版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年二零二四年度屋顶翻新工程智能化施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程合同金额3.1合同总价3.2分阶段付款方式3.3付款时间及比例4.工程进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段工期4.3进度调整及延误责任5.施工质量要求5.1质量标准5.2质量检验及验收5.3质量保证期6.施工安全与环保6.1施工安全责任6.2环保要求6.3应急预案7.材料供应与管理7.1材料采购7.2材料质量7.3材料验收与保管8.施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场安全8.3施工现场环保9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止后的处理11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担11.3违约金计算12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同附件13.合同附件13.1设计图纸13.2施工方案13.3技术规范13.4其他相关文件14.其他约定事项14.1合同附件的效力14.2合同履行地点14.3合同解除与终止的效力14.4合同解释权14.5合同争议解决地点14.6合同签订日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方联系方式:[乙方联系人姓名]联系电话:[乙方联系电话]第二条工程概况2.1工程名称2024年二零二四年度屋顶翻新工程智能化施工2.2工程地点[具体工程地址]2.3工程规模[工程面积及具体尺寸]2.4工程内容包括但不限于屋顶防水、隔热、保温、智能化系统安装等。第三条工程合同金额3.1合同总价[合同总价金额,单位:人民币元]3.2分阶段付款方式第一阶段:工程开工前支付合同总额的30%第二阶段:工程完成50%后支付合同总额的40%第三阶段:工程完成80%后支付合同总额的20%第四阶段:工程竣工验收合格后支付剩余10%的尾款3.3付款时间及比例各阶段付款时间按照实际完成进度及约定的付款比例执行。第四条工程进度安排4.1施工阶段划分第一阶段:前期准备及材料采购第二阶段:主体结构施工第三阶段:智能化系统安装第四阶段:竣工验收及交付使用4.2各阶段工期第一阶段:[具体工期]第二阶段:[具体工期]第三阶段:[具体工期]第四阶段:[具体工期]4.3进度调整及延误责任如因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商解决,并相应调整工期及付款计划。如乙方未按时完成施工,应承担相应的违约责任。第五条施工质量要求5.1质量标准按照国家相关质量标准和规范执行。5.2质量检验及验收工程完工后,甲方有权组织验收,乙方应积极配合。验收不合格的,乙方应无条件返工,直至合格。5.3质量保证期自竣工验收合格之日起,工程质量保证期为[具体时间],在此期间,如因乙方施工质量问题导致工程损坏,乙方应负责修复或赔偿。第六条施工安全与环保6.1施工安全责任乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规,确保施工安全。6.2环保要求乙方在施工过程中应采取有效措施,防止环境污染,确保施工现场环保达标。6.3应急预案乙方应制定应急预案,并定期进行演练,确保在发生安全事故时能够及时有效地进行处置。第八条材料供应与管理8.1材料采购乙方负责工程所需材料的采购,甲方提供材料清单和技术要求。8.2材料质量所有材料必须符合国家相关质量标准和设计要求,乙方应提供材料合格证明。8.3材料验收与保管材料到货后,甲方应与乙方共同进行验收,验收合格后方可使用。材料应妥善保管,防止损坏。第九条施工现场管理8.1施工现场布置乙方应根据工程特点和现场条件,合理布置施工现场,确保施工安全和通行便利。8.2施工现场安全乙方应确保施工现场安全,定期进行安全检查,防止安全事故发生。8.3施工现场环保乙方应采取有效措施,控制施工现场的噪音、粉尘、废水等污染,符合环保要求。第十条争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。10.2争议解决机构协商不成的,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序争议发生后,双方应在收到争议通知之日起[具体时间]内提出解决方案。第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件(1)一方严重违约,经催告后仍不履行;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)一方丧失履行能力。