2024年地下综合管廊施工合同履约担保条款规定3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年地下综合管廊施工合同履约担保条款规定本合同目录一览1.担保人资格及认定1.1担保人资格要求1.2担保人认定程序2.担保方式及担保范围2.1担保方式选择2.2担保范围确定3.担保金额及计算方法3.1担保金额确定3.2担保金额计算方法4.担保期限及生效条件4.1担保期限规定4.2担保生效条件5.担保金的退还5.1退还条件5.2退还程序6.担保金的计息及支付6.1计息方式6.2支付方式7.担保金的冻结与解冻7.1冻结条件7.2解冻程序8.担保合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件9.违约责任与损害赔偿9.1违约责任认定9.2损害赔偿计算10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决机构11.合同解除与终止11.1解除条件11.2终止条件12.合同附件及补充条款12.1附件内容12.2补充条款说明13.合同签署及生效13.1签署程序13.2生效日期14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.担保人资格及认定1.1担保人资格要求1.1.1担保人须为具有独立法人资格的企业或其他组织。1.1.3担保人须无重大违法违规行为，无不良信用记录。1.2担保人认定程序1.2.1乙方在签订合同时，应向甲方提供符合上述资格要求的担保人资料。1.2.2甲方在收到乙方提供的资料后，进行审核，并在五个工作日内完成担保人的认定。2.担保方式及担保范围2.1担保方式选择2.1.1本合同采用银行保函作为担保方式。2.1.2乙方须选择一家银行出具银行保函。2.2担保范围确定2.2.1担保范围包括但不限于施工合同的全部款项及因违约产生的罚款。2.2.2担保金额应不低于合同总金额的20%。3.担保金额及计算方法3.1担保金额确定3.1.1担保金额为人民币200万元。3.1.2担保金额可根据合同实际执行情况，由双方协商调整。3.2担保金额计算方法3.2.1担保金额按合同总金额的20%计算。3.2.2担保金额计算公式：担保金额=合同总金额×20%4.担保期限及生效条件4.1担保期限规定4.1.1担保期限自合同签订之日起至合同履行完毕之日止。4.1.2担保期限最长不超过三年。4.2担保生效条件4.2.1乙方在签订合同前，向甲方提交符合要求的担保人资料。4.2.2甲方收到乙方提交的资料后，在五个工作日内完成担保人的认定。5.担保金的退还5.1退还条件5.1.1担保期限届满，且合同履行完毕。5.1.2乙方无违约行为。5.2退还程序5.2.1乙方在担保期限届满后，向甲方提交退还担保金的申请。5.2.2甲方收到申请后，在五个工作日内退还担保金。6.担保金的计息及支付6.1计息方式6.1.1担保金不计息。6.1.2如有特殊约定，按双方协商的计息方式执行。6.2支付方式6.2.1担保金以银行转账方式支付。6.2.2甲方在收到银行保函后，将担保金支付给担保人。7.担保金的冻结与解冻7.1冻结条件7.1.1乙方在合同履行过程中，发生违约行为。7.1.2甲方有权根据合同约定，要求冻结担保金。7.2解冻程序7.2.1甲方在冻结担保金后，应及时通知乙方。7.2.2乙方在纠正违约行为或达成和解协议后，甲方应在五个工作日内解冻担保金。8.担保合同的变更与解除8.1变更条件8.1.1合同签订后，如因国家法律法规政策调整、不可抗力等因素，导致合同内容需变更的，双方应协商一致，签订变更协议。8.1.2变更协议经双方签字盖章后生效，并对双方具有同等法律效力。8.2解除条件8.2.1在合同履行期间，如乙方严重违约，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。8.2.2因不可抗力导致合同无法履行，经双方确认后，合同可解除，但双方应各自承担因不可抗力造成的损失。9.违约责任与损害赔偿9.1违约责任认定9.1.1乙方未按合同约定履行义务，构成违约。9.1.2违约行为包括但不限于：未按时完成工程、工程质量不合格、未按约定支付工程款等。9.2损害赔偿计算9.2.1乙方违约造成的损失，由乙方承担。9.2.2损害赔偿金额根据实际情况确定，包括直接损失和间接损失。10.争议解决方式10.1争议解决途径10.1.1双方应通过友好协商解决争议。10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。10.2.2争议解决机构应遵循公正、公平、公开的原则。11.合同解除与终止11.1解除条件11.1.1双方协商一致，签订合同解除协议。11.1.2乙方严重违约，甲方有权解除合同。11.2终止条件11.2.1合同履行完毕。11.2.2因不可抗力导致合同无法履行。12.合同附件及补充条款12.1附件内容12.1.1合同附件包括但不限于：工程图纸、技术规范、工程量清单、付款计划等。12.1.2附件内容与合同具有同等法律效力。