版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年建筑施工合同的工程进度本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程类别1.5工程概算2.工程进度计划2.1总进度计划2.2分阶段进度计划2.3关键线路进度计划3.进度控制措施3.1进度控制原则3.2进度调整方法3.3进度违约责任4.进度管理组织机构4.1项目经理部4.2施工单位4.3监理单位5.进度管理职责5.1项目经理部职责5.2施工单位职责5.3监理单位职责6.进度管理流程6.1进度计划编制6.2进度计划审批6.3进度计划执行6.4进度计划调整6.5进度计划验收7.进度管理手段7.1进度监控7.2进度分析7.3进度报告7.4进度通报8.进度变更管理8.1变更原因8.2变更程序8.3变更责任9.进度保证措施9.1人员保障9.2设备保障9.3资金保障9.4质量保障10.进度检查与验收10.1检查内容10.2验收标准10.3验收程序11.进度奖惩措施11.1奖励条件11.2奖励标准11.3惩罚条件11.4惩罚标准12.进度合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决期限13.合同附件13.1进度计划表13.2进度管理文件13.3进度变更记录13.4进度检查报告14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.工程概况1.1工程名称:住宅小区建设项目1.2工程地点:市区街道1.3工程规模:占地面积万平方米,总建筑面积万平方米,共栋楼1.4工程类别:住宅及配套设施1.5工程概算:总投资亿元2.工程进度计划2.1总进度计划:工程自开工之日起,预计总工期为个月,分四个阶段实施2.2分阶段进度计划:2.2.1阶段一:开工准备及基础施工,预计个月2.2.2阶段二:主体结构施工,预计个月2.2.3阶段三:装饰装修施工,预计个月2.2.4阶段四:配套设施及竣工验收,预计个月2.3关键线路进度计划:2.3.1关键线路一:主体结构施工2.3.2关键线路二:装饰装修施工2.3.3关键线路三:配套设施及竣工验收3.进度控制措施3.1进度控制原则:遵循科学、合理、高效的原则,确保工程按期完成3.2进度调整方法:根据实际施工情况,对进度计划进行动态调整3.3进度违约责任:因施工单位原因导致工期延误,每延误一日,按合同金额的‰向建设单位支付违约金4.进度管理组织机构4.1项目经理部:负责整个工程进度管理工作4.2施工单位:负责具体施工任务,实施进度计划4.3监理单位:负责对施工单位进度执行情况进行监督和检查5.进度管理职责5.1项目经理部职责:5.1.1制定和实施工程进度计划5.1.2监督施工单位进度执行情况5.1.3调整进度计划,确保工程按期完成5.2施工单位职责:5.2.1按进度计划完成施工任务5.2.2定期向项目经理部汇报施工进度5.2.3遵循进度控制措施,确保工程进度5.3监理单位职责:5.3.1对施工单位进度执行情况进行监督5.3.2对进度计划进行调整,提出合理化建议5.3.3对进度违约行为进行查处6.进度管理流程6.1进度计划编制:由施工单位编制,经项目经理部审核后报建设单位审批6.2进度计划审批:建设单位审批通过后,由项目经理部下达6.3进度计划执行:施工单位按计划执行施工任务6.4进度计划调整:根据实际情况,由项目经理部提出调整方案,经建设单位审批后实施6.5进度计划验收:工程完成后,由建设单位组织验收,确认工程进度7.进度管理手段7.1进度监控:通过现场巡查、报表统计等方式,对施工进度进行实时监控7.2进度分析:对施工进度数据进行统计分析,找出影响进度的原因7.3进度报告:定期向建设单位提交进度报告,反映工程进度情况7.4进度通报:对进度延误或提前情况进行通报,提出改进措施8.进度变更管理8.1变更原因:因设计变更、自然条件变化、不可抗力等原因导致工程进度发生变化8.2变更程序:8.2.1施工单位发现变更原因后,应及时向项目经理部提出书面报告8.2.2项目经理部组织相关人员进行评估,提出变更方案8.2.3变更方案经建设单位审批后,由施工单位组织实施8.3变更责任:8.3.1因设计变更等原因导致的进度变更,由建设单位承担相应责任8.3.2因施工单位原因导致的进度变更,由施工单位自行承担责任9.进度保证措施9.1人员保障:配备经验丰富的项目经理和施工队伍,确保施工进度9.2设备保障:提供充足的施工设备,保证施工效率9.3资金保障:确保工程资金及时到位,防止因资金问题影响施工进度9.4质量保障:严格控制施工质量,确保工程进度不受质量影响10.