2024年度外来施工单位进场施工安全协议及环境保护承诺3篇_第1页
2024年度外来施工单位进场施工安全协议及环境保护承诺3篇_第2页
2024年度外来施工单位进场施工安全协议及环境保护承诺3篇_第3页
2024年度外来施工单位进场施工安全协议及环境保护承诺3篇_第4页
2024年度外来施工单位进场施工安全协议及环境保护承诺3篇_第5页
已阅读5页,还剩42页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度外来施工单位进场施工安全协议及环境保护承诺本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3联系方式2.施工项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4施工内容3.安全生产责任3.1安全生产目标3.2安全生产责任划分3.3安全生产管理制度3.4安全生产教育培训4.安全生产措施4.1施工现场安全管理4.2施工设备安全4.3施工人员安全4.4应急预案及演练5.环境保护责任5.1环境保护目标5.2环境保护措施5.3环境监测与报告5.4环境污染事故处理6.施工现场管理6.1施工现场布置6.2施工现场安全标识6.3施工现场卫生管理6.4施工现场交通管理7.材料和设备管理7.1材料采购与管理7.2设备使用与维护7.3废弃物处理8.工程进度与质量8.1工程进度要求8.2工程质量标准8.3工程验收程序9.工程款支付9.1工程款支付方式9.2工程款支付条件9.3工程款支付时间10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.保密条款12.1保密内容12.2保密义务12.3保密期限13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除程序14.其他约定事项14.1通知与送达14.2合同附件14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3联系方式甲方联系人:[甲方联系人姓名]甲方联系电话:[甲方联系电话]乙方联系人:[乙方联系人姓名]乙方联系电话:[乙方联系电话]2.施工项目概述2.1项目名称[项目名称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模[项目规模描述]2.4施工内容[施工具体内容描述]3.安全生产责任3.1安全生产目标实现项目安全生产零事故目标3.2安全生产责任划分甲方负责项目整体安全生产管理乙方负责施工现场的安全生产管理3.3安全生产管理制度严格执行国家及地方有关安全生产的法律法规3.4安全生产教育培训定期对施工人员进行安全生产教育培训4.安全生产措施4.1施工现场安全管理建立健全施工现场安全管理制度4.2施工设备安全定期检查施工设备,确保设备安全运行4.3施工人员安全对施工人员进行安全防护培训,确保施工人员掌握安全操作技能4.4应急预案及演练制定应急预案,并定期进行演练5.环境保护责任5.1环境保护目标实现施工现场环境保护零污染目标5.2环境保护措施采取有效措施减少施工现场对环境的影响5.3环境监测与报告定期进行环境监测,并向相关部门报告监测结果5.4环境污染事故处理及时处理环境污染事故,减轻对环境的影响6.施工现场管理6.1施工现场布置按照设计图纸和施工规范进行施工现场布置6.2施工现场安全标识在施工现场设置必要的安全标识6.3施工现场卫生管理保持施工现场清洁卫生,定期进行垃圾清理6.4施工现场交通管理建立施工现场交通管理制度,确保交通秩序7.材料和设备管理7.1材料采购与管理严格按照国家和地方的相关规定进行材料采购7.2设备使用与维护定期对设备进行维护保养,确保设备正常运行7.3废弃物处理对产生的废弃物进行分类处理,确保符合环保要求8.工程进度与质量8.1工程进度要求乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务,确保工程按期交付8.2工程质量标准工程质量应符合国家及行业相关质量标准,满足设计要求8.3工程验收程序工程完成后,乙方应组织自检,并向甲方提交验收申请;甲方应在收到申请后7日内组织验收9.工程款支付9.1工程款支付方式工程款采用分阶段支付,具体支付节点及比例根据工程进度和质量验收情况确定9.2工程款支付条件工程进度达到约定节点,且质量符合要求9.3工程款支付时间每次支付应在工程进度达到约定节点后的10个工作日内完成10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,可提交[仲裁委员会名称]仲裁10.2争议解决程序仲裁程序按照[仲裁委员会名称]的仲裁规则进行11.