权威版城市工程劳务分包契约

权威版城市工程劳务分包契约合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2法律法规适用1.3分包工程的范围与内容1.4分包合同的效力第二章分包商的义务与责任2.1分包商的基本义务2.2分包商的技术与施工标准2.3分包商的安全责任2.4分包商的质量责任第三章发包人的义务与责任3.1发包人的基本义务3.2发包人的权利与监督3.3发包人的支持与协调3.4发包人的违约责任第四章工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误4.3提前完成工程的奖励与责任4.4工程进度与工期的变更第五章工程质量与验收5.1工程质量标准5.2工程验收程序5.3工程验收不合格的处理5.4工程质量保修第六章价格与支付6.1合同价格6.2价格调整6.3预付款6.4工程进度付款6.5最终付款6.6付款方式与时间第七章违约责任7.1分包商的违约行为7.2发包人的违约行为7.3违约责任的处理7.4违约金的计算与支付第八章争议解决8.1争议的解决方式8.2协商与调解8.3仲裁8.4诉讼第九章合同的变更与终止9.1合同变更的条件9.2合同变更的程序9.3合同终止的条件9.4合同终止后的义务与责任第十章保密条款10.1保密信息的定义与范围10.2保密义务与期限10.3泄密的责任与处理第十一章不可抗力11.1不可抗力的定义与范围11.2不可抗力的通知与证明11.3不可抗力的后果与处理第十二章合同的转让与分包12.1合同转让的条件12.2合同转让的程序12.3分包商的选择与认可12.4分包合同的变更与终止第十三章税收与保险13.1税收的责任与支付13.2保险的购买与维护13.3保险事故的处理第十四章附则14.1合同的生效条件14.2合同的终止条件14.3合同的解除条件14.4合同的续签条件合同编号：_________第一章总则1.1定义与解释1.2法律法规适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3分包工程的范围与内容分包工程包括但不限于：_________。1.4分包合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的解除、终止或无效不影响合同中独立存在的有关争议解决的条款的效力。第二章分包商的义务与责任2.1分包商的基本义务乙方应按照本合同约定，按时、按质、按量完成分包工程的施工任务。2.2分包商的技术与施工标准乙方应按照甲方提供的技术要求和施工标准进行施工，确保分包工程的顺利进行。2.3分包商的安全责任乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规，确保分包工程的安全。2.4分包商的质量责任乙方应对分包工程的质量负责，确保分包工程符合设计和规范要求。第三章发包人的义务与责任3.1发包人的基本义务甲方应按照本合同约定，按时支付乙方的工程款项，并提供乙方施工所需的现场条件。3.2发包人的权利与监督甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保分包工程的顺利进行。3.3发包人的支持与协调甲方应负责协调乙方与工程其他参与方之间的关系，确保分包工程的顺利进行。3.4发包人的违约责任甲方如未按照本合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。第四章工程进度与工期4.1工程进度计划乙方应按照甲方要求，制定详细的工程进度计划，并提交甲方审批。4.2工期延误乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。4.3提前完成工程的奖励与责任乙方如提前完成分包工程，双方可协商给予乙方提前完成奖励。4.4工程进度与工期的变更如因特殊情况导致工程进度与工期需要变更，乙方应提前向甲方提出变更申请，并经甲方批准后方可实施。第五章工程质量与验收5.1工程质量标准分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。5.2工程验收程序工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后，甲方应向乙方支付相应的工程款项。5.3工程验收不合格的处理如分包工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新申请验收。5.4工程质量保修乙方应对分包工程的质量负责，并按照甲方的要求提供质量保修。第六章价格与支付6.1合同价格本合同的合同价格为：_________元（大写：_________元整）。6.2价格调整本合同价格在合同履行过程中不得调整。6.3预付款甲方应在合同签订后____个工作日内向乙方支付预付款，预付款金额为：_________元。6.4工程进度付款甲方应按照乙方的工程进度，按时支付相应的工程款项。6.5最终付款工程验收合格后，甲方应向乙方支付最终付款，付款金额为：_________元。6.6付款方式与时间甲方通过银行转账的方式向乙方支付款项，支付时间为：_________。第八章争议解决8.1争议的解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2协商与调解双方应积极进行协商与调解，以妥善解决争议。8.3仲裁如双方同意仲裁解决争议，仲裁机构为：_________。8.4诉讼如双方同意通过诉讼解决争议，诉讼法院为合同签订地人民法院。第九章合同的变更与终止9.1合同变更的条件本合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同，双方可协商一致进行变更。9.2合同变更的程序合同变更应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。9.3合同终止的条件（1）工程验收合格，乙方完成分包工程；（2）双方协商一致解除合同；（3）法律规定合同终止的其他情形。9.4合同终止后的义务与责任合同终止后，乙方应按照甲方的要求撤出施工场地，并清理现场。第十章保密条款10.1保密信息的定义与范围保密信息是指本合同的签订过程、内容以及与分包工程相关的技术、商业等秘密信息。10.2保密义务与期限双方对保密信息承担保密义务，保密期限为：_________年。10.3泄密的责任与处理如一方泄露保密信息，应承担相应的违约责任。