进度检查与验收10.1检查内容:10.1.1施工现场管理10.1.2施工进度与计划的一致性10.1.3施工质量10.1.4施工安全10.2验收标准:10.2.1符合国家相关施工质量标准10.2.2符合设计要求10.2.3符合进度计划10.3验收程序:10.3.1施工单位自检10.3.2监理单位验收10.3.3建设单位验收11.进度奖惩措施11.1奖励条件:11.1.1按计划完成施工任务11.1.2施工质量优良11.1.3施工安全无事故11.2奖励标准:11.2.1完成任务的,给予施工单位一定比例的进度奖励11.2.2质量优良的,给予施工单位一定比例的质量奖励11.3惩罚条件:11.3.1违反进度计划11.3.2质量不合格11.3.3安全事故11.4惩罚标准:11.4.1违反进度计划的,按合同约定支付违约金11.4.2质量不合格的,重新施工并承担相应费用11.4.3安全事故的,按国家相关规定处理12.进度合同争议解决12.1争议解决方式:12.1.1协商解决12.1.2仲裁12.1.3法院诉讼12.2争议解决程序:12.2.1双方协商不成,可提交仲裁机构或法院12.2.2争议解决期间,合同仍按约定执行12.3争议解决期限:12.3.1协商解决:自争议发生之日起天内12.3.2仲裁:自提交仲裁之日起天内12.3.3法院诉讼:自起诉之日起天内13.合同附件13.1进度计划表13.2进度管理文件13.3进度变更记录13.4进度检查报告14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充14.2本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效14.4本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同14.5本合同未尽事宜,按国家相关法律法规执行第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同所称第三方,是指除甲方、乙方之外的,在合同执行过程中提供专业服务或协助的其他自然人、法人或其他组织。15.2类型:第三方可能包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询公司、中介机构等。16.第三方介入的条件16.1介入原因:经甲乙双方协商一致,或根据合同约定,需要第三方介入以协助合同执行。16.2介入程序:第三方介入前,甲乙双方应签订书面协议,明确第三方的职责、权利和义务。17.第三方介入的职责17.1第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求,履行其专业职责,包括但不限于:17.1.1设计单位:提供符合规范的设计文件和图纸。17.1.2监理单位:对施工过程进行监督,确保工程质量、安全和进度。17.1.3检测机构:对工程材料、施工质量进行检测。17.1.4咨询公司:提供专业咨询意见和技术支持。17.1.5中介机构:协助合同签订、履约监督和争议解决。18.第三方的权利和义务18.1第三方有权:18.1.1要求甲方和乙方提供必要的资料和信息。18.1.2在其职责范围内,独立开展工作。18.1.3获得合同约定的报酬。18.2第三方应:18.2.1遵守国家法律法规和合同约定。18.2.2对其工作结果承担相应的法律责任。18.2.3保密,不得泄露甲乙双方的商业秘密。19.第三方的责任限额19.1第三方在其职责范围内,因自身原因造成损失,应承担相应的赔偿责任。19.2第三方的责任限额由甲乙双方在签订第三方协议时约定,并不得超过合同总价的%。20.第三方与其他各方的划分20.1第三方与甲方、乙方之间的关系,由第三方协议约定,并受本合同约束。20.2第三方与甲方、乙方之间的责任划分:20.2.1第三方对其提供的服务质量承担责任。20.2.2甲方和乙方对第三方提供的服务接受并支付费用。20.2.3第三方对甲方和乙方之间的合同争议不承担责任。21.第三方介入的终止21.1第三方介入的终止条件由甲乙双方在第三方协议中约定。21.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定继续履行各自义务。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入引发的争议,由甲乙双方和第三方协商解决。22.2协商不成的,任何一方均可向合同约定的争议解决机构申请解决。23.