12.2补充条款说明12.2.1补充条款应在合同签订前达成一致，并以书面形式纳入合同或作为附件。12.2.2补充条款的变更或解除，应遵循合同变更与解除的相关规定。13.合同签署及生效13.1签署程序13.1.1双方代表应在合同上签字盖章。13.1.2合同签署后，双方应各自保留一份合同原件。13.2生效日期13.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.2.2合同生效前，任何一方不得擅自变更或解除合同。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，为协助合同履行或解决合同争议，经甲乙双方同意，引入的具有专业能力或特定职能的第三方机构或个人。1.2第三方介入的范围包括但不限于：工程监理、质量检测、造价咨询、法律咨询、仲裁机构等。2.第三方介入的引入程序2.1甲乙双方协商一致，确定第三方介入的必要性和具体事项。2.2甲乙双方共同邀请第三方介入，并签订《第三方介入协议》。2.3《第三方介入协议》应明确第三方的职责、权限、责任及费用等事项。3.第三方责任限额的界定3.1第三方的责任限额应在《第三方介入协议》中明确约定。3.2第三方责任限额可根据第三方介入的类型、专业能力及合同金额等因素确定。3.3第三方责任限额最高不超过合同总金额的10%。4.第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方在合同履行过程中的职责：4.1.1对工程进度、质量、安全等进行监督和管理。4.1.2对合同争议进行调解或仲裁。4.1.3对合同履行情况进行评估和报告。4.2第三方的权利：4.2.1要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。4.2.2对合同履行过程中的问题提出意见和建议。4.2.3依法行使仲裁或调解权。4.3第三方的义务：4.3.1尊重甲乙双方的合法权益。4.3.2按照合同约定和行业标准履行职责。4.3.3对所提供的服务保密。4.4第三方与其他各方的责任划分：4.4.1第三方对自身提供的服务负责，不承担甲乙双方的责任。4.4.2第三方在执行职责过程中，如因自身原因造成损失，由第三方承担相应责任。4.4.3第三方在执行职责过程中，如因甲方或乙方原因造成损失，由甲方或乙方承担相应责任。5.第三方介入的费用及支付5.1第三方介入的费用应在《第三方介入协议》中明确约定。5.2第三方介入的费用支付方式：5.2.1第三方介入费用按实际发生金额支付。5.2.2第三方介入费用可由甲乙双方分摊，或由其中一方承担。5.3第三方介入费用的支付期限：5.3.1第三方介入费用应在服务完成后五个工作日内支付。5.3.2如有特殊约定，按双方协商的支付期限执行。6.第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更：6.1.1如因合同履行需要，甲乙双方可协商变更第三方介入的事项。6.1.2变更后的《第三方介入协议》应经甲乙双方和第三方签字盖章后生效。6.2第三方介入的解除：6.2.1如第三方违反《第三方介入协议》的约定，甲乙双方有权解除协议。6.2.2第三方介入协议解除后，第三方应承担相应的责任。7.第三方介入争议的解决7.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。7.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.3第三方介入争议的解决，不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。8.第三方介入协议的附件8.1《第三方介入协议》附件包括但不限于：第三方资质证明、服务内容明细、费用清单等。8.2附件内容与《第三方介入协议》具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《第三方介入协议》详细要求：协议应包含第三方介入的目的、职责、权利、义务、费用、期限、变更与解除条款、争议解决方式等。附件说明：本协议为合同履行过程中的重要补充，明确第三方介入的具体事项和责任。2.《工程图纸》详细要求：图纸应清晰、准确，符合国家标准和设计规范。附件说明：图纸为施工的重要依据，确保工程质量和进度。3.《技术规范》详细要求：规范应详细列出施工技术要求和质量标准。附件说明：规范为施工过程中的质量控制提供依据。4.《工程量清单》详细要求：清单应详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。附件说明：清单为工程款的支付依据。5.《付款计划》详细要求：计划应明确各阶段工程款的支付时间和金额。附件说明：付款计划确保工程款的按时支付，保障工程进度。6.《施工组织设计》详细要求：设计应详细描述施工方案、进度计划、资源配置等。附件说明：设计为施工过程中的组织和管理提供指导。7.《质量保证书》详细要求：保证书应承诺工程质量符合国家标准和合同约定。附件说明：保证书为工程质量提供保障。8.《安全生产责任制》详细要求：责任制应明确各方的安全生产责任和义务。