11.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。11.3合同解除与终止后的处理合同解除或终止后,双方应按照约定处理剩余款项、工程遗留问题等。第十二条违约责任12.1违约行为任何一方违反合同约定,均构成违约。12.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约金计算违约金的计算方式为:违约金额×[具体百分比]。第十三条合同生效与变更13.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签署变更协议。13.3合同附件合同附件包括但不限于设计图纸、施工方案、技术规范等。第十四条其他约定事项14.1合同附件的效力合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2合同履行地点合同履行地点为合同约定的工程地点。14.3合同解除与终止的效力合同解除或终止不影响双方已经履行的合同义务。14.4合同解释权对本合同的解释权归甲方所有。14.5合同争议解决地点合同争议解决地点为合同签订地。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供咨询、监理、检测、评估、仲裁等服务的个人或机构。15.2范围第三方介入的范围包括但不限于:1.提供技术咨询服务;2.进行工程监理;3.执行质量检测;4.进行工程评估;5.提供法律仲裁服务。16.第三方介入的引入程序16.1引入方式甲乙双方协商一致后,可以引入第三方介入合同履行。16.2引入流程1.双方共同确定需要介入的第三方;2.双方与第三方签订合作协议,明确各方的权利义务;3.第三方根据合作协议和本合同的规定,履行相应职责。17.第三方与甲乙双方的关系17.1第三方与甲乙双方均为独立主体,第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。17.2第三方在合同履行过程中的行为,视为其自身行为,不代表甲乙任何一方。17.3第三方在合同履行过程中的过错,由第三方自行承担责任。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额由双方在合作协议中约定,但不得低于本合同约定的责任限额。18.2第三方的责任限额包括:1.第三方因自身过错导致的损失;2.第三方因违反合作协议导致的损失;3.第三方因违反本合同规定导致的损失。19.第三方的权利19.1第三方有权根据合作协议和本合同的规定,收取服务费用。19.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以便履行其职责。20.第三方的义务20.1第三方应按照合作协议和本合同的规定,履行其职责。20.2第三方应确保其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。20.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。21.第三方介入的终止21.1合同履行完毕或双方协商一致终止第三方介入。21.2第三方介入终止后,双方应按照合作协议和本合同的规定,处理相关事宜。22.第三方介入的费用承担22.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合作协议约定分担。22.2如无约定,第三方介入的费用由提出引入第三方的一方承担。23.第三方介入的争议解决23.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决。23.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。24.第三方介入对本合同的影响24.1第三方介入不影响本合同的有效性和履行。24.2第三方介入的协议与本合同不一致的,以本合同为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求:包括工程平面图、立面图、剖面图、设备布置图等,需符合国家相关设计规范和标准。说明:设计图纸是工程实施的重要依据,应确保图纸的准确性和完整性。2.施工方案详细要求:包括施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施、安全文明施工措施等。说明:施工方案是指导施工的重要文件,应详细明确施工过程中的各项措施。3.技术规范详细要求:包括国家、行业和地方的相关技术规范和标准。说明:技术规范是施工过程中的技术要求,应严格执行。4.材料清单详细要求:包括材料名称、规格、型号、数量、产地等。说明:材料清单是材料采购和验收的依据,应确保材料的质量和数量。5.质量检验报告详细要求:包括材料、构件、工程质量的检验结果,需有检验机构出具的正式报告。