违约责任11.1违约情形乙方未按合同约定完成工程进度或质量不合格甲方未按合同约定支付工程款11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等12.保密条款12.1保密内容双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密和技术信息12.2保密义务双方应对保密内容严格保密,未经对方同意不得向任何第三方泄露12.3保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年13.合同生效与解除13.1合同生效条件双方签字盖章后,自合同签订之日起生效13.2合同解除条件双方协商一致或符合法定解除条件的13.3合同解除程序双方应书面通知对方,并按照法定程序办理合同解除手续14.其他约定事项14.1通知与送达除非另有约定,所有通知应以书面形式送达对方指定地址14.2合同附件本合同附件作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力14.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所称第三方,是指为甲乙双方提供专业服务、监督、咨询或其他辅助服务的独立法人或其他组织。第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方责任第三方应根据其提供的服务类型和合同约定,承担相应的责任。第三方在提供服务过程中,应遵守国家法律法规和行业标准,确保其服务质量和安全性。15.3第三方权利第三方有权根据合同约定,获得相应的服务费用和报酬。第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息,以便其履行合同义务。15.4第三方与其他各方的划分说明第三方与甲方、乙方之间是独立的合同关系,第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。第三方与甲乙双方之间发生争议时,应由第三方与甲乙双方协商解决;协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。16.第三方介入的具体条款16.1第三方介入的条件甲乙双方协商一致,认为需要第三方介入以保障合同履行或提高服务质量。第三方具备相应的资质和条件,能够满足甲乙双方的需求。16.2第三方介入的程序甲乙双方应共同确定第三方的选择标准和程序。双方协商确定第三方后,应签订三方协议,明确各方的权利、义务和责任。16.3第三方介入的费用第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定,并纳入合同成本。第三方费用的支付方式、时间和条件应在三方协议中明确。17.第三方责任限额17.1责任限额的定义本合同所述责任限额是指第三方因提供的服务导致甲乙双方遭受损失时,第三方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额的确定责任限额应根据第三方提供的服务类型、合同金额和风险程度等因素确定。责任限额应在三方协议中明确约定。17.3责任限额的适用第三方在履行合同过程中,如因自身原因导致甲乙双方遭受损失,应按照责任限额进行赔偿。超过责任限额的部分,甲乙双方应自行承担。18.第三方介入后的合同变更18.1合同变更的条件第三方介入导致合同内容需要调整的,甲乙双方可协商变更合同。18.2合同变更的程序双方应书面通知对方,并按照法定程序办理合同变更手续。变更后的合同条款应作为本合同不可分割的一部分。19.第三方介入后的争议解决19.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式,仍按照本合同第10.1节约定的争议解决方式执行。19.2争议解决程序争议解决程序按照本合同第10.2节约定的争议解决程序执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.第三方资质证书复印件4.第三方服务协议5.施工图纸及设计文件6.安全生产管理制度7.环境保护措施及方案8.工程进度计划9.工程质量检验报告10.工程款支付凭证11.争议解决协议12.合同变更协议13.通知及送达凭证14.第三方责任限额证明15.其他双方认为需要附件的材料附件详细要求和说明:1.甲方和乙方的营业执照副本复印件应清晰可辨,加盖公章。2.第三方资质证书复印件应包括资质等级、有效期等关键信息。3.第三方服务协议应详细列明服务内容、费用、期限等。4.施工图纸及设计文件应包含项目整体设计、施工图纸、材料清单等。5.安全生产管理制度应包括现场安全管理、设备安全、人员安全等。6.环境保护措施及方案应包括污染预防、废弃物处理等。7.工程进度计划应详细列出各阶段施工时间节点。8.