附件说明：责任制为安全生产提供保障。9.《环境保护措施》详细要求：措施应详细列出环境保护的具体措施和责任。附件说明：措施为环境保护提供保障。10.《合同履行情况报告》详细要求：报告应详细列明合同履行过程中的重要事项和问题。附件说明：报告为合同履行情况的监督和评估提供依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按时完成工程进度。1.2乙方工程质量不合格。1.3乙方未按约定支付工程款。1.4甲方未按时支付工程款。1.5任何一方违反合同约定的保密条款。1.6任何一方违反合同约定的安全生产责任。2.责任认定标准：2.1乙方未按时完成工程进度，每延误一天，应向甲方支付合同总金额的0.1%作为违约金。2.2乙方工程质量不合格，甲方有权要求乙方返工或修复，乙方应承担所有费用。2.3乙方未按约定支付工程款，每逾期一天，应向甲方支付逾期付款金额的0.05%作为违约金。2.4甲方未按时支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款金额的0.05%作为违约金。2.5违反保密条款，违约方应承担相应的法律责任。2.6违反安全生产责任，违约方应承担相应的法律责任。示例说明：1.若乙方未按时完成工程进度，延误了10天，则应向甲方支付合同总金额的1%作为违约金。2.若乙方工程质量不合格，甲方要求乙方返工，乙方应承担返工产生的所有费用，如材料费、人工费等。全文完。2024年地下综合管廊施工合同履约担保条款规定1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.担保方式2.1保证金2.2信用担保2.3其他担保方式3.担保金额3.1担保金额的计算方法3.2担保金额的调整4.担保期限4.1担保期限的起止时间4.2担保期限的延长5.担保金的退还5.1退还条件5.2退还程序6.担保金的计算与支付6.1计算方法6.2支付方式7.担保人的责任与义务7.1责任范围7.2义务履行8.担保人的权利8.1查询合同履行情况的权利8.2要求合同履约的权利9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.担保合同的变更与解除10.1变更条件10.2解除条件11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力对合同履行的影响14.其他14.1适用法律14.2合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“地下综合管廊”指本合同所指的地下空间，用于容纳电缆、管道、光缆等公共设施，并进行综合管理的通道。1.1.2“施工合同”指本合同双方当事人签订的关于地下综合管廊施工的协议。1.1.3“履约担保”指为保证施工合同的履行，担保人向承包人提供的担保。1.2解释1.2.1本合同中对相关术语的解释，如无特别说明，均应按照国家相关法律法规及行业标准进行解释。2.担保方式2.1保证金2.1.1承包人应按照合同约定，在签订合同后五个工作日内向担保人支付保证金。2.1.2保证金金额为合同总价的10%。2.2信用担保2.2.1担保人可以提供信用担保，信用担保应当符合国家相关法律法规的规定。2.3其他担保方式2.3.1经双方协商一致，可以采用其他担保方式。3.担保金额3.1担保金额的计算方法3.1.1担保金额按照合同总价的一定比例计算，具体比例为10%。3.2担保金额的调整3.2.1如因工程变更等原因导致合同总价发生变动，担保金额应相应调整。4.担保期限4.1担保期限的起止时间4.1.1担保期限自施工合同生效之日起至施工合同约定的竣工日期后三年止。4.2担保期限的延长4.2.1如因不可抗力或其他原因导致施工期限延长，经双方协商一致，可以延长担保期限。5.担保金的退还5.1退还条件5.1.1施工合同按期履行完毕，且承包人已履行完毕所有合同约定的义务。5.2退还程序5.2.1承包人向担保人提交相关证明材料，经担保人审核确认无误后，五个工作日内退还保证金。6.担保金的计算与支付6.1计算方法6.1.1担保金额按照合同总价的一定比例计算，具体比例为10%。6.2支付方式6.2.1承包人应按照合同约定，在签订合同后五个工作日内向担保人支付保证金。支付方式为银行转账或现金支付。8.担保人的责任与义务8.1责任范围8.1.1担保人应对承包人履行施工合同的行为承担担保责任。8.1.2担保人应在担保期限内，对因承包人违约导致合同无法履行的部分，承担相应的担保责任。8.2义务履行8.2.1担保人应按照合同约定，履行担保义务，确保承包人能够按照施工合同约定履行合同。8.2.2担保人应积极配合发包人及有关部门对施工合同履行情况的监督检查。9.担保人的权利9.1查询合同履行情况的权利9.1.1担保人有权要求承包人定期报告施工合同的履行情况。9.1.2担保人有权要求承包人提供与施工合同履行相关的资料。9.2要求合同履约的权利9.2.1担保人有权要求承包人按照施工合同约定履行合同。9.2.2如承包人违约，担保人有权采取必要措施，包括但不限于代为履行、要求赔偿等。