说明:质量检验报告是保证工程质量的重要文件,应确保检验的准确性和权威性。6.工程验收报告详细要求:包括工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果等。说明:工程验收报告是工程完工的标志,应确保验收的全面性和公正性。7.付款凭证详细要求:包括付款时间、金额、收款人、付款方式等。说明:付款凭证是财务结算的依据,应确保凭证的真实性和合法性。8.施工日志详细要求:包括施工日期、施工内容、施工人员、施工情况等。说明:施工日志是施工过程的重要记录,应确保记录的连续性和完整性。9.应急预案详细要求:包括应急预案的种类、内容、实施步骤等。说明:应急预案是应对突发事件的重要措施,应确保预案的实用性和有效性。10.合同附件详细要求:包括合同变更协议、补充协议、会议纪要等。说明:合同附件是合同履行过程中的补充文件,应确保附件的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款责任认定标准:甲方未按合同约定的时间支付工程款,构成违约。示例说明:甲方应在工程完工后10日内支付工程款,如超过10日未支付,视为违约。2.违约行为:乙方未按时完成工程责任认定标准:乙方未按合同约定的时间完成工程,构成违约。示例说明:乙方应在合同约定的工期内完成工程,如超过工期,视为违约。3.违约行为:乙方使用不合格材料责任认定标准:乙方在施工过程中使用不合格材料,构成违约。示例说明:乙方在施工过程中使用不符合国家标准要求的材料,视为违约。4.违约行为:第三方未按约定履行职责责任认定标准:第三方未按合作协议和本合同的规定履行职责,构成违约。示例说明:第三方在提供咨询服务时,未提供符合要求的报告,视为违约。5.违约行为:甲方未按时提供施工场地责任认定标准:甲方未按合同约定的时间提供施工场地,构成违约。示例说明:甲方应在工程开工前提供施工场地,如未按时提供,视为违约。6.违约行为:乙方未按时提交验收报告责任认定标准:乙方未按合同约定的时间提交验收报告,构成违约。示例说明:乙方应在工程完工后[具体时间]内提交验收报告,如未按时提交,视为违约。全文完。2024年二零二四年度屋顶翻新工程智能化施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程工期3.工程费用及支付方式3.1工程总费用3.2分阶段费用3.3支付方式3.4付款节点4.材料设备供应4.1材料设备品牌及型号4.2材料设备供应商4.3材料设备质量要求4.4材料设备供应时间5.工程施工要求5.1施工方案5.2施工质量标准5.3施工安全措施5.4施工进度要求6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间6.4验收结果处理7.工程保修7.1保修范围7.2保修期限7.3保修责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1附件一:工程图纸11.2附件二:施工方案11.3附件三:材料设备清单11.4附件四:其他相关文件12.合同签订及生效12.1合同签订时间12.2合同生效时间12.3合同备案13.合同变更及解除13.1变更条件13.2解除条件13.3变更及解除程序14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:有限公司乙方:建筑安装工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方注册地址甲方注册地址:省市区路号乙方注册地址:省市区路号1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2024年二零二四年度屋顶翻新工程智能化施工2.2工程地点省市区路号2.3工程规模总面积:10000平方米2.4工程内容包括屋顶防水、隔热、保温、光伏发电系统安装等2.5工程工期自合同签订之日起,共计120天3.工程费用及支付方式3.1工程总费用人民币壹佰万元整(¥1000000.00)3.2分阶段费用第一阶段:施工准备阶段,费用人民币叁拾万元整(¥300000.00)第二阶段:主体施工阶段,费用人民币伍拾万元整(¥500000.00)第三阶段:安装调试阶段,费用人民币贰拾万元整(¥200000.00)3.3支付方式甲方按乙方提交的发票和工程进度支付相应费用3.4付款节点第一阶段:合同签订后10日内支付第二阶段:主体施工完成50%后支付第三阶段:安装调试完成70%后支付剩余10%作为质保金,在工程验收合格后支付4.材料设备供应4.1材料设备品牌及型号防水材料:品牌型号隔热材料:品牌型号保温材料:品牌型号光伏发电系统:品牌型号4.2材料设备供应商甲方指定供应商4.3材料设备质量要求符合国家相关质量标准,具有合格证明4.4材料设备供应时间在工程开工前10日内供应完毕5.