第十一章不可抗力11.1不可抗力的定义与范围不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力的通知与证明一方如因不可抗力导致不能履行合同，应立即通知对方，并提供相关证明。11.3不可抗力的后果与处理因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。第十二章合同的转让与分包12.1合同转让的条件未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利与义务全部或部分转让给第三方。12.2合同转让的程序合同转让应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。12.3分包商的选择与认可乙方不得未经甲方同意，将分包工程的全部或部分转包给第三方。12.4分包合同的变更与终止如乙方需对分包合同进行变更或终止，应提前通知甲方，并经甲方批准。第十三章税收与保险13.1税收的责任与支付乙方应依法纳税，并承担税收责任。13.2保险的购买与维护乙方应购买相应的施工保险，并负责保险的有效期与维护。13.3保险事故的处理如发生保险事故，乙方应按照保险合同约定处理。第十四章附则14.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的终止条件本合同在合同约定的工程验收合格后终止。14.3合同的续签条件如双方同意续签，应签订新的合同，并明确约定续签合同的内容与条件。合同编号：_________甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________签订日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方变更权甲方有权根据项目实际情况，对分包工程的内容、进度、质量等方面进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，并确保变更后的工程质量符合合同要求。说明：此条款赋予甲方在项目进行过程中的变更权，以适应项目的实际需求。乙方需遵守甲方的变更指令，确保项目的顺利进行。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保分包工程的施工质量、安全、进度等方面符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。说明：此条款旨在确保乙方按照合同要求进行施工，甲方通过监督确保项目质量与进度得到有效控制。3.甲方调度权甲方有权根据项目进度和资源配置的需要，对乙方的施工人员进行调度。乙方应及时调整施工人员，确保项目顺利进行。说明：此条款赋予甲方在项目进度和资源配置方面的调度权，以保证项目的高效推进。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方质量保障条款乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保分包工程的质量。如分包工程出现质量问题，乙方应承担相应的修复费用和违约责任。说明：此条款强调乙方在施工过程中应保证工程质量，避免因质量问题导致的后续纠纷。2.乙方进度保障条款乙方应确保分包工程按照约定的进度计划进行施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金。说明：此条款旨在确保乙方按照合同约定的进度完成工程，避免工期延误带来的损失。3.乙方安全责任条款乙方应加强施工现场的安全管理，严格遵守国家有关安全生产的法律、法规。如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。说明：此条款强调乙方在施工过程中应重视安全管理，防止安全事故的发生。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介协调权第三方中介有权对甲方和乙方之间的合同履行进行协调，确保合同双方的权益得到保障。甲方和乙方应积极配合第三方中介的工作，提供必要的信息和资料。说明：此条款赋予第三方中介在合同履行过程中的协调权，以促使甲方和乙方更好地履行合同义务。2.第三方中介监督权第三方中介有权对甲方和乙方的施工过程进行监督，确保分包工程的施工质量、安全、进度等方面符合合同要求。甲方和乙方应积极配合第三方中介的监督工作，提供必要的信息和资料。说明：此条款旨在确保甲方和乙方按照合同要求进行施工，第三方中介通过监督确保项目质量与进度得到有效控制。3.第三方中介调解权如甲方和乙方在合同履行过程中发生纠纷，第三方中介有权进行调解。调解不成的，双方可依法寻求其他解决途径。说明：此条款为解决甲方和乙方之间的纠纷提供了一种快速、有效的途径，有利于维护双方的合作关系。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定未按照约定支付预付款、工程进度款或最终付款未按照约定提供施工场地、材料、设备等资源未按照约定履行合同监督、调度权提前解除或终止合同，且未支付相应的违约金2.乙方违约行为及认定未按照约定完成分包工程，导致工期延误未按照约定保证工程质量，出现质量问题未按照约定遵守安全生产法规，发生安全事故未经甲方同意，将分包工程转包或分包给未经验证的第三方3.第三方中介违约行为及认定未按照约定进行协调、监督和调解未公正、中立地处理甲方和乙方之间的纠纷未按照约定时间完成调解工作，导致纠纷升级三、法律名词及解释：1.劳务分包合同：指由甲方授权乙方对特定城市工程项目的劳务部分进行分包，并由乙方承担相应义务与责任的合同。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.违约金：指当一方违约时，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。4.工期延误：指因乙方原因导致分包工程未能按照约定的进度完成。5.质量保修：指乙方对分包工程的质量负责，并在一定期限内对质量问题进行修复或赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度与工期的延误提前制定详细的施工计划，确保工程按时完成加强甲方和乙方之间的沟通，及时解决影响进度的因素2.工程质量问题乙方应加强质量控制，定期进行质量自检甲方和第三方中介应加强对工程质量的监督和检查3.安全事故的预防与处理乙方应严格遵