动导致工程变更或损失,由双方协商解决,必要时可调整合同条款。7.3工程质量问题因乙方施工原因导致工程质量问题,乙方应承担修复责任,直至满足合同约定的质量要求。8.合同变更及解除8.1合同变更程序任何一方要求变更合同内容,应提前_______日以书面形式通知对方,经双方协商一致后,签订补充协议作为本合同附件。8.2合同解除条件8.2.1甲方原因解除合同:a)甲方未按约定支付工程款项;b)甲方违反合同约定,严重影响工程进度;c)甲方违反法律法规,导致合同无法履行。8.2.2乙方原因解除合同:a)乙方未按约定完成工程;b)乙方违反法律法规,导致合同无法履行;c)乙方发生重大安全事故,影响工程进度。8.2.3双方协商解除合同:经双方协商一致,可解除合同。8.2.4不可抗力解除合同:因不可抗力导致合同无法履行,经双方确认后可解除合同。8.3合同解除程序合同解除前,双方应就解除事宜进行协商,达成一致后签订解除协议,并通知相关方。9.违约责任9.1违约情形a)乙方未按合同约定完成工程;b)甲方未按合同约定支付工程款项;c)双方未按合同约定履行其他义务。9.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约责任赔偿违约金和赔偿损失的计算方式应依据合同约定和实际损失情况确定。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如协商不成,双方可选择仲裁,仲裁机构为_______仲裁委员会。10.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》和仲裁委员会的仲裁规则执行。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件11.2.1工程竣工验收合格;11.2.2双方协商一致解除合同;11.2.3合同约定的其他终止条件。11.3合同终止程序合同终止后,双方应就工程验收、款项结算、资料移交等事宜进行清理和结算。12.合同附件12.1合同附件清单本合同附件包括:a)工程图纸及设计文件;b)施工方案;c)质量保证书;d)安全生产协议;e)其他双方约定的文件。12.2合同附件内容合同附件内容应与合同内容相一致,作为合同不可分割的组成部分。13.其他约定事项13.1合同解释本合同以中文为准,如双方对合同条款有不同理解,应以中文为准。13.2合同未尽事宜本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成的,可参照相关法律法规处理。13.3合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效,合同签署日期为_______年_______月_______日。14.合同签署14.1合同签署地点本合同签署地点为_______。14.2合同签署人员甲方代表:_______乙方代表:_______14.3合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效,合同签署日期为_______年_______月_______日。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方指除甲乙双方之外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或担保等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入形式1.工程监理:对工程质量和进度进行监督。2.设计咨询:提供工程设计和咨询意见。3.质量检测:对工程材料、设备进行检测。4.安全监理:对施工现场安全进行监督。5.金融机构:提供资金担保或贷款服务。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方选择甲乙双方均有权选择第三方,但应确保第三方具备相应的资质和能力。15.3.2第三方授权双方应签订授权协议,明确第三方的职责和权限。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款及说明16.1第三方介入的必要性说明甲乙双方应明确第三方介入的原因和必要性,确保第三方介入有利于合同的履行。16.2第三方介入的期限第三方介入的期限应与工程进度相匹配,并在合同中明确约定。16.3第三方介入的费用第三方介入的费用应由甲乙双方承担,具体费用标准和支付方式应在合同中明确。17.第三方的责任限额17.1第三方责任第三方的责任应限于其在合同授权范围内提供的服务,对超出其职责范围的行为不承担责任。17.2第三方责任限额17.2.1第三方责任的最高赔偿限额第三方责任的最高赔偿限额为本合同总价款的_______%。17.2.2第三方责任赔偿方式a)乙方先行赔偿甲方损失;b)乙方向第三方追偿;c)若第三方赔偿不足,甲方有权要求乙方补足。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分第三方应明确其在合同中的职责,与甲乙双方在合同中的职责应相互独立。18.2权利划分第三方的权利应限于合同授权范围内,不得侵犯甲乙双方的权利。18.3义务划分第三方应履行其在合同中的义务,对因未履行义务导致的责任承担相应责任。18.4争议解决第三方与其他各方在合同履行过程中发生争议,应按照本合同第10条的规定解决。19.第三方变更19.1第三方变更程序如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并签订变更协议。