工程施工要求5.1施工方案乙方应制定详细的施工方案,包括施工工艺、施工顺序、施工组织等5.2施工质量标准按照国家相关施工质量标准执行,确保工程质量5.3施工安全措施制定安全施工方案,确保施工安全5.4施工进度要求按照合同约定的工期完成施工任务6.工程验收6.1验收标准按照国家相关施工质量标准进行验收6.2验收程序甲方组织验收小组,对工程进行验收6.3验收时间工程完工后10日内进行验收6.4验收结果处理验收合格后,甲方签署验收合格证书;验收不合格,乙方应在接到通知后15日内整改,重新验收8.违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按合同约定的时间完成工程,每延迟一天,应向甲方支付工程总费用1%的违约金。8.1.2乙方提供的材料设备不符合合同约定的质量要求,甲方有权要求乙方更换,并赔偿因此造成的损失。8.1.3甲方未按合同约定支付工程款项,每延迟一天,应向乙方支付已付款项1%的违约金。8.2违约责任承担8.2.1违约方应在接到违约通知之日起7日内,采取补救措施或支付违约金。8.2.2如果违约行为导致合同无法履行,非违约方有权解除合同,并要求违约方赔偿损失。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1合同双方应通过友好协商解决争议。9.1.2如果协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。9.2争议解决机构9.2.1如果双方同意仲裁,应选择省市仲裁委员会作为争议解决机构。9.3争议解决期限9.3.1自争议发生之日起,双方应在60日内解决争议。10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签署合同并签字盖章。10.1.2合同签订后,双方应及时履行合同约定的各项义务。10.2合同终止条件10.2.1工程按照合同约定完成并经甲方验收合格。10.2.2合同约定的其他终止条件达成。10.3合同解除条件10.3.1双方协商一致解除合同。10.3.2因不可抗力导致合同无法履行。10.3.3一方违约严重,经另一方要求解除合同。11.合同附件11.1附件一:工程图纸11.1.1工程图纸应包含屋顶翻新工程的所有设计细节。11.2附件二:施工方案11.2.1施工方案应详细说明施工步骤、材料使用、进度安排等。11.3附件三:材料设备清单11.3.1清单应列出所有材料设备的品牌、型号、数量、规格等信息。11.4附件四:其他相关文件11.4.1包括但不限于施工许可证、安全生产许可证、相关资质证书等。12.合同签订及生效12.1合同签订时间本合同自双方代表签字盖章之日起生效。12.2合同生效时间本合同自合同签订之日起生效。12.3合同备案本合同签订后,双方应按照国家相关法律规定进行备案。13.合同变更及解除13.1变更条件13.1.1双方协商一致,对本合同内容进行变更。13.2解除条件13.2.1出现合同约定的解除条件。13.3变更及解除程序13.3.1变更:双方应以书面形式提出变更请求,并经对方同意后生效。13.3.2解除:任何一方要求解除合同,应以书面形式通知对方,并说明理由。14.其他约定事项14.1双方应遵守国家法律法规,诚实守信,履行合同义务。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中提及的第三方,是指除合同双方外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。15.2第三方介入目的第三方的介入旨在提高工程质量和效率,确保合同履行,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。16.第三方介入方式16.1中介方中介方作为合同双方的沟通桥梁,负责协调双方关系,提供专业建议,协助合同履行。16.2监理方监理方负责对工程施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全生产。16.3咨询方咨询方提供专业咨询服务,包括技术、管理、法律等方面的建议。16.4检测方检测方负责对工程材料、设备、施工质量等进行检测,确保其符合国家标准。17.第三方责任限额17.1第三方责任界定第三方在合同履行过程中,其责任应限于其专业范围内,超出专业范围的责任由合同双方各自承担。17.2第三方责任限额17.2.1中介方:中介方的责任限额为合同总金额的1%,且最高不超过人民币伍拾万元整(¥500000.00)。17.2.2监理方:监理方的责任限额为合同总金额的1%,且最高不超过人民币伍拾万元整(¥500000.00)。17.2.3咨询方:咨询方的责任限额为合同总金额的0.5%,且最高不超过人民币二十伍万元整(¥250000.00)。17.2.4检测方:检测方的责任限额为合同总金额的0.5%,且最高不超过人民币二十伍万元整(¥250000.00)。18.