




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版新能源汽车充电站公路施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目投资额3.施工范围及内容3.1充电站建设3.2公路施工3.3相关配套设施建设3.4施工图纸及设计要求4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2付款方式4.3付款节点及比例4.4逾期付款责任5.施工进度及工期5.1施工进度计划5.2工期延误责任5.3工期调整及审批6.施工质量及验收标准6.1施工质量要求6.2验收标准6.3质量保证期6.4质量事故处理7.施工安全及环保7.1施工安全责任7.2环保要求7.3安全生产事故处理7.4环保事故处理8.合同变更及终止8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同终止条件8.4合同终止程序9.争议解决方式9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约责任形式10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算方法11.合同解除条件及程序11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同终止日期13.合同附件及补充条款13.1合同附件13.2补充条款14.其他约定事项14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3合同解除后的权利义务14.4合同未尽事宜的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方注册地址甲方注册地址:[甲方注册地址]乙方注册地址:[乙方注册地址]1.4合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系人姓名]联系电话:[甲方联系电话]电子邮箱:[甲方电子邮箱]乙方联系方式:[乙方联系人姓名]联系电话:[乙方联系电话]电子邮箱:[乙方电子邮箱]2.项目概况2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[具体地理位置]2.3项目规模[充电站规模及数量]2.4项目工期[合同约定工期]2.5项目投资额[合同约定总投资额]3.施工范围及内容3.1充电站建设[充电站建设具体内容]3.2公路施工[公路施工具体内容]3.3相关配套设施建设[配套设施建设具体内容]3.4施工图纸及设计要求[提供施工图纸及设计要求的具体内容]4.合同价格及支付方式4.1合同总价[合同总价金额]4.2付款方式[付款方式描述]4.3付款节点及比例[具体付款节点及比例]4.4逾期付款责任[逾期付款的违约责任描述]5.施工进度及工期5.1施工进度计划[详细的施工进度计划表]5.2工期延误责任[工期延误的具体责任描述]5.3工期调整及审批[工期调整的程序及审批要求]6.施工质量及验收标准6.1施工质量要求[施工质量的具体要求]6.2验收标准[验收的具体标准]6.3质量保证期[质量保证期的具体期限]6.4质量事故处理[质量事故处理的程序及责任]7.施工安全及环保7.1施工安全责任[施工安全的具体责任描述]7.2环保要求[环保的具体要求]7.3安全生产事故处理[安全生产事故处理的程序及责任]7.4环保事故处理[环保事故处理的程序及责任]8.合同变更及终止8.1合同变更条件[具体变更合同的条件]8.2合同变更程序[变更合同的申请、审批及通知程序]8.3合同终止条件[合同终止的具体条件]8.4合同终止程序[合同终止的申请、审批及通知程序]9.争议解决方式9.1争议解决方式[争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼]9.2争议解决机构[争议解决的具体机构或地点]9.3争议解决程序[争议解决的具体程序和时限]10.违约责任10.1违约责任形式[违约的具体形式,如延迟付款、质量不达标、工期延误等]10.2违约责任承担[违约责任的承担方式,如赔偿损失、支付违约金等]10.3违约赔偿计算方法[赔偿损失或违约金的计算方法]11.合同解除条件及程序11.1合同解除条件[合同解除的具体条件,如严重违约、不可抗力等]11.2合同解除程序[合同解除的申请、审批及通知程序]12.合同生效及终止12.1合同生效条件[合同生效的具体条件,如双方签字盖章、合同登记等]12.2合同生效日期[合同生效的具体日期]12.3合同终止日期[合同终止的具体日期]13.合同附件及补充条款13.1合同附件[合同附件的具体内容,如施工图纸、技术规范等]13.2补充条款[合同补充条款的具体内容,如双方约定的特殊条款]14.