工程质量检验报告应包括质量检验结果、合格证等。9.工程款支付凭证应包括支付金额、日期、付款人等信息。10.争议解决协议应包括争议解决方式、程序等。11.合同变更协议应包括变更内容、生效日期等。12.通知及送达凭证应包括通知内容、发送日期、接收人等信息。13.第三方责任限额证明应包括责任限额的确定依据和证明材料。14.其他附件应根据实际情况进行编制和提供。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程进度乙方施工质量不符合合同约定甲方未按合同约定支付工程款第三方未按合同约定提供服务双方未按合同约定履行保密义务2.责任认定标准:乙方未按合同约定完成工程进度,应承担延误工期和相应违约金的责任。乙方施工质量不符合合同约定,应承担修复费用和相应违约金的责任。甲方未按合同约定支付工程款,应承担逾期付款利息和相应违约金的责任。第三方未按合同约定提供服务,应承担违约责任,并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。双方未按合同约定履行保密义务,应承担相应的法律责任。示例说明:乙方未按合同约定完成工程进度,导致工期延误30天,甲方有权要求乙方支付每日违约金10000元,共计300000元。乙方施工质量不符合合同约定,经检验发现质量问题,甲方有权要求乙方进行修复,修复费用由乙方承担,并支付甲方相应的检验费用。甲方未按合同约定支付工程款,逾期支付10天,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息,利息按中国人民银行同期贷款利率计算。全文完。2024年度外来施工单位进场施工安全协议及环境保护承诺1本合同目录一览1.协议概述1.1协议目的1.2协议范围1.3协议期限2.施工单位资质要求2.1资质证书2.2安全生产许可证2.3环境保护许可证3.施工现场管理3.1施工现场布置3.2施工现场安全3.3施工现场环境保护4.安全生产责任4.1施工单位责任4.2施工现场安全防护4.3事故处理5.环境保护责任5.1环境保护措施5.2废弃物处理5.3环境监测6.施工现场环境保护设施6.1防尘设施6.2防噪音设施6.3防水设施7.施工现场环境保护措施7.1防尘措施7.2防噪音措施7.3防水措施8.协议履行与监督8.1协议履行8.2监督检查8.3违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止后的处理11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同附件12.1附件一:施工单位资质证明文件12.2附件二:施工现场安全防护设施清单12.3附件三:环境保护设施清单13.合同生效与解释13.1合同生效条件13.2合同解释14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.协议概述1.1协议目的本协议旨在明确2024年度外来施工单位进场施工期间的安全管理和环境保护责任,确保施工过程中的安全生产和环境保护工作得到有效落实。1.2协议范围本协议适用于2024年度所有外来施工单位在项目现场的施工活动,包括但不限于土建、安装、装饰装修等工程。1.3协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效,至2024年度施工项目完工并验收合格之日止。2.施工单位资质要求2.1资质证书施工单位须具备有效的营业执照、资质证书,且其资质等级须符合项目要求。2.2安全生产许可证施工单位须持有有效的安全生产许可证,并确保安全生产管理制度健全。2.3环境保护许可证施工单位须持有有效的环境保护许可证,并遵守国家及地方环保法规。3.施工现场管理3.1施工现场布置施工单位应根据项目特点,合理规划施工现场布置,确保施工区域与生活区、办公区等区域分离,并设置明显的安全警示标志。3.2施工现场安全施工单位应建立健全施工现场安全管理制度,确保施工过程中人员、设备、材料等安全。3.3施工现场环境保护施工单位应采取措施,减少施工对环境的影响,确保施工现场环境保护工作得到有效落实。4.安全生产责任4.1施工单位责任施工单位应承担施工现场安全生产的全部责任,包括但不限于人员伤亡、财产损失等。4.2施工现场安全防护施工单位应按照国家和地方相关法规,对施工现场进行安全防护,包括但不限于脚手架、防护网、安全通道等。4.3事故处理发生安全事故时,施工单位应立即启动应急预案,采取措施减少损失,并及时报告相关部门。5.环境保护责任5.1环境保护措施施工单位应采取有效措施,减少施工对环境的影响,包括但不限于防尘、降噪、防水等。5.2废弃物处理施工单位应按照国家和地方环保法规,对施工过程中产生的废弃物进行分类、收集、运输和处理。5.3环境监测施工单位应定期对施工现场进行环境监测,确保各项指标符合环保要求。