第三方权利义务18.1第三方权利18.1.1中介方:有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料,有权对合同履行情况进行监督。18.1.2监理方:有权要求甲方和乙方按照合同约定提供施工条件,有权对施工过程进行监督。18.1.3咨询方:有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料,有权对合同履行提出建议。18.1.4检测方:有权要求甲方和乙方提供必要的样品和资料,有权对工程材料、设备、施工质量进行检测。18.2第三方义务18.2.1中介方:应保证提供的信息和资料真实、准确,应公正、公平地协调双方关系。18.2.2监理方:应按照合同约定履行监理职责,确保工程质量、进度和安全生产。18.2.3咨询方:应提供专业、合理的建议,对合同履行提供协助。18.2.4检测方:应按照国家标准和合同约定进行检测,确保检测结果的准确性和可靠性。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为服务与被服务关系,甲方应支付第三方服务费用。19.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为委托与被委托关系,乙方应按照合同约定配合第三方工作。19.3第三方与合同双方的关系第三方与合同双方的关系为独立第三方关系,不参与合同双方的权益分配。20.第三方变更及解除20.1第三方变更20.1.1合同双方协商一致,可以更换第三方。20.1.2变更第三方应提前通知合同双方,并签订补充协议。20.2第三方解除20.2.1第三方因自身原因无法继续履行职责,应提前通知合同双方,并采取必要措施避免损失。20.2.2合同双方协商一致,可以解除与第三方的合作关系。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸详细要求和说明:a.包含屋顶翻新工程的所有设计细节,包括结构、防水、隔热、保温、光伏发电系统等。b.图纸应按照国家相关标准绘制,并附有必要的文字说明。c.图纸应由具有相应资质的设计单位出具。2.附件二:施工方案详细要求和说明:a.详细说明施工步骤、施工工艺、施工顺序、施工组织等。b.施工方案应包含安全、质量、进度等方面的保障措施。c.施工方案应由具有相应资质的施工单位编制。3.附件三:材料设备清单详细要求和说明:a.列出所有材料设备的品牌、型号、数量、规格等信息。b.材料设备清单应与合同约定的品牌、型号、规格一致。c.材料设备清单应由甲方指定供应商提供。4.附件四:其他相关文件详细要求和说明:a.包括但不限于施工许可证、安全生产许可证、相关资质证书等。b.所有文件应真实有效,符合国家相关法律法规要求。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1乙方未按合同约定的时间完成工程1.2乙方提供的材料设备不符合合同约定的质量要求1.3甲方未按合同约定支付工程款项1.4第三方未能履行其职责,导致工程延误或质量问题2.违约责任认定标准2.1乙方未按合同约定的时间完成工程,每延迟一天,应向甲方支付工程总费用1%的违约金。2.2乙方提供的材料设备不符合合同约定的质量要求,甲方有权要求乙方更换,并赔偿因此造成的损失。2.3甲方未按合同约定支付工程款项,每延迟一天,应向乙方支付已付款项1%的违约金。2.4第三方未能履行其职责,其责任限额按照第17条的规定执行。3.违约责任示例说明3.2乙方提供的防水材料不符合合同约定的质量要求,甲方发现后要求乙方更换,乙方更换材料并赔偿因此造成的损失。3.3甲方在工程进度达到50%时,未能按照合同约定支付款项,乙方有权要求甲方支付违约金,计算方式为:已付款项×1%×10天。3.4监理方在履行职责过程中,未能及时发现施工质量问题,导致工程延误,监理方按照第17.2.2条的规定承担相应责任。全文完。2024年二零二四年度屋顶翻新工程智能化施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式1.4注册地址2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程进度安排3.1施工准备期3.2施工实施期3.3验收交付期4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量检验4.3质量保证5.工程费用及支付方式5.1工程费用总额5.2分阶段支付比例5.3支付时间及方式5.4付款条件6.材料设备供应6.1材料设备要求6.2材料设备供应责任6.3材料设备验收7.施工安全与环境保护7.1施工安全责任7.2安全防护措施7.3环境保护要求8.人员配置与管理8.1施工队伍组成8.2人员职责与权限8.3人员培训与考核9.