其他约定事项14.1保密条款[双方保密的具体内容、保密期限及违反保密义务的责任]14.2不可抗力条款[不可抗力的定义、通知及合同履行的影响处理]14.3合同解除后的权利义务[合同解除后双方的权利义务,如已完成工程款项结算、资料移交等]14.4合同未尽事宜的处理[合同未尽事宜的处理原则和方法]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中,第三方指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或监理等辅助作用的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入条件第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.3第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于项目管理、技术支持、质量监督、安全监理等。16.第三方责任限额16.1第三方责任界定第三方在履行合同过程中,因其自身原因导致合同无法履行或履行不符合约定的,应承担相应的违约责任。16.2第三方责任限额第三方责任限额根据其合作协议中的约定执行,最高不超过合作协议中约定的金额。16.3第三方责任赔偿第三方责任赔偿应按照实际损失计算,包括直接损失和间接损失。17.甲乙双方额外条款及说明17.1第三方选择甲乙双方有权选择合适的第三方介入,并需在合同中明确第三方的资质、服务内容和费用。17.2第三方合作协议甲乙双方与第三方签订的合作协议应与本合同内容相一致,并作为本合同的附件。17.3第三方变更如需更换第三方,甲乙双方应书面同意,并重新签订合作协议。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方第三方应按照合作协议要求,向甲方提供专业服务,并接受甲方的监督和管理。第三方对甲方负有保密义务,未经甲方同意,不得向任何第三方泄露甲方商业秘密。18.2第三方与乙方第三方应按照合作协议要求,向乙方提供专业服务,并接受乙方的监督和管理。第三方对乙方负有保密义务,未经乙方同意,不得向任何第三方泄露乙方商业秘密。18.3第三方与合同其他相关方第三方应与其他相关方保持沟通,确保合同履行过程中的信息畅通。第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准,不得违反合同约定。19.第三方介入后的合同履行19.1合同变更第三方介入后,如需变更合同内容,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订补充协议。19.2合同终止第三方介入后,如合同终止,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订终止协议。19.3合同争议第三方介入后,如发生合同争议,甲乙双方应尝试协商解决;协商不成的,可按照第9条争议解决方式处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.充电站建设施工图纸及设计要求详细要求:包含充电站的整体布局、设备选型、电气设计、安全规范等。说明:施工图纸及设计要求需符合国家标准和行业规范。2.公路施工图纸及设计要求详细要求:包含公路施工的平面图、纵断面图、横断面图、结构设计等。说明:施工图纸及设计要求需符合国家标准和行业规范。3.充电站建设及公路施工进度计划表详细要求:包含各阶段施工时间节点、工程量、资源需求等。说明:进度计划表需明确各阶段的目标和验收标准。4.充电站建设及公路施工合同详细要求:包含合同双方的基本信息、项目概况、施工范围、价格及支付方式、工期、质量及验收标准等。说明:合同文本需完整、准确,并经双方签字盖章。5.第三方合作协议详细要求:包含第三方的基本信息、服务内容、费用、责任限额、保密条款等。说明:合作协议需明确第三方的责任和义务。6.安全生产事故报告详细要求:包含事故发生的时间、地点、原因、损失情况、处理措施等。说明:事故报告需真实、详细,并按规定时限报送。7.环保事故报告详细要求:包含事故发生的时间、地点、原因、污染情况、处理措施等。说明:事故报告需真实、详细,并按规定时限报送。8.质量事故报告详细要求:包含事故发生的时间、地点、原因、损失情况、处理措施等。说明:事故报告需真实、详细,并按规定时限报送。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付款项责任认定标准:根据合同约定的付款节点和比例,甲方未按时支付款项的,应向乙方支付违约金。示例说明:若合同约定每月支付工程款的20%,甲方未在约定时间内支付,则应向乙方支付当月工程款20%的违约金。2.违约行为:乙方未按时完成施工责任认定标准:乙方未按时完成施工,导致工期延误的,应向甲方支付违约金。示例说明:若合同约定工期为6个月,乙方未在6个月内完成施工,则应向甲方支付每日工程款1%的违约金。3.