19.2第三方变更通知变更第三方后,甲乙双方应及时通知对方,并确保变更后的第三方具备相应的资质和能力。20.第三方介入的终止20.1第三方介入终止条件当工程竣工验收合格或合同约定的其他条件满足时,第三方介入终止。20.2第三方介入终止程序第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及设计文件详细要求:包括但不限于结构设计图、电气设计图、绿化设计图等,需符合国家相关标准和规范。附件说明:是工程实施的基础文件,需由具有相应资质的设计单位提供。2.施工方案详细要求:包括施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。附件说明:是施工过程中的指导文件,需由施工单位制定。3.质量保证书详细要求:包括材料、设备、施工质量保证措施等。附件说明:是保证工程质量的重要文件,需由施工单位提供。4.安全生产协议详细要求:包括安全生产责任、安全措施、安全事故处理等。附件说明:是保障施工安全的协议,需由施工单位和甲方共同签署。5.其他双方约定的文件详细要求:包括但不限于合同变更协议、补充协议、会议纪要等。附件说明:是合同履行过程中产生的其他相关文件。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按计划工期完成工程责任认定标准:每延迟一日,乙方应向甲方支付合同总价_______元/日的违约金。示例说明:若合同约定工期为120天,乙方实际完成工期为150天,则乙方应支付违约金共计_______元。2.甲方未按约定支付工程款项责任认定标准:每逾期支付一日,甲方应向乙方支付_______%的违约金。示例说明:若合同约定预付款为合同总价的30%,甲方逾期支付预付款,则甲方应支付违约金共计合同总价_______%。3.工程质量不符合约定责任认定标准:乙方应承担修复责任,直至满足合同约定的质量要求。若修复费用超过合同总价_______%,乙方应承担全部修复费用。示例说明:若合同约定修复费用上限为合同总价的10%,实际修复费用为合同总价的15%,则乙方应承担全部修复费用。4.乙方违反安全生产协议责任认定标准:乙方应承担因违反安全生产协议导致的事故责任,包括但不限于赔偿损失、承担行政处罚等。示例说明:若因乙方违反安全生产协议导致安全事故,乙方应承担相应的赔偿责任。5.第三方未履行合同义务责任认定标准:第三方未履行合同义务,应承担相应的违约责任,甲乙双方有权要求第三方赔偿损失。示例说明:若第三方未按约定提供咨询服务,导致甲方遭受损失,甲方有权要求第三方赔偿损失。全文完。2024年屋顶绿化与光伏发电一体化工程劳务承包合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同双方住所地2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模及范围2.4工程类型2.5工程投资估算3.合同工期3.1工期开始时间3.2工期结束时间3.3工期延误责任及处理4.劳务承包内容4.1绿化工程承包内容4.2光伏发电工程承包内容4.3配套设施承包内容4.4工程质量要求4.5工程进度要求5.合同价格及支付方式5.1合同总价5.2分阶段支付比例及时间5.3预付款比例及支付时间5.4结算方式及时间5.5逾期付款违约责任6.材料供应6.1材料供应方式6.2材料质量标准6.3材料验收及保管责任6.4材料价格及调整7.工程进度及验收7.1工程进度计划7.2工程验收标准及程序7.3验收报告及备案7.4工程质量问题及处理8.安全生产与文明施工8.1安全生产责任8.2安全生产管理制度8.3文明施工要求8.4安全生产事故处理9.环保要求9.1环保责任9.2环保措施及设施9.3环保监测及报告10.保密条款10.1保密范围10.2保密义务及责任10.3违约责任11.违约责任11.1违约情形及处理11.2违约责任承担方式11.3违约金计算及支付12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止程序13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决费用14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同生效及终止14.3合同变更及补充14.4合同解除及终止后的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称甲方:公司乙方:建设有限公司1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人:,联系电话:138xxxx5678乙方法定代表人:,联系电话:139xxxx56781.3合同双方住所地甲方住所地:市区街道号乙方住所地:市区街道号2.工程概况2.1工程名称2024年屋顶绿化与光伏发电一体化工程2.2工程地点市区街道小区屋顶2.3工程规模及范围绿化面积:500平方米,光伏发电装机容量:100千瓦2.4工程类型屋顶绿化及光伏发电一体化工程2.5工程投资估算总投资:人民币200万元3.合同工期3.1工期开始时间2024年3月1日3.2工期结束时间2024年8月31日3.3工期延误责任及处理如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付相当于合同总价0.5%的违约金。4.