10.违约责任10.1违约情形10.1.1承包人未按施工合同约定履行合同义务的，视为违约。10.1.2担保人未按合同约定履行担保义务的，视为违约。10.2违约责任承担10.2.1承包人违约的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2.2担保人违约的，应承担违约责任，包括但不限于退还担保金、赔偿损失等。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构应为本合同签订地的人民法院。12.通知与送达12.1通知方式12.1.1通知应以书面形式进行。12.1.2通知可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达。12.2送达地址12.2.1承包人的送达地址为施工合同中约定的地址。12.2.2担保人的送达地址为合同签订时约定的地址。13.不可抗力13.1不可抗力事件13.1.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。13.1.2不可抗力事件的发生，应经相关证明机构确认。13.2不可抗力对合同履行的影响13.2.1发生不可抗力事件，导致合同无法履行的，双方应协商解决。13.2.2如不可抗力事件导致合同无法履行，合同期限可以相应延长。14.其他14.1适用法律14.1.1本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于施工合同、担保协议等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方之外的，根据本合同的约定，参与合同履行过程中的任何个人、组织或机构。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、中介方等。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并明确第三方的介入范围、职责和权利。15.2.2第三方的介入应有利于合同的履行，不损害甲乙双方的合法权益。15.3第三方的职责15.3.1第三方应根据甲乙双方的要求，独立、客观、公正地履行其职责。15.3.2第三方应按照合同约定和行业标准，提供专业服务。15.4第三方的权利15.4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。15.4.2第三方有权根据合同约定，对甲乙双方的履约情况进行监督和评估。16.第三方的责任16.1责任限额16.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，且不得低于相关法律法规规定的最低责任限额。16.1.2第三方在履行职责过程中，因其故意或重大过失造成的损失，超出责任限额的部分，由第三方自行承担。16.2责任划分16.2.1第三方的责任限于其在合同中约定的职责范围内。16.2.2对于第三方在合同约定职责范围之外的失职行为，甲乙双方应各自承担相应的责任。17.第三方介入的费用17.1费用承担17.1.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定分担。17.1.2如合同未约定，由提出第三方介入的一方承担。17.2费用结算17.2.1第三方介入的费用应在第三方完成其职责后，由甲乙双方根据实际发生费用进行结算。17.2.2结算方式可为一次性支付或分期支付。18.第三方变更18.1变更条件18.1.1第三方变更需经甲乙双方书面同意。18.1.2第三方变更不得影响合同履行的正常进行。18.2变更程序18.2.1甲乙双方应就第三方变更事宜达成一致意见，并以书面形式通知对方。18.2.2第三方变更后，原第三方应与变更后的第三方进行工作交接。19.第三方退出19.1退出条件19.1.1第三方退出合同需经甲乙双方书面同意。19.1.2第三方退出合同不得损害甲乙双方的合法权益。19.2退出程序19.2.1第三方退出合同前，应完成其合同约定的职责。19.2.2第三方退出合同后，甲乙双方应就相关事宜进行结算。20.本合同的修订20.1修订条件20.1.1本合同任何条款的修订需经甲乙双方书面同意。20.1.2本合同修订不得违反相关法律法规。20.2修订程序20.2.1甲乙双方就修订事宜达成一致意见后，应以书面形式修订本合同。20.2.2修订后的合同自双方签字盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工合同详细要求：明确约定工程范围、质量标准、工期、付款方式等条款。说明：施工合同是本合同的重要组成部分，详细规定了双方的权利和义务。2.担保协议详细要求：明确担保金额、担保期限、担保责任等条款。说明：担保协议是担保人承担担保责任的依据，确保施工合同的履行。3.第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的条件、职责、权利、费用等条款。说明：第三方介入协议规定了第三方在合同履行过程中的角色和责任。