违约行为:第三方未能履行合作协议责任认定标准:第三方未能履行合作协议,导致合同无法履行的,应承担相应的违约责任。示例说明:若第三方未能按约定提供技术支持,导致工程延误,则应向甲方支付违约金。4.违约行为:质量不达标责任认定标准:施工质量不达标,经验收不合格的,乙方应负责返工或修复,并承担由此产生的费用。示例说明:若充电站设备安装质量不达标,乙方应负责拆除并重新安装,承担相关费用。5.违约行为:安全事故责任认定标准:发生安全事故,乙方应承担相应责任,包括但不限于赔偿损失、支付罚款等。示例说明:若施工过程中发生安全事故,导致人员伤亡或财产损失,乙方应承担相应责任。全文完。2024版新能源汽车充电站公路施工合同1本合同目录一览1.充电站建设概述1.1充电站建设地点1.2充电站建设规模1.3充电站建设内容2.施工单位与建设单位2.1施工单位资质2.2建设单位资质2.3双方责任与义务3.充电站设计要求3.1设计依据3.2设计标准3.3设计变更4.施工进度安排4.1施工计划4.2进度控制4.3施工延期5.施工质量控制5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任6.材料与设备6.1材料与设备采购6.2材料与设备验收6.3材料与设备保管7.工程款支付7.1付款方式7.2付款进度7.3付款条件8.施工安全与环境保护8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3环境保护责任9.施工变更与索赔9.1变更程序9.2索赔程序9.3变更与索赔责任10.合同解除与终止10.1解除条件10.2终止条件10.3解除与终止程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同生效与终止13.1生效条件13.2生效时间13.3终止条件13.4终止时间14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件清单14.3合同附件内容第一部分:合同如下:1.充电站建设概述1.1充电站建设地点:本合同涉及的充电站建设地点位于X省X市X区,具体位置为X路X号。1.2充电站建设规模:充电站总规划面积X平方米,包含充电桩X个,其中快充桩X个,慢充桩X个。1.3充电站建设内容:包括充电桩安装、充电站基础建设、供电线路敷设、智能监控系统安装等。2.施工单位与建设单位2.2建设单位资质:建设单位具备国家规定的电力工程建设企业资质,具备新能源充电设施建设经验。2.3双方责任与义务:施工单位负责本合同的履行,包括设计、施工、验收等;建设单位负责提供施工场地、配合办理相关手续、支付工程款等。3.充电站设计要求3.1设计依据:依据国家相关法律法规、行业标准、地方规定以及双方协商确定的设计规范。3.2设计标准:执行国家现行相关设计标准,确保充电站安全、可靠、环保。3.3设计变更:设计变更需经双方协商一致,并以书面形式确认,变更后的设计文件作为合同附件。4.施工进度安排4.1施工计划:施工单位应根据合同约定的工期编制详细的施工进度计划,并报送建设单位审批。4.2进度控制:双方应共同监督施工进度,确保按计划完成各项施工任务。4.3施工延期:因不可抗力或建设单位原因导致施工延期,需提前通知对方,并协商确定延期时间和责任承担。5.施工质量控制5.1质量标准:执行国家相关质量标准,确保工程质量符合设计要求。5.2质量检验:施工单位应进行自检、互检、专检,建设单位有权对施工质量进行监督和检验。5.3质量责任:因施工单位原因造成质量不合格,施工单位应承担修复、赔偿等责任。6.材料与设备6.1材料与设备采购:施工单位负责采购符合质量要求的材料与设备,并报送建设单位审批。6.2材料与设备验收:材料与设备到货后,双方应共同验收,确认无误后进行安装。6.3材料与设备保管:施工单位应妥善保管材料与设备,防止损坏、丢失或被盗。7.工程款支付7.1付款方式:工程款采用分阶段支付,具体支付节点及比例由双方协商确定。7.2付款进度:施工单位应按照合同约定的进度提交进度款申请,经建设单位审核后支付。7.3付款条件:工程款支付条件包括但不限于施工进度、质量合格、安全文明施工等。8.施工安全与环境保护8.1安全生产责任:施工单位负责施工现场的安全管理,确保施工安全。建设单位应提供必要的安全防护设施,并对施工现场进行监督检查。8.2安全生产措施:施工单位应制定安全生产措施,包括但不限于现场安全警示、安全教育培训、应急救援预案等。8.3环境保护责任:施工单位应采取有效措施,减少施工过程中的环境污染,如噪音、粉尘、废水等,并确保符合国家环保标准。9.施工变更与索赔9.1变更程序:任何施工变更需经双方书面同意,并由建设单位审批。9.2索赔程序:发生索赔事件时,施工单位应在事件发生后7日内向建设单位提出索赔申请,并提供相关证明材料。9.3变更与索赔责任:因变更或索赔引起的费用增加或工期延误,由责任方承担。10.合同解除与终止10.1解除条件:发生合同约定的解除条件时,任何一方均可提出解除合同,并书面通知对方。