6.施工现场环境保护设施6.1防尘设施施工单位应配备防尘设施,如洒水车、雾炮机等,减少施工过程中产生的扬尘。6.2防噪音设施施工单位应采取降噪措施,如隔音屏障、隔音材料等,降低施工噪音对周边环境的影响。6.3防水设施施工单位应采取措施,防止施工过程中产生的水污染,如设置排水沟、沉淀池等。7.施工现场环境保护措施7.1防尘措施施工单位应采取洒水、覆盖、喷淋等防尘措施,确保施工现场扬尘得到有效控制。7.2防噪音措施施工单位应合理安排施工时间,避免在夜间或居民休息时间进行高噪音作业,并采取隔音措施。7.3防水措施施工单位应采取有效措施,防止施工过程中产生的水污染,如设置排水沟、沉淀池等。8.协议履行与监督8.1协议履行双方应严格按照本协议约定履行各自的权利和义务,确保施工安全与环境保护措施得到有效执行。8.2监督检查甲方有权对施工单位进行定期或不定期的监督检查,施工单位应予以配合,如实提供相关资料。8.3违约责任若任何一方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交协议约定的争议解决机构进行调解或仲裁。9.2争议解决机构争议解决机构由双方共同选定,或由争议发生地的人民法院管辖。9.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起计算,最长不超过60日。10.合同解除与终止10.1合同解除条件(1)对方严重违反本协议的约定;(2)发生不可抗力事件,导致本协议无法履行;(3)双方协商一致解除本协议。10.2合同终止条件本协议履行完毕或达到终止条件时,自动终止。10.3合同解除或终止后的处理合同解除或终止后,双方应立即停止履行各自的权利和义务,并按照本协议约定处理剩余事宜。11.违约责任11.1违约行为(1)未按约定履行安全管理和环境保护责任;(2)未按约定提供相关资质证明文件;(3)未按约定进行施工现场管理;(4)未按约定处理争议;(5)其他违反本协议约定的行为。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,或由争议解决机构根据实际情况判决。12.合同附件12.1附件一:施工单位资质证明文件12.2附件二:施工现场安全防护设施清单12.3附件三:环境保护设施清单13.合同生效与解释13.1合同生效条件本协议经双方签字盖章后生效。13.2合同解释本协议的解释权归甲方所有。14.其他约定事项14.1本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本协议自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本协议中所称的第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构、保险公司等,其参与本协议的目的是为了提高施工安全管理与环境保护水平,确保合同的有效执行。15.2第三方选择第三方由甲方根据项目需求选定,并书面通知乙方,乙方应予以配合。16.第三方责任与权利16.1第三方责任第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规、行业标准和本协议的约定,对因其自身原因造成的损失承担相应责任。16.2第三方权利第三方有权根据本协议的约定,对施工单位的施工活动进行监督、检查、评估和提出改进建议。17.第三方介入条款17.1第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于:(1)对施工现场安全防护设施进行监督检查;(2)对施工现场环境保护措施进行监测和评估;(3)对施工单位的安全生产和环境保护管理制度进行审核;(4)对施工过程中发生的事故进行调查和处理;(5)其他与本协议相关的事项。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本协议中第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失时,对甲方和乙方承担的最高赔偿金额。18.2责任限额确定第三方责任限额由甲方与第三方在签订服务协议时明确约定,并在本协议中予以确认。18.3责任限额调整在合同履行期间,如需调整第三方责任限额,经甲方、乙方和第三方协商一致后,可签订补充协议予以调整。19.第三方与其他各方的关系19.1甲方与乙方关系甲方与乙方为本协议的当事人,第三方作为辅助角色,协助甲方和乙方履行合同义务。19.2乙方与第三方关系乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和协助,并承担第三方在其职责范围内造成的损失。19.3甲方与第三方关系甲方与第三方签订服务协议,明确双方的权利和义务,第三方应按照协议约定履行职责。