4.不可抗力事件证明详细要求：提供由相关证明机构出具的不可抗力事件证明。说明：不可抗力事件证明用于证明合同履行过程中发生的不可抗力事件。5.争议解决协议详细要求：明确争议解决方式、争议解决机构等条款。说明：争议解决协议规定了合同履行过程中产生的争议解决机制。6.通知与送达证明详细要求：提供通知和送达的证明材料，如邮寄单、传真记录等。说明：通知与送达证明用于证明甲乙双方已按照合同约定履行通知和送达义务。7.第三方介入费用结算清单详细要求：详细列出第三方介入产生的各项费用，包括但不限于服务费、咨询费等。说明：费用结算清单用于明确第三方介入费用的结算标准。8.第三方变更协议详细要求：明确第三方变更的条件、程序、变更后的职责等条款。说明：第三方变更协议规定了第三方在合同履行过程中的变更机制。9.第三方退出协议详细要求：明确第三方退出的条件、程序、退出后的责任等条款。说明：第三方退出协议规定了第三方在合同履行过程中的退出机制。10.本合同修订协议详细要求：明确合同修订的条件、程序、修订后的合同生效日期等条款。说明：合同修订协议规定了合同修订的机制和生效条件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包人未按施工合同约定的时间、质量、标准完成工程。承包人未按约定支付工程款。担保人未按合同约定履行担保责任。第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准：违约行为发生后，由违约方承担违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。违约金的计算标准根据违约行为的严重程度和损失金额确定。3.示例说明：示例一：承包人未按约定时间完成工程，导致工期延误。违约方应支付违约金，金额为合同总价的1%。示例二：担保人未按合同约定履行担保责任，导致承包人无法履行合同。担保人应承担相应的赔偿责任。示例三：第三方未按合同约定履行职责，导致工程质量不符合标准。第三方应承担相应的违约责任。全文完。2024年地下综合管廊施工合同履约担保条款规定2本合同目录一览1.定义与解释1.1履约担保的定义1.2履约担保的形式1.3履约担保的金额2.履约担保的提交2.1履约担保的提交时间2.2履约担保的提交方式2.3履约担保的审查3.履约担保的生效3.1履约担保生效条件3.2履约担保的期限3.3履约担保的变更与解除4.履约担保的履行4.1履约担保的履行条件4.2履约担保的履行方式4.3履约担保的履行期限5.履约担保的违约责任5.1履约担保的违约情形5.2履约担保的违约责任5.3违约责任的承担6.履约担保的解除6.1履约担保解除的条件6.2履约担保解除的程序6.3履约担保解除后的处理7.履约担保的争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.履约担保的适用范围8.1合同标的适用范围8.2地下综合管廊施工项目适用范围8.3履约担保适用范围的变更9.履约担保的变更与补充9.1履约担保变更的条件9.2履约担保变更的程序9.3履约担保补充的内容10.履约担保的法律法规10.1相关法律法规10.2法规变更对履约担保的影响10.3履约担保与法律法规的衔接11.履约担保的保密条款11.1履约担保信息的保密11.2保密责任的承担11.3保密期限12.履约担保的不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力事件的处理12.3履约担保在不可抗力事件中的履行13.履约担保的其他约定13.1合同双方的其他约定13.2履约担保的其他条款13.3其他约定的解释与适用14.履约担保的合同附件14.1合同附件的定义14.2合同附件的内容14.3合同附件的效力第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1履约担保的定义：本合同项下的履约担保，是指为确保承包方按照合同约定履行合同义务，由承包方提供的、用以保证合同履行的一种担保形式。1.2履约担保的形式：履约担保可以采用银行保函、担保公司担保、保证金、现金等形式。1.3履约担保的金额：履约担保的金额应不低于合同总价的10%，具体金额由双方协商确定。2.履约担保的提交2.1履约担保的提交时间：承包方应在合同签订后五个工作日内向发包方提交履约担保。2.2履约担保的提交方式：履约担保应通过邮寄、快递或直接送达的方式提交至发包方指定的地点。2.3履约担保的审查：发包方应在收到履约担保后的三个工作日内对履约担保进行审查，确认其符合合同约定。3.履约担保的生效3.1履约担保生效条件：履约担保在提交并经发包方审查合格后生效。3.2履约担保的期限：履约担保的期限自合同签订之日起至合同约定的工程竣工之日止。3.3履约担保的变更与解除：如因特殊情况需变更或解除履约担保，双方应协商一致，并书面通知对方。4.履约担保的履行4.1履约担保的履行条件：承包方在履行合同过程中，如发生违约行为，履约担保将根据合同约定进行履行。