10.2终止条件:合同约定的终止条件实现时,合同自然终止。10.3解除与终止程序:合同解除或终止后,双方应尽快进行工程结算,并办理相关手续。11.违约责任11.1违约情形:包括但不限于未能按时完成工程、工程质量不合格、未按约定支付工程款等。11.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约处理:违约发生后,双方应协商解决,协商不成的,可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式:双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可选择仲裁或诉讼方式解决。12.2争议解决程序:仲裁或诉讼程序按相关法律法规执行。12.3争议解决机构:如选择仲裁,争议解决机构为X仲裁委员会;如选择诉讼,争议解决机构为X人民法院。13.合同生效与终止13.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2生效时间:合同生效时间为签订之日起。13.3终止条件:合同约定的终止条件实现时,合同终止。13.4终止时间:合同终止时间为终止条件实现之时。14.其他约定事项14.1合同附件:本合同附件包括但不限于设计图纸、工程量清单、材料设备清单、进度计划等。14.2合同附件清单:合同附件清单详见合同附件。14.3合同附件内容:合同附件内容作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同所称第三方,是指在本合同执行过程中,经甲乙双方同意,参与合同履行或提供相关服务的独立第三方主体,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询服务机构、金融机构等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提高合同履行的效率、确保工程质量、降低风险、提供专业支持等。16.第三方介入程序16.1介入申请:甲乙双方任何一方需引入第三方时,应提前30日向对方提交书面申请,说明第三方介入的原因、目的、职责和预期效果。16.2同意与协商:对方应在收到申请后15日内给予书面答复,双方就第三方介入的具体事宜进行协商。16.3介入协议:经协商一致后,甲乙双方与第三方应签订书面协议,明确各方的权利、义务和责任。17.第三方职责与权利17.1第三方职责:第三方应按照合同约定和介入协议的约定,履行相应的职责,包括但不限于:a.监理单位:对施工过程进行监督,确保工程质量符合标准。b.检测机构:对材料、设备、工程进行检测,提供检测报告。c.咨询服务机构:提供专业咨询,协助甲乙双方解决合同履行中的问题。d.金融机构:提供资金支持,协助甲乙双方完成资金结算。17.2第三方权利:第三方有权根据合同约定和介入协议的约定,要求甲乙双方提供必要的信息、资料和条件,以履行其职责。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的责任划分:第三方与甲方的关系由介入协议约定,第三方对甲方承担的责任不应影响其对乙方的责任。18.2第三方与乙方的责任划分:第三方与乙方的关系由介入协议约定,第三方对乙方的责任应在介入协议中明确。18.3第三方与甲乙方共同责任:如第三方在履行职责过程中,甲乙双方存在共同责任,则根据介入协议和实际情况划分责任。19.第三方责任限额19.1责任限额定义:本合同所称第三方责任限额,是指第三方因履行合同或介入协议而产生的责任,其赔偿金额不得超过约定限额。19.2责任限额确定:责任限额应在介入协议中明确,可根据第三方资质、业务范围、风险承担能力等因素确定。19.3超额责任处理:如第三方责任超过约定限额,超出部分由第三方自行承担。20.第三方介入的变更与终止20.1变更程序:如需变更第三方介入的内容、职责或权利,应经甲乙双方和第三方协商一致,并签订书面变更协议。20.2终止程序:如需终止第三方介入,应经甲乙双方和第三方协商一致,并签订书面终止协议。20.3终止后的责任承担:终止第三方介入后,第三方应按照合同约定和介入协议的约定,妥善处理剩余工作,并承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸:包括充电站平面图、设备布置图、电气系统图等,详细展示充电站的设计方案和施工要求。2.工程量清单:详细列出充电站建设的各项工程量,包括土建、电气、给排水等,作为工程款支付的依据。3.材料设备清单:列出充电站建设所需的材料、设备名称、规格、数量、供应商等信息。4.施工进度计划:包括施工阶段、工期安排、关键节点等,确保施工按计划进行。5.安全生产措施:包括现场安全管理制度、应急预案、安全教育培训等内容,保障施工安全。6.环境保护措施:包括噪声控制、粉尘控制、废水处理等内容,确保施工过程中的环境保护。7.质量检验报告:包括材料、设备、施工过程的检验报告,证明工程质量符合要求。8.