2024年版工程建设施工合同及材料供应

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年版工程建设施工合同及材料供应本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3材料供应方第二条工程内容及范围2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程时间表第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4支付时间表第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.2质量控制措施4.3验收标准第五条材料供应5.1材料供应方责任5.2材料质量标准5.3材料供应时间及数量5.4材料价格及支付第六条工期延误6.1工期延误的责任及赔偿6.2工期延误的申请及批准第七条合同变更7.1合同变更的条件7.2合同变更的程序第八条违约责任8.1违约行为的界定8.2违约责任的处理第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一条合同的转让11.1合同转让的条件11.2合同转让的程序第十二条保密条款12.1保密信息的定义12.2保密义务及期限第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1不可抗力14.2税收14.3合同的副本14.4合同的修改与补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3材料供应方第二条工程内容及范围2.1工程概述工程内容包括：建筑工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程等，具体工程项目的名称、内容和规模详见附件一。2.2工程地点工程地点位于____________________，具体位置和界限详见附件二。2.3工程规模工程规模为：____________________，具体规模和标准详见附件三。2.4工程时间表工程的开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。具体工程项目的施工时间表详见附件四。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指承包方根据本合同约定，完成全部工程内容所应得的报酬。合同总价详见附件五。3.2价格调整机制价格调整机制是指在合同执行过程中，由于市场行情变化、政策调整等原因，可能导致合同总价发生变化的调整机制。具体调整办法详见附件六。3.3支付方式支付方式是指发包方按照本合同约定，向承包方支付合同价款的方式。支付方式包括：预付款、进度付款、竣工付款等。具体支付方式详见附件七。3.4支付时间表支付时间表是指发包方按照本合同约定，向承包方支付合同价款的时间表。具体支付时间表详见附件八。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求工程质量要求符合国家相关法律法规、行业标准和规范，并达到合同约定的质量等级。具体质量要求详见附件九。4.2质量控制措施承包方应按照合同约定的质量要求，制定并实施质量控制措施，确保工程质量。质量控制措施包括：质量管理体系、质量检查、验收等。具体质量控制措施详见附件十。4.3验收标准工程验收标准是指按照本合同约定，对工程质量、安全、进度等方面的评价标准。工程验收分为初步验收和最终验收，具体验收标准详见附件十一。第五条材料供应5.1材料供应方责任材料供应方应按照本合同约定，按时、按质、按量供应工程所需的材料。材料供应方的责任包括：材料质量、供应时间、供应数量等。具体责任规定详见附件十二。5.2材料质量标准材料质量标准是指按照本合同约定，对供应材料的质量要求。材料质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。具体质量要求详见附件十三。5.3材料供应时间及数量材料供应时间及数量是指材料供应方按照本合同约定，供应材料的时间和数量要求。具体供应时间表详见附件十四。5.4材料价格及支付材料价格及支付是指材料供应方按照本合同约定，供应材料的单价和总价，以及支付方式。具体价格及支付方式详见附件十五。第六条工期延误6.1工期延误的责任及赔偿工期延误是指由于承包方原因导致工程进度延迟的情况。工期延误的责任及赔偿按照本合同约定执行。具体规定详见附件十六。6.2工期延误的申请及批准工期延误的申请及批准是指承包方在工程进度出现延误时，向发包方提出的工期延长申请，以及发包方对申请的批准程序。具体申请及批准程序详见附件十七。第八条违约责任8.1违约行为的界定8.2违约责任的处理违约责任的处理按照本合同约定执行。违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金、继续履行等。具体处理办法详见附件十八。第九条争议解决9.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼等。双方应通过协商解决争议，协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构争议解决机构是指双方约定的仲裁机构或人民法院。具体机构详见附件十九。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。合同的生效条件还包括满足法律法规、行政规章等要求。10.2合同终止条件合同终止条件包括履行完毕、解除合同、到期未续签等。合同终止后，各方应按照本合同约定处理后续事宜。10.3合同解除条件合同解除条件包括不可抗力、违约行为等。合同解除后，各方应按照本合同约定处理后续事宜。第十一条合同的转让11.1合同转让的条件合同转让是指合同各方将其合同权利和义务全部或部分转让给第三方。合同转让应取得各方同意，并符合法律法规、行政规章等要求。11.2合同转让的程序合同转让的程序包括通知对方、协商转让事宜、签订转让协议等。具体程序详见附件二十。第十二条保密条款12.1保密信息的定义保密信息是指合同各方在合同履行过程中产生或获取的，未公开且具有商业价值的信息。保密信息包括技术秘密、商业秘密等。12.2保密义务及期限保密义务及期限是指合同各方对保密信息承担的保护义务和保密期限。