20.第三方介入的额外条款20.1第三方介入程序第三方介入程序如下:(1)甲方选定第三方,并书面通知乙方;(2)乙方确认第三方介入,并积极配合;(3)第三方按照本协议和其服务协议的约定履行职责;(4)第三方发现问题时,应及时通知甲方和乙方,并协助解决。20.2第三方介入费用第三方介入费用由甲方承担,具体费用在服务协议中明确约定。20.3第三方介入期限第三方介入期限与合同履行期限一致,或根据项目需求另行约定。20.4第三方介入的终止如第三方因故无法继续履行职责,应提前通知甲方和乙方,并协助乙方寻找替代第三方。如需终止第三方介入,经甲方、乙方和第三方协商一致后,可签订终止协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工单位资质证明文件要求:包括营业执照、资质证书、安全生产许可证、环境保护许可证等复印件。说明:施工单位应确保提供的资质证明文件真实有效,并在合同有效期内持续符合要求。2.附件二:施工现场安全防护设施清单要求:详细列出施工现场所需的安全防护设施,如防护网、安全通道、警示标志等。说明:清单应包含设施名称、规格、数量等信息,以确保施工现场安全。3.附件三:环境保护设施清单要求:详细列出施工现场所需的环境保护设施,如防尘设施、降噪设施、排水设施等。说明:清单应包含设施名称、规格、数量等信息,以确保施工现场环境保护。4.附件四:施工现场管理制度要求:制定详细的施工现场管理制度,包括人员管理、设备管理、安全管理、环境保护等。说明:制度应明确各岗位的职责和权限,确保施工现场管理有序。5.附件五:事故应急预案要求:制定针对施工现场可能发生的事故的应急预案,包括事故处理流程、应急措施等。说明:预案应确保在事故发生时能够迅速有效地进行处置。6.附件六:环境监测报告要求:定期进行环境监测,并提交监测报告,包括监测数据、分析结果等。说明:报告应确保监测数据真实可靠,符合环保要求。7.附件七:第三方服务协议要求:与第三方签订的服务协议,明确双方的权利和义务。说明:协议应包含服务内容、费用、期限、违约责任等条款。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按约定时间进场施工。责任认定:施工单位应向甲方支付违约金,金额为合同总金额的1%。示例:若合同约定进场施工时间为2024年3月1日,施工单位于3月15日进场,则应支付违约金。2.违约行为:施工单位未按约定完成施工任务。责任认定:施工单位应向甲方支付违约金,金额为合同总金额的2%。示例:若合同约定施工工期为6个月,施工单位于8个月后才完成施工,则应支付违约金。3.违约行为:施工单位未按约定履行安全管理和环境保护责任。责任认定:施工单位应向甲方支付违约金,金额为合同总金额的3%。示例:若施工现场发生安全事故,施工单位未及时处理,则应支付违约金。4.违约行为:施工单位未按约定提供相关资质证明文件。责任认定:施工单位应向甲方支付违约金,金额为合同总金额的1%。示例:若施工单位在合同履行期间,其资质证明文件失效,则应支付违约金。5.违约行为:第三方未按约定履行职责。责任认定:第三方应向甲方支付违约金,金额为服务协议约定的金额。示例:若第三方未按约定进行施工现场安全检查,则应支付违约金。全文完。2024年度外来施工单位进场施工安全协议及环境保护承诺2本合同目录一览1.1协议双方基本信息1.2协议目的和依据1.3施工现场安全管理1.4施工现场环境保护1.5协议期限及续约1.6违约责任1.7争议解决1.8不可抗力1.9协议生效及终止1.10协议附件1.11协议签署及生效日期1.12协议解释1.13其他约定事项1.14协议附件清单第一部分:合同如下:第一条协议双方基本信息1.1.1施工单位名称、地址、法定代表人、联系电话1.1.2施工项目名称、地点、建设方名称、地址、联系人1.1.3协议签订日期第二条协议目的和依据2.1本协议旨在明确施工单位在施工过程中的安全责任和环境保护义务。2.2协议依据国家有关安全生产、环境保护的法律法规及行业标准。第三条施工现场安全管理3.1施工单位应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,建立健全安全生产责任制。3.2施工单位应制定详细的安全施工方案,并报建设方备案。3.3施工单位应定期对施工现场进行安全检查,确保施工安全。3.4施工单位应配备必要的安全防护设施,确保施工人员安全。3.5施工单位应加强施工现场的消防管理,确保消防设施完好有效。第四条施工现场环境保护4.1施工单位应遵守国家有关环境保护的法律法规,采取有效措施防止环境污染。4.2施工单位应制定环境保护方案,并报建设方备案。4.3施工单位应采取有效措施控制施工现场的噪音、粉尘、废水、废气等污染物的排放。4.4施工单位应加强施工现场的绿化工作,恢复施工后的环境。