工程验收报告:包括充电站建设完成后的验收报告,证明工程符合设计要求和标准。9.第三方介入协议:明确第三方介入的目的、职责、权利、责任和期限。10.合同变更协议:记录合同执行过程中发生的变更内容、原因、效果和责任。11.索赔申请及处理记录:记录合同执行过程中发生的索赔事件、申请、处理过程和结果。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a.施工单位未按合同约定的时间完成工程;b.施工单位工程质量不合格;c.施工单位未按合同约定支付工程款;d.建设单位未按合同约定提供施工场地或办理相关手续;e.第三方未能履行协议约定的职责;f.双方未按合同约定履行争议解决程序。2.责任认定标准:a.违约行为发生时,违约方应承担违约责任;b.违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等;c.违约金标准按合同约定的比例计算,最高不超过合同总金额的%;d.损失赔偿应根据实际情况确定,包括直接损失和间接损失。3.示例说明:a.若施工单位未按合同约定的时间完成工程,延误工期天,则应支付违约金元/天;b.若施工单位施工过程中发现工程质量问题,经检验不合格,则施工单位应承担修复费用,并支付违约金;c.若建设单位未按合同约定支付工程款,则应按约定的逾期付款利息支付违约金;d.若第三方未能履行协议约定的职责,导致工程延误或质量不合格,则第三方应承担相应的责任。全文完。2024版新能源汽车充电站公路施工合同2本合同目录一览1.充电站项目概述1.1充电站建设地点1.2充电站规模及类型1.3充电站功能及设施2.施工范围及内容2.1施工范围界定2.2施工内容描述2.3施工期限3.工程设计及资料3.1设计要求及标准3.2设计变更及审批3.3设计资料提供及使用4.施工组织与管理4.1施工组织机构4.2施工进度计划4.3施工质量管理4.4施工安全管理5.材料设备供应5.1材料设备采购5.2材料设备质量保证5.3材料设备验收及保管6.工程款项支付6.1工程进度款支付6.2验收合格后支付6.3结算及支付方式7.保修与维护7.1保修期限及内容7.2保修责任及义务7.3维护及保养要求8.合同变更及解除8.1合同变更程序8.2合同解除条件8.3合同解除后的处理9.违约责任及处理9.1违约行为界定9.2违约责任承担9.3违约处理方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.法律适用及争议管辖12.1法律适用12.2争议管辖13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.2保密条款13.3合同附件14.合同签署及附件清单14.1合同签署14.2附件清单第一部分:合同如下:1.充电站项目概述1.1充电站建设地点:合同中明确约定充电站的具体地理位置,包括省、市、县及具体地址。1.2充电站规模及类型:详细说明充电站的建设规模,包括充电桩数量、充电功率、充电类型(快充、慢充等)。1.3充电站功能及设施:明确充电站的功能,如充电服务、休息区、商品销售等,并列出所需设施清单。2.施工范围及内容2.1施工范围界定:详细列出施工范围,包括土地平整、基础建设、充电桩安装、配套设施建设等。2.2施工内容描述:具体描述施工过程中的各项工作,如土方开挖、钢筋绑扎、混凝土浇筑、电气安装等。2.3施工期限:明确约定施工项目的完成时间,包括开工日期和竣工日期。3.工程设计及资料3.1设计要求及标准:规定工程设计应满足的相关标准,如国家、行业及地方标准。3.2设计变更及审批:明确设计变更的程序,包括变更申请、审批流程、变更实施等。3.3设计资料提供及使用:规定设计资料的提供时间、内容、格式及使用要求。4.施工组织与管理4.1施工组织机构:设立项目管理机构,明确项目经理、技术负责人、安全负责人等岗位及职责。4.2施工进度计划:制定详细的施工进度计划,包括各阶段工作内容、时间节点及完成标准。4.3施工质量管理:建立施工质量管理体系,明确质量检查、验收及整改要求。4.4施工安全管理:制定施工安全管理制度,包括安全教育培训、现场安全管理、事故处理等。5.材料设备供应5.1材料设备采购:明确材料设备的采购方式、供应商选择、质量要求等。5.2材料设备质量保证:规定材料设备的质量保证措施,如供应商资质审查、质量检测等。5.3材料设备验收及保管:明确材料设备的验收标准、验收程序及保管要求。6.工程款项支付6.1工程进度款支付:根据施工进度,按比例支付工程进度款,明确支付时间和比例。6.2验收合格后支付:工程验收合格后,支付剩余工程款项,明确支付时间和比例。6.3结算及支付方式:规定工程结算的程序、结算依据及支付方式,如银行转账、支票等。7.保修与维护7.1保修期限及内容:明确充电站的保修期限,如一年、两年等,并列出保修范围及内容。7.2保修责任及义务:规定保修期内,施工方应承担的保修责任和义务,如维修、更换等。7.3维护及保养要求:明确充电站的日常维护及保养要求,确保充电站长期稳定运行。