施工现场管理9.1施工现场布置9.2施工现场安全9.3施工现场文明施工10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿标准12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同生效与期限13.1合同生效条件13.2合同期限13.3合同续签14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1甲方:_________有限公司1.1.2乙方:_________有限公司1.2法定代表人或授权代表1.2.1甲方法定代表人:_________1.2.2乙方法定代表人:_________1.3联系方式1.3.1甲方联系人:_________1.3.2乙方联系人:_________1.3.3甲方联系电话:_________1.3.4乙方联系电话:_________1.3.5甲方电子邮箱:_________1.3.6乙方电子邮箱:_________1.4注册地址1.4.1甲方注册地址:_________1.4.2乙方注册地址:_________2.工程概况2.1工程名称:2024年二零二四年度屋顶翻新工程智能化施工2.2工程地点:_________市_________区_________路_________号2.3工程规模:_________平方米2.4工程内容:包括但不限于屋顶防水、隔热、保温、智能化系统安装等3.工程进度安排3.1施工准备期:自合同签订之日起____个工作日内完成3.2施工实施期:自施工准备期结束之日起____个月3.3验收交付期:施工实施期结束后____个工作日内4.工程质量要求4.1质量标准:符合国家相关质量标准和规范要求4.2质量检验:甲方对工程进行全过程质量监督,乙方应积极配合4.3质量保证:乙方保证工程在合同期内无质量问题,如出现质量问题,乙方应负责无偿修复5.工程费用及支付方式5.1工程费用总额:人民币_________万元整5.2分阶段支付比例:5.2.1施工准备期:合同签订后支付合同总额的10%5.2.2施工实施期:每完成工程量达到合同总额的20%后支付5.2.3验收交付期:工程验收合格后支付合同总额的30%5.2.4保修期满后支付合同总额的10%5.3支付时间及方式:按上述比例及时间节点,通过银行转账方式支付5.4付款条件:乙方提交发票、工程进度报告、验收报告等资料后,甲方应在____个工作日内完成支付6.材料设备供应6.1材料设备要求:乙方应按照合同约定及甲方要求,提供符合质量标准的材料设备6.2材料设备供应责任:乙方负责材料设备的采购、运输、验收及安装6.3材料设备验收:甲方对材料设备进行验收,如有不合格,乙方应负责更换或退货7.施工安全与环境保护7.1施工安全责任:乙方负责施工现场的安全管理,确保施工人员安全7.2安全防护措施:乙方应采取必要的安全防护措施,如设置安全警示标志、配备安全防护用品等7.3环境保护要求:乙方应遵守国家及地方环保法规,采取有效措施减少施工对环境的影响8.人员配置与管理8.1施工队伍组成8.1.1乙方应提供具备相应资质的施工队伍,包括但不限于项目经理、技术负责人、施工人员等8.1.2施工队伍应具备完成本工程所需的技能和经验8.2人员职责与权限8.2.1项目经理负责全面管理施工队伍,确保工程进度和质量8.2.2技术负责人负责技术指导和质量控制8.2.3施工人员应按照项目经理和技术负责人的要求执行施工任务8.3人员培训与考核8.3.1乙方应对施工人员进行必要的培训,确保其了解工程要求和安全操作规程8.3.2甲方有权对施工人员进行考核,考核不合格者不得参与施工9.施工现场管理9.1施工现场布置9.1.1乙方应按照工程需要合理布置施工现场,确保施工顺利进行9.1.2施工现场应设置明显的工程标识和警示标志9.2施工现场安全9.2.1乙方应制定安全管理制度,定期进行安全检查,确保施工安全9.2.2发生安全事故时,乙方应立即采取措施,并报告甲方9.3施工现场文明施工9.3.1乙方应保持施工现场整洁,不得乱堆乱放材料设备9.3.2乙方应遵守施工现场的环保要求,减少对周边环境的影响10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决程序10.2.1提起诉讼前,双方应书面通知对方,并给予对方____个工作日的答复期10.2.2在诉讼过程中,双方应积极配合法院调查取证10.3争议解决地点10.3.1合同履行地人民法院11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定时间完成工程11.1.2乙方提供的材料设备不符合合同约定11.1.3乙方未按合同约定进行施工现场管理11.1.4乙方未按合同约定履行保修义务11.2违约责任承担11.2.1乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失11.2.2甲方有权要求乙方继续履行合同或解除合同11.3违约赔偿标准11.3.1违约金按合同总价的____%计算11.3.2实际损失超过违约金的,甲方有权要求乙方赔偿实际损失12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1乙方严重违约,甲方有权解除合同12.1.2不可抗力导致合同无法履行12.2合同终止条件12.2.1工程按合同约定完成,经验收合格12.2.2双方协商一致解除合同12.3合同解除与终止程序12.3.1合同解除或终止前,双方应书面通知对方12.3.2合同解除或终止后,双方应妥善处理剩余事宜13.