第三方介入的保密条款23.1第三方对其在合同执行过程中获取的甲乙双方的商业秘密负有保密义务。23.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.进度计划表详细要求:包含总进度计划、分阶段进度计划、关键线路进度计划,以及各阶段的起始和结束日期。附件说明:进度计划表是合同执行的重要依据,需清晰、详细地反映工程进度。2.进度管理文件详细要求:包括进度监控记录、进度分析报告、进度调整记录等。附件说明:进度管理文件用于记录工程进度执行情况,为进度控制和调整提供依据。3.进度变更记录详细要求:记录因设计变更、自然条件变化、不可抗力等原因导致的进度变更情况。附件说明:进度变更记录是调整进度计划的重要依据,需详细记录变更原因和调整措施。4.进度检查报告详细要求:包括现场巡查记录、施工质量检查报告、施工安全检查报告等。附件说明:进度检查报告是监督施工进度和质量的重要文件,需真实反映现场情况。5.进度奖惩记录详细要求:记录因施工进度、质量、安全等方面表现优异或不足而给予的奖励或惩罚。附件说明:进度奖惩记录是激励施工单位提高施工效率和质量的重要手段。6.第三方协议详细要求:明确第三方介入的原因、职责、权利和义务,以及责任限额等。附件说明:第三方协议是第三方介入合同执行的重要文件,需详细约定各方权利义务。7.争议解决协议详细要求:明确争议解决方式、程序和期限。附件说明:争议解决协议是解决合同执行过程中出现的争议的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工单位未按进度计划完成施工任务。1.2施工单位施工质量不合格。1.3施工单位未按合同约定支付费用。1.4第三方未按协议约定履行职责。1.5甲方、乙方未按合同约定提供资料或信息。2.责任认定标准:2.1违约行为一经确认,违约方应承担相应的违约责任。2.2违约责任包括但不限于:2.2.1支付违约金。2.2.2修复或重新施工。2.2.3承担因违约行为造成的损失。2.2.4承担因违约行为引起的争议解决费用。3.违约责任示例说明:3.1施工单位未按进度计划完成施工任务,每延误一日,按合同金额的‰支付违约金。3.2施工单位施工质量不合格,需进行修复,修复费用由施工单位承担。3.3第三方未按协议约定履行职责,甲方有权解除协议,并要求第三方承担相应责任。3.4甲方、乙方未按合同约定提供资料或信息,导致合同执行延误,双方各自承担相应责任。全文完。2024年建筑施工合同的工程进度1本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程类型1.5工程概况描述2.合同双方信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.工程进度计划3.1工程总进度安排3.2各分部分项工程进度安排3.3关键线路节点进度安排4.工程进度款支付4.1进度款支付方式4.2进度款支付节点4.3进度款支付比例4.4进度款支付条件5.工程进度检查与验收5.1进度检查与验收方式5.2进度检查与验收周期5.3进度检查与验收标准5.4进度检查与验收报告6.工程进度调整6.1进度调整原因6.2进度调整程序6.3进度调整后的进度计划6.4进度调整后的付款安排7.工程延期责任7.1延期原因及认定7.2延期责任承担7.3延期赔偿计算方法8.工程质量问题8.1质量问题认定8.2质量问题处理程序8.3质量问题责任承担8.4质量问题赔偿计算方法9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.违约责任11.1违约行为及认定11.2违约责任承担11.3违约赔偿计算方法12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定事项13.1保密条款13.2知识产权归属13.3违约金13.4通知与送达14.合同附件第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:住宅小区建设项目1.2工程地点:市区路号1.3工程规模:总建筑面积约万平方米,包括住宅、商业、地下车库等1.4工程类型:住宅小区综合开发项目1.5工程概况描述:本工程为多层住宅、小高层住宅、商业配套及地下车库等建筑,工期为24个月。