8.合同变更及解除8.1合同变更程序:任何合同变更需经双方协商一致,以书面形式提出,并经双方签字盖章后生效。8.3合同解除后的处理:合同解除后,双方应立即停止履行合同义务,并按照合同约定处理已发生事项,包括但不限于结算款项、设备移交等。9.违约责任及处理9.1违约行为界定:明确合同中规定的违约行为,如未按时完成工程、质量不达标、逾期付款等。9.2违约责任承担:规定违约方应承担的责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。9.3违约处理方式:明确违约处理的具体方式,如协商解决、仲裁或诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式:约定争议解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼。10.2争议解决机构:如选择仲裁,明确仲裁机构及仲裁规则;如选择诉讼,明确管辖法院。10.3争议解决程序:规定争议解决的程序,包括提交争议、仲裁或诉讼的时间限制、证据提交等。11.合同生效及终止11.1合同生效条件:合同经双方签字盖章后生效,并在规定的时间内履行完毕。11.2合同终止条件:合同因完成、解除、违约等原因终止,终止后双方应按照约定处理剩余事项。11.3合同终止后的处理:合同终止后,双方应进行工程验收、结算款项、设备移交等后续工作。12.法律适用及争议管辖12.1法律适用:合同适用中华人民共和国法律。12.2争议管辖:如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.其他约定事项13.1不可抗力条款:约定不可抗力事件的范围,如自然灾害、战争等,以及不可抗力事件发生后的处理方式。13.2保密条款:约定双方对合同内容、项目信息等保密事项的保密义务和期限。13.3合同附件:明确合同附件的名称、内容及其作为合同组成部分的法律效力。14.合同签署及附件清单14.1合同签署:合同由双方授权代表签字盖章,并注明签署日期。14.2附件清单:列出合同附件的名称,包括但不限于工程图纸、技术规范、报价单等,并注明附件数量。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,“第三方”指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询顾问、保险公司等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提高合同履行的效率、保障工程质量、提供专业服务或解决争议。16.第三方介入程序16.1第三方选择:甲乙双方协商确定第三方,并签订相关合作协议。16.2第三方职责:明确第三方在合同中的具体职责,包括但不限于监督、检测、咨询、协调等。17.第三方责任限额17.1责任限额定义:第三方在履行职责过程中因自身原因造成损失,其责任限额由双方在合作协议中约定。a.根据第三方服务内容,设定固定责任限额;b.根据第三方服务费用的一定比例设定责任限额;c.根据合同总价的一定比例设定责任限额。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1甲乙双方与第三方:甲乙双方应与第三方签订合作协议,明确各方的责权利,包括但不限于:a.第三方应按照合作协议履行职责,不得擅自改变合同内容;b.甲乙双方应配合第三方工作,提供必要的信息和资料;c.第三方在履行职责过程中,不得损害甲乙双方的合法权益。18.2第三方与监理单位:如第三方为监理单位,应与监理单位签订监理合同,明确监理范围、监理内容、监理费用等。18.3第三方与检测机构:如第三方为检测机构,应与检测机构签订检测合同,明确检测项目、检测标准、检测费用等
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《中东战争》多元发展的当代世界课件-
- 2025年劳务解除合同模板wps
- 饮食场所租赁合同范本
- 2025未签订书面合同的双倍工资
- 2025建筑项目劳务服务合同
- 2025电子产品购销合同模板(标准版)
- 2025如何强化合同监管功能促进企业信用体系建设
- 2025培训考试合同范本
- 2025中介合同与代理合同的区别
- 2025年上海市租房合同模板
- 2025购销商品合同模板
- 2025年03月春季甘肃临夏州引进高层次人才和急需紧缺专业技术人才344人笔试历年参考题库考点剖析附解题思路及答案详解
- 上海市第一至十八届高一物理基础知识竞赛试题及答案
- 《建筑工程设计文件编制深度规定》(2022年版)
- 病例报告表(CRF)模板
- 老桥拆除监理实施细则
- 创伤骨科患者术后疼痛影响因素评估及护理策略论文
- 泵送混凝土测区强度换算表(完整版)
- 标准产能和标准人力配置表与工时测量
- xx工程空调机房安装分包合同
- 通风空调施工方法
评论
0/150
提交评论