各方应在合同约定的期限内对保密信息予以保密，并按照约定方式处理保密信息。具体规定详见附件二十一。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼等。双方应通过协商解决争议，协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力导致合同不能履行或部分履行，各方应按照本合同约定处理后续事宜。14.2税收合同各方应依法缴纳与合同履行相关的税费。税费的计算、支付等事项详见附件二十二。14.3合同的副本合同各方均持有本合同的副本，副本具有同等法律效力。各方应妥善保管合同副本，并不得对外公开。14.4合同的修改与补充合同的修改与补充应经各方协商一致，并以书面形式进行。修改与补充的内容与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义第三方是指除甲乙方之外的，参与或协助完成本合同约定的工程项目建设任务的法人或其他组织。第三方可以包括设计单位、监理单位、施工单位、材料供应单位等。1.2第三方责任第三方应按照本合同约定，履行其职责，并对其提供的产品或服务的质量、安全等方面承担责任。第二条第三方介入的程序2.1第三方选择甲乙方根据本合同约定，选择合适的第三方。选择第三方时，应考虑第三方的资质、经验、信誉等因素。2.2第三方介入协议甲乙方与第三方签订第三方介入协议，明确双方的权利义务。第三方介入协议应包括但不限于：第三方职责、第三方工作范围、第三方责任限额等。2.3第三方介入程序第三方介入程序包括：第三方参与工程设计、施工、监理等环节的工作，甲乙方对第三方工作的监督、检查等。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指甲乙方根据本合同约定，对第三方承担的责任限制。第三方责任限额包括经济责任限额、工期责任限额等。3.2第三方责任限额的确定第三方责任限额的确定应考虑第三方的资质、经验、信誉等因素，并在第三方介入协议中明确。3.3第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整应经甲乙方协商一致，并以书面形式进行。调整后的责任限额应纳入第三方介入协议。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的权利义务第三方与甲乙方的权利义务应在本合同及第三方介入协议中明确。第三方应按照合同约定履行其职责，甲乙方应按照合同约定支付第三方报酬。4.2第三方与甲乙方的沟通协作第五条第三方违约处理5.1第三方违约行为的界定5.2第三方违约责任的处理第三方违约责任的处理按照本合同及第三方介入协议约定执行。违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金、继续履行等。第六条第三方退出机制6.1第三方退出条件第三方退出条件包括合同履行完毕、解除合同、到期未续签等。第三方退出机制应在本合同及第三方介入协议中明确。6.2第三方退出程序第三方退出程序包括：通知甲乙方、处理后续事宜、移交工作等。第三方退出程序应在本合同及第三方介入协议中明确。第七条第三方介入对合同其他各方的影响7.1第三方介入对发包方的影响第三方介入不影响发包方的权利义务。发包方应按照本合同约定，向承包方支付合同价款，并对工程质量、安全、进度等方面进行监督。7.2第三方介入对承包方的影响第三方介入不影响承包方的权利义务。承包方应按照本合同约定，完成工程项目建设任务，并按照约定向第三方支付报酬。7.3第三方介入对材料供应方的影响第三方介入不影响材料供应方的权利义务。材料供应方应按照本合同约定，按时、按质、按量供应工程所需的材料。第八条第三方介入的合同变更8.1合同变更条件合同变更条件包括：工程变更、合同约定的事由等。合同变更应经甲乙方协商一致，并以书面形式进行。8.2合同变更程序合同变更程序包括：提出变更请求、协商变更内容、签订变更协议等。合同变更协议应明确变更后的权利义务。第九条第三方介入与合同解除9.1合同解除条件合同解除条件包括：不可抗力、违约行为等。合同解除应经甲乙方协商一致，并以书面形式进行。9.2合同解除程序合同解除程序包括：通知对方、处理后续事宜、解除合同等。合同解除后，各方应按照本合同约定处理后续事宜。第十条第三方介入与争议解决10.1第三方介入争议解决第三方介入引发的争议，应通过甲乙方协商解决。协商不成的，可按照本合同约定的争议解决方式进行解决。10.2第三方作为争议第三方第三方作为争议第三方时，应按照本合同及第三方介入协议约定，承担相应的第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程项目的名称、内容和规模附件二：工程地点的具体位置和界限附件三：工程规模的详细描述附件四：工程时间表附件五：合同总价及付款方式附件六：价格调整机制附件七：支付时间表附件八：工程质量要求及标准附件九：质量控制措施附件十：验收标准附件十一：材料供应方的责任及义务附件十二：材料质量标准附件十三：材料供应时间表及数量附件十四：材料价格及支付方式附件十五：工期延误的责任及赔偿附件十六：工期延误的申请及批准附件十七：合同变更的条件及程序附件十八：违约责任及处理办法附件十九：争议解决机构及方式附件二十：合同转让的条件及程序附件二十一：保密信息的定义及处理方式附件二十二：税费的计算及支付方式说明二：违约行为及责任认定：1.发包方违约行为：未按时支付工程款提供的场地、设施等不符合工程要求干涉承包方正常施工责任认定：未按时支付工程款的，需支付违约金，违约金按逾期支付金额的每天千分之一计算。提供的场地、设施等不符合工程要求的，需在规定时间内改正，或承担由此造成的损失。干涉承包方正常施工的，需停止干涉，并承担由此造成的损失。示例说明：如发包方未按时支付工程款，根据合同约定，需支付违约金，违约金按逾期支付金额的每天千分之一计算。2.承包方违约行为：未按时完成工程任务工程质量不符合约定标准擅自变更工程内容责任认定：未按时完成工程任务的，需支付违约金，违约金按逾期完成天数的每天工程总价的千分之一计算。工程质量不符合约定标准的，需在规定时间内改正，或承担由此造成的损失。擅自变更工程内容的，需承担由此产生的额外费用。示例说明：如承包方未按时完成工程任务，根据合同约定，需支付违约金，违约金按逾期完成天数的每天工程总价的千分之一计算。说明三：