4.5施工单位应定期对施工现场进行环境监测,确保符合环境保护要求。第五条协议期限及续约5.1本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年。5.2协议期满前一个月,如双方无异议,可协商续约。第六条违约责任6.1施工单位未按本协议约定履行安全责任和环境保护义务,造成安全事故或环境污染的,应承担相应的法律责任。6.2施工单位违反本协议约定,导致建设方损失的,应承担赔偿责任。6.3双方因履行本协议发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决。7.3协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条不可抗力8.1如发生地震、洪水、台风等不可抗力事件,导致本协议无法履行或履行困难,双方应相互理解,并协商解决。8.2发生不可抗力事件后,受影响一方应及时通知另一方,并提供相关证明材料。8.3不可抗力事件发生后,双方应协商确定延期履行或解除本协议。8.4因不可抗力事件导致本协议无法履行的,双方不承担违约责任。第九条协议生效及终止9.1本协议自双方签字盖章之日起生效。9.2协议期满或双方协商一致解除,本协议终止。9.3协议终止后,双方应按照约定进行善后处理。第十条协议附件10.1.1施工单位安全生产责任制度10.1.2施工现场环境保护措施10.1.3施工现场安全检查记录10.1.4施工现场环境保护监测报告10.1.5其他与本协议履行相关的文件和资料。第十一条协议签署及生效日期11.1本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第十二条协议解释12.1本协议的解释权归双方共同享有。第十三条其他约定事项13.1双方在本协议中未约定的事项,应按照法律法规的规定执行。13.2双方在本协议履行过程中,如需变更本协议内容,应书面协商一致,并签署补充协议。第十四条协议附件清单14.1附件一:施工单位安全生产责任制度14.2附件二:施工现场环境保护措施14.3附件三:施工现场安全检查记录14.4附件四:施工现场环境保护监测报告14.5附件五:其他与本协议履行相关的文件和资料清单。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念及界定1.1第三方是指在履行本合同过程中,由甲方或乙方邀请或委托参与合同履行的第三方机构、个人或其他实体。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询服务提供商等。第二条第三方介入的目的及权限2.1第三方介入的目的是为了确保合同条款的准确执行,提高施工质量和环境保护水平。2.1.1对施工单位的施工过程进行监督和检查;2.1.2对施工现场的安全和环境保护措施进行评估和审查;2.1.3对施工单位提交的相关文件和资料进行审核;2.1.4对施工单位违反本合同的行为提出警告或整改要求。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行本合同过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失,应承担相应的法律责任。3.2第三方责任限额应根据其介入的领域、职责和合同约定进行明确。3.1.1直接经济损失;3.1.2间接经济损失;3.1.3因第三方责任导致的项目延期损失;3.1.4因第三方责任导致的安全事故和环境污染损失。第四条第三方与其他各方的责任划分4.1第三方与甲方、乙方及其他相关方的责任划分如下:4.1.1第三方对甲方、乙方及其他相关方承担直接责任;4.1.2甲方、乙方及其他相关方对第三方承担间接责任;4.1.3甲方、乙方及其他相关方应按照本合同约定,对第三方提供必要的协助和支持。第五条第三方介入的具体条款5.1.1第三方的名称、地址、法定代表人;5.1.2第三方的职责和权限;5.1.3第三方的责任限额;5.1.4第三方的介入时间和期限;5.1.5第三方的费用及支付方式。第六条第三方介入的监督与管理6.1甲方、乙方应共同对第三方介入进行监督和管理,确保第三方履行合同约定的职责。6.2甲方、乙方有权对第三方的工作进行审查,并提出改进意见。第七条第三方介入的变更与解除7.1如第三方在介入过程中无法履行职责或违反合同约定,甲方、乙方有权要求其变更或解除合同。7.2第三方介入的变更或解除,应书面通知甲方、乙方,并按照合同约定进行。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条本修正条款的生效9.1本修正条款自双方签字盖章之日起生效,作为本合同不可分割的一部分。第十条本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论