合同生效与期限13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同经甲方审核批准13.2合同期限13.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为____个月13.3合同续签13.3.1本合同期满前,双方可协商续签14.其他约定事项14.1不可抗力14.1.1不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等14.1.2发生不可抗力事件,双方应协商解决,如无法解决,可按合同约定解除合同14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、施工组织设计等14.3合同份数14.3.1本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的,根据合同需要介入合同履行过程中的任何个人、企业或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询公司、保险公司等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围应限于合同约定的范围内,包括但不限于工程质量监督、工程进度控制、工程成本管理、风险评估等。15.2.2第三方介入的具体工作内容应在合同中明确约定。16.第三方责任限额16.1第三方责任界定16.1.1第三方在履行合同过程中产生的责任,应根据其提供的服务的性质和内容进行界定。16.1.2第三方应承担因其自身原因导致的合同履行不符合约定而产生的直接责任。16.2第三方责任限额16.2.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和合同约定进行确定。16.2.2第三方的责任限额不得超过合同总价的____%。16.2.3第三方责任限额的具体数额应在合同中明确约定。17.第三方责任免除17.1第三方责任免除条件17.1.1因不可抗力导致合同履行受阻,第三方不承担责任。17.1.2因甲方或乙方的行为导致合同履行受阻,第三方不承担责任。17.2第三方责任免除程序17.2.1第三方应立即向甲乙双方通报责任免除的条件和理由。17.2.2甲乙双方应在收到通报后____个工作日内确认责任免除。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方责任划分18.1.1第三方应按照合同约定向甲方提供服务,并对服务结果负责。18.1.2甲方对第三方的服务质量进行监督,并对第三方的工作成果进行验收。18.2第三方与乙方责任划分18.2.1第三方应按照合同约定向乙方提供服务,并对服务结果负责。18.2.2乙方对第三方的服务质量进行监督,并对第三方的工作成果进
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年山东淄博高新区“服务基层人才专项”招募150人管理单位笔试遴选500模拟题附带答案详解
- 师德师风个人述评报告范文(7篇)
- 2024小学太阳能发电项目合同范本3篇
- 2025年山东济宁城投控股集团招聘工作人员109管理单位笔试遴选500模拟题附带答案详解
- 2025年山东济南市济阳国资投资控股集团限公司招聘1人管理单位笔试遴选500模拟题附带答案详解
- 2025年山东济南商河县招聘教师442人历年管理单位笔试遴选500模拟题附带答案详解
- 2025年山东桓台县事业单位招考人员管理单位笔试遴选500模拟题附带答案详解
- 2025年山东枣庄市峄城区法院招考事业单位工作人员管理单位笔试遴选500模拟题附带答案详解
- 2025年山东德州齐河县事业单位招聘206人历年管理单位笔试遴选500模拟题附带答案详解
- 2025年山东德州庆云县人民医院招聘备案制工作人员60人历年管理单位笔试遴选500模拟题附带答案详解
- 水利工程常用规范、标准汇总
- 现场生命急救知识与技能学习通课后章节答案期末考试题库2023年
- 大学美育知到章节答案智慧树2023年延边大学
- 专业英语四级模拟试卷450(题后含答案及解析)
- 小学二年级道德与法治学业质量评价方案
- 外贸函电-报盘及外贸函电模板大全
- 施工总平面布置图及说明及施工现场平面布置图
- 环境影响评价常用计算系数
- 工程数量管理规定
- 高边坡监控量测方案
- PEP英语四年级上册Unit 4 My home 教学反思
评论
0/150
提交评论