劳务承包内容4.1绿化工程承包内容绿化工程设计、施工、养护及配套设施建设4.2光伏发电工程承包内容光伏发电系统设计、设备采购、安装、调试及运行维护4.3配套设施承包内容逆变器、支架、电缆等配套设施的采购、安装及调试4.4工程质量要求绿化工程:符合国家相关绿化工程质量标准光伏发电工程:符合国家光伏发电工程质量标准4.5工程进度要求绿化工程:自合同签订之日起6个月内完成光伏发电工程:自合同签订之日起8个月内完成5.合同价格及支付方式5.1合同总价人民币200万元5.2分阶段支付比例及时间第一阶段:合同签订后5个工作日内支付合同总价的30%第二阶段:绿化工程完成70%后支付合同总价的40%第三阶段:光伏发电工程完成80%后支付合同总价的20%5.3预付款比例及支付时间预付款比例:合同总价的10%支付时间:合同签订后3个工作日内5.4结算方式及时间结算方式:按实际完成工程量及合同约定价格结算结算时间:每月底前完成上一个月的结算5.5逾期付款违约责任如甲方逾期付款,每逾期一天,应向乙方支付相当于逾期付款金额0.1%的违约金。6.材料供应6.1材料供应方式甲方负责绿化工程所需苗木、土壤等材料的采购乙方负责光伏发电工程所需设备、配件等材料的采购6.2材料质量标准所有材料均应符合国家及行业标准6.3材料验收及保管责任材料验收:双方共同验收,并出具验收报告材料保管:乙方负责材料的保管,确保材料质量及安全6.4材料价格及调整材料价格:按合同签订时市场价格执行材料价格调整:如市场价格波动较大,双方协商调整材料价格8.安全生产与文明施工8.1安全生产责任甲方负责整个工程的安全生产管理,确保施工安全。乙方负责施工现场的安全生产管理,确保施工人员的安全。8.2安全生产管理制度双方应遵守国家有关安全生产的法律法规,建立健全安全生产管理制度。8.3文明施工要求乙方应采取有效措施,确保施工现场整洁、有序,减少施工对周边环境的影响。8.4安全生产事故处理发生安全生产事故时,乙方应立即采取措施,防止事故扩大,并及时报告甲方。9.环保要求9.1环保责任双方均应承担相应的环保责任,确保施工过程中不造成环境污染。9.2环保措施及设施乙方应采取必要的环保措施,如设置噪声隔离设施、废水处理设施等。9.3环保监测及报告乙方应定期进行环保监测,并将监测结果报告甲方。10.保密条款10.1保密范围合同双方在履行合同过程中所获得的商业秘密、技术秘密等信息均属保密范围。10.2保密义务及责任双方均应遵守保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。10.3违约责任如一方违反保密义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失。11.违约责任11.1违约情形及处理双方应严格按照合同约定履行各自义务,如一方违约,另一方有权要求违约方承担违约责任。11.2违约责任承担方式违约责任承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。11.3违约金计算及支付违约金按合同总价的5%计算,违约方应在收到违约通知后5个工作日内支付。12.合同解除与终止12.1合同解除条件如一方严重违约或发生不可抗力,另一方有权解除合同。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。12.3合同解除及终止程序合同解除或终止,双方应书面通知对方,并按照合同约定办理相关手续。13.争议解决13.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。13.2争议解决机构如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。14.其他约定事项14.1合同附件合同附件包括但不限于:工程图纸、技术规范、材料清单、付款计划等。14.2合同生效及终止本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。14.3合同变更及补充合同如有变更或补充,应以书面形式进行,并由双方签字盖章后生效。14.4合同解除及终止后的处理合同解除或终止后,双方应按照合同约定妥善处理工程剩余事宜,包括但不限于设备回收、工程移交等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方指除合同双方外的任何个人或单位,包括但不限于监理方、检测方、评估方、咨询方、分包方等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高工程质量、确保工程进度、维护合同双方的合法权益。16.第三方介入方式16.1监理方介入监理方负责对工程施工过程进行监督管理,确保工程质量、进度和安全。16.2检测方介入检测方负责对工程材料、设备、施工质量进行检测,确保符合国家标准。16.3评估方介入评估方负责对工程进行评估,包括成本、进度、质量等,为合同双方提供决策依据。16.4咨询方介入咨询方负责为合同双方提供专业咨询意见,协助解决施工过程中遇到的问题。16.5分包方介入分包方负责承接合同中部分工程内容,按合同约定完成分包工程。17.第三方责任17.1第三方责任限额第三方的责任限额由合同双方在合同中约定,具体如下:监理方:不超过合同总价的5%检测方:不超过合同总价的3%评估方:不超过合同总价的2%咨询方:不超过合同总价的1%分包方:按分包合同约定执行17.2第三方责任范围第三方的责任范围限于其职责范围内,超出职责范围的行为,由责任方承担相应责任。18.第三方权利18.1第三方权利行使第三方在履行职责过程中,有权要求合同双方提供必要的资料、信息和支持

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论