第二条合同双方信息2.1甲方信息:名称:市区开发有限公司地址:市区路号法定代表人:2.2乙方信息:名称:建筑有限公司地址:市区路号法定代表人:第三条工程进度计划3.1工程总进度安排:1)开工日期:2024年3月1日2)竣工日期:2026年2月28日3.2各分部分项工程进度安排:1)基础工程:2024年3月1日至2024年5月31日2)主体结构工程:2024年6月1日至2025年4月30日3)装修装饰工程:2025年5月1日至2025年10月31日4)室外配套工程:2025年11月1日至2025年12月31日5)竣工验收及交付:2026年1月1日至2026年2月28日3.3关键线路节点进度安排:1)土方开挖及基础施工:2024年3月15日2)主体结构封顶:2025年3月15日3)竣工验收:2026年2月15日第四条工程进度款支付4.1进度款支付方式:按月进度支付4.2进度款支付节点:每月20日4.3进度款支付比例:1)基础工程完成30%,支付10%2)主体结构工程完成50%,支付30%3)装修装饰工程完成70%,支付30%4)室外配套工程完成100%,支付30%4.4进度款支付条件:经甲方验收合格后,乙方提交相关资料,甲方应在5个工作日内支付进度款第五条工程进度检查与验收5.1进度检查与验收方式:甲方派员定期检查,并组织验收5.2进度检查与验收周期:每月1次5.3进度检查与验收标准:符合国家及行业标准5.4进度检查与验收报告:验收合格后,乙方应在5个工作日内提交验收报告第六条工程进度调整6.1进度调整原因:不可抗力、甲方原因、乙方原因等6.2进度调整程序:1)乙方提出调整申请,经甲方审核同意后,双方签订补充协议2)调整后的进度计划应在10个工作日内完成6.3进度调整后的进度计划:调整后的进度计划应确保工程总工期不变6.4进度调整后的付款安排:按调整后的进度计划执行付款第七条工程延期责任7.1延期原因及认定:1)不可抗力:如地震、洪水等自然灾害2)甲方原因:如未按时提供施工图纸、材料等3)乙方原因:如施工质量不达标、进度延误等7.2延期责任承担:1)不可抗力:双方互不承担责任2)甲方原因:由甲方承担延期责任3)乙方原因:由乙方承担延期责任7.3延期赔偿计算方法:1)按实际延误工期计算,每日赔偿金额为合同价的千分之一2)赔偿金额最高不超过合同价的5%3)赔偿金应在合同到期后一个月内支付第八条工程质量问题8.1质量问题认定:1)质量问题由甲方、乙方或第三方检测机构认定2)质量问题包括设计缺陷、施工质量不达标、材料不合格等8.2质量问题处理程序:1)发现质量问题,乙方应在24小时内向甲方报告2)甲方组织专业人员或第三方检测机构进行检测3)根据检测结果,确定质量问题责任方4)责任方应制定整改措施,并在规定时间内完成整改8.3质量问题责任承担:1)设计缺陷:由设计单位承担2)施工质量不达标:由施工单位承担3)材料不合格:由材料供应商承担8.4质量问题赔偿计算方法:1)修复费用:由责任方承担2)停工损失:按实际损失计算,每日赔偿金额为合同价的千分之一3)逾期交付:按实际逾期天数计算,每日赔偿金额为合同价的千分之一第九条合同变更与解除9.1合同变更条件:1)法律法规变更2)不可抗力3)双方协商一致9.2合同变更程序:1)提出变更申请,经双方协商一致2)签订补充协议,明确变更内容9.3合同解除条件:1)不可抗力导致合同无法履行2)一方违约,另一方提出解除3)双方协商一致9.4合同解除程序:1)提出解除申请,经双方协商一致2)签订解除协议,明确解除内容第十条争议解决10.1争议解决方式:1)协商2)调解3)仲裁4)诉讼10.2争议解决程序:1)双方协商解决2)协商不成,提交调解机构调解3)调解不成,提交仲裁机构仲裁4)仲裁不成,提交人民法院诉讼10.3争议解决机构:1)市区仲裁委员会2)市区人民法院第十一条违约责任11.1违约行为及认定:1)逾期付款2)逾期交付3)施工质量不达标4)材料不合格11.2违约责任承担:1)逾期付款:按逾期天数支付违约金,每日为欠款总额的千分之一2)逾期交付:按逾期天数支付违约金,每日为合同价的千分之一3)施工质量不达标:按实际损失赔偿,最高不超过合同价的5%4)材料不合格:按实际损失赔偿,最高不超过合同价的5%11.3违约赔偿计算方法:1)按实际损失计算,包括直接损失和间接损失2)违约金和赔偿金应在合同到期后一个月内支付第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件:1)双方签字盖章2)合同内容完整、清晰12.2合同终止条件:1)工程竣工交付2)合同履行完毕3)合同解除12.3合同终止程序:1)合同终止后,双方应进行工程结算2)结算完成后,双方签署终止协议第十三条其他约定事项13.1保密条款:1)双方对本合同内容负有保密义务2)未经对方同意,不得向第三方泄露13.2知识产权归属:1)本合同涉及的技术、图纸等知识产权归乙方所有2)甲方在使用过程中不得侵犯乙方知识产权13.3违约金:1)本合同中约定的违约金为合同金额的千分之一2)违约金不足以弥补损失的,可以要求赔偿13.4通知与送达:1)通知应以书面形式进行,并采取快递、传真、电子邮件等方式2)送达地址为合同双方在合同中指定的地址第十四条合同附件1.