4.2履约担保的履行方式：履约担保的履行方式包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担其他法律责任。4.3履约担保的履行期限：履约担保的履行期限自违约行为发生之日起计算，具体期限由合同约定。5.履约担保的违约责任5.1履约担保的违约情形：承包方未按合同约定履行履约担保义务，或发包方未按合同约定履行履约担保审查义务。5.2履约担保的违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担其他法律责任。5.3违约责任的承担：违约责任的承担方式及金额由合同约定，或根据相关法律法规确定。6.履约担保的解除6.2履约担保解除的程序：双方应书面通知对方，并办理相关手续，确保履约担保的解除。6.3履约担保解除后的处理：履约担保解除后，双方应按照合同约定处理相关事宜，包括但不限于：退还履约担保、支付相关费用等。8.履约担保的适用范围8.1合同标的适用范围：本合同项下的履约担保适用于所有合同标的，包括但不限于地下综合管廊的施工、安装、调试等环节。8.2地下综合管廊施工项目适用范围：履约担保适用于地下综合管廊施工项目的全过程，包括设计、施工、验收等各个阶段。8.3履约担保适用范围的变更：如合同标的或施工项目发生变更，双方应协商一致，并相应调整履约担保的范围。9.履约担保的变更与补充9.1履约担保变更的条件：如遇不可抗力、法律法规变更等原因导致履约担保需要变更，双方应协商一致。9.2履约担保变更的程序：变更履约担保时，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、生效时间等。9.3履约担保补充的内容：履约担保的补充内容包括但不限于担保金额的调整、担保期限的延长、担保方式的变更等。10.履约担保的法律法规10.1相关法律法规：履约担保的设立、变更、解除和履行应遵守国家相关法律法规，如《担保法》、《合同法》等。10.2法规变更对履约担保的影响：如相关法律法规发生变更，影响履约担保的设立、变更、解除和履行，双方应依法调整合同条款。10.3履约担保与法律法规的衔接：本合同条款与法律法规存在冲突时，以法律法规为准，双方应予以遵守。11.履约担保的保密条款11.1履约担保信息的保密：双方应对履约担保的相关信息保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。11.2保密责任的承担：违反保密条款的，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约责任。11.3保密期限：本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后的三年内。12.履约担保的不可抗力12.1不可抗力的定义：不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。12.2不可抗力事件的处理：发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并采取措施减轻损失。12.3履约担保在不可抗力事件中的履行：在不可抗力事件发生期间，履约担保的履行应暂停，待不可抗力事件结束后，双方应协商恢复履约担保的履行。13.履约担保的其他约定13.1合同双方的其他约定：本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。13.2履约担保的其他条款：本合同其他条款包括但不限于合同解除、争议解决等，均适用于履约担保。13.3其他约定的解释与适用：其他约定的解释与适用应以合同目的和法律法规为准。14.履约担保的合同附件14.1合同附件的定义：合同附件是合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。14.2合同附件的内容：合同附件包括但不限于履约担保的具体文件、变更协议、补充协议等。14.3合同附件的效力：合同附件的效力与本合同相同，双方应共同遵守。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方的定义与介入15.1第三方的定义：在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，参与合同执行或提供相关服务或保障的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、保险公司等。1.双方协商一致；2.第三方具备相应的资质和能力；3.第三方介入的内容和方式符合法律法规和合同约定。15.3第三方介入的程序：1.双方签订书面协议，明确第三方介入的具体内容和方式；2.第三方应向甲乙双方提供必要的资质证明和履约能力证明；3.双方根据第三方提供的资料，决定是否接受第三方介入。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲方的额外条款：1.甲方向第三方提供必要的协助和配合；2.甲方可根据第三方提供的意见，调整合同执行计划；3.甲方可要求第三方对合同执行情况进行监督和评价。16.2乙方