工程设计图纸2.施工组织设计3.材料设备清单4.付款进度计划5.其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正第十部分第三方介入10.1第三方定义1.1.1第三方是指在合同履行过程中,被甲乙双方邀请或委托介入合同相关事务的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、仲裁机构、法院等。10.2第三方介入范围1.2.1第三方介入范围包括但不限于工程质量监督、进度管理、合同争议解决、风险评估、合同履行监督等。10.3第三方介入程序1.3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议或委托书。1.3.2甲乙双方应明确第三方的职责、权限和责任范围,并在合同中予以约定。第十一条甲乙双方在第三方介入时的额外条款及说明11.1甲方的额外义务1.1.1甲方应向第三方提供必要的资料和条件,确保第三方能够有效履行职责。1.1.2甲方应配合第三方的工作,包括但不限于提供现场访问、提供信息查询等。1.1.3甲方应对第三方在履行职责过程中产生的合理费用予以支付。11.2乙方的额外义务1.2.1乙方应接受第三方的监督和管理,确保工程质量和进度符合合同约定。1.2.2乙方应配合第三方进行工程质量检测、进度检查等工作。1.2.3乙方应承担因自身原因导致第三方工作受阻的责任。11.3第三方责任限额1.3.1第三方的责任限额应根据其合作协议或委托书中的约定执行。1.3.2若第三方因自身原因导致合同履行受到影响的,其责任限额不超过其协议约定的金额。1.3.3若第三方行为导致合同履行受到严重影响,甲乙双方可要求第三方承担相应的违约责任。第十二条第三方与其他各方的责权利划分12.1第三方与甲方1.2.1第三方有权对甲方提供的信息和资料进行核实,并要求甲方提供必要的协助。1.2.2第三方有权对甲方在合同履行过程中的行为进行监督,并提出整改意见。12.2第三方与乙方1.2.1第三方有权对乙方进行工程质量检查和进度监督,确保工程符合合同要求。1.2.2第三方有权要求乙方对发现的问题进行整改,并有权对整改效果进行验收。12.3第三方与合同其他相关方1.2.1第三方与合同其他相关方(如设计单位、材料供应商等)之间的关系由各自合同约定。1.2.2第三方在履行职责过程中,如需与其他相关方合作,应取得甲乙双方的同意。第十三条第三方介入的变更与解除13.1第三方介入的变更1.3.1如需变更第三方介入的范围、职责或权限,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。13.2第三方介入的解除1.3.1如第三方介入不符合合同约定或协议要求,甲乙双方可解除第三方介入,并要求第三方承担相应责任。1.3.2第三方介入的解除应书面通知甲乙双方,并办理相关手续。第十四条第三方介入的争议解决14.1第三方介入引发的争议,由甲乙双方协商解决。14.2协商不成的,可提交约定的争议解决机构或法院解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计图纸:要求:图纸应完整、清晰,符合国家及行业标准。说
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 汽车销售代销合同书
- 工业设备维修风险管理服务合同
- 商铺租赁解除合同策略
- 企业自来水设施安装协议
- 养殖场合伙合同
- 私人借款合同的关键内容
- 猎头招聘服务合同权益争议解决方式
- 温州居民房屋买卖合同
- 木材材料采购合同格式
- 标准型钢铁购销协议
- 培训机构学校:教师管理手册
- 39 《出师表》对比阅读-2024-2025中考语文文言文阅读专项训练(含答案)
- 糖尿病的预防及治疗幻灯片
- 综合能力测试(一)附有答案
- YB-T+4190-2018工程用机编钢丝网及组合体
- 简述光纤温度传感器的原理及应用
- 执行信息屏蔽申请书
- 小区消防移交物业协议书
- 第四节任务4 船舶纵倾讲解
- 【视神经脊髓炎谱系疾病的探究进展文献综述3800字】
- 食品营养与安全学智慧树知到期末考试答案章节答案2024年信阳农林学院
评论
0/150
提交评论