2024版数据中心建设项目施工分包劳务合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版数据中心建设项目施工分包劳务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工内容3.1施工范围3.2施工内容描述3.3施工质量要求4.施工组织与管理4.1施工组织机构4.2施工人员配备4.3施工进度计划4.4施工现场管理5.工程量及计价方式5.1工程量清单5.2计价方式5.3付款方式6.技术规范与标准6.1国家及行业标准6.2企业内部规范6.3施工图纸及技术资料7.施工进度与验收7.1施工进度要求7.2验收标准7.3验收程序8.施工安全与环境保护8.1施工安全责任8.2安全生产措施8.3环境保护要求9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除与终止13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力发生时的处理13.3不可抗力解除后的处理14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件效力14.3合同附件修改程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式甲方联系人：[甲方联系人姓名]甲方联系电话：[甲方联系电话]乙方联系人：[乙方联系人姓名]乙方联系电话：[乙方联系电话]2.项目概况2.1项目名称数据中心建设项目2.2项目地点[具体项目地址]2.3项目规模[项目总建筑面积/占地面积等]2.4项目工期[项目开工日期]至[项目竣工日期]3.施工内容3.1施工范围包括但不限于土建工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、消防工程等。3.2施工内容描述详细描述各项施工内容，如土建工程包含主体结构、装饰装修、屋面工程等；电气工程包含强弱电系统、照明系统等。3.3施工质量要求严格按照国家及行业标准执行，确保工程质量达到优良等级。4.施工组织与管理4.1施工组织机构甲方成立项目领导小组，负责项目总体协调；乙方成立项目管理部，负责具体施工管理工作。4.2施工人员配备乙方应配备足够的施工人员，确保施工进度和质量。施工人员应具备相应的资质证书。4.3施工进度计划乙方应根据项目特点和施工条件，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。4.4施工现场管理乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工安全、文明、有序。5.工程量及计价方式5.1工程量清单乙方应根据施工图纸及设计要求，编制详细的工程量清单，并报甲方审核。5.2计价方式采用工程量清单计价，按照国家及行业相关标准执行。5.3付款方式按照工程进度及甲方审核通过的工程量清单，分期支付工程款。6.技术规范与标准6.1国家及行业标准严格执行国家及行业相关技术规范与标准。6.2企业内部规范乙方应遵守甲方企业内部规范，确保施工质量。6.3施工图纸及技术资料乙方应按照施工图纸及技术资料进行施工，如需修改，应经甲方同意。8.施工安全与环境保护8.1施工安全责任乙方应承担施工过程中的安全责任，确保施工人员的人身安全及工程安全。8.2安全生产措施乙方应制定安全生产措施，包括但不限于安全教育培训、安全防护设施、应急预案等。8.3环境保护要求乙方应遵守国家及地方环保法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染。9.争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同执行过程中的争议，协商不成的，提交[仲裁机构名称]仲裁。9.2争议解决机构[仲裁机构名称]，仲裁地点为[仲裁地点]。9.3争议解决程序按照[仲裁机构名称]的仲裁规则进行。10.违约责任10.1违约情形包括但不限于工期延误、工程质量不合格、擅自改变施工方案、拖欠工程款等。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际损失及合同约定计算。11.合同解除与终止11.1合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等。11.2合同终止条件合同期满或双方协商一致解除合同。11.3合同解除与终止程序12.合同生效与变更12.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。12.2合同变更程序任何合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。12.3合同解除与终止合同解除或终止，不影响已生效条款的执行。13.不可抗力13.1不可抗力定义指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。13.2不可抗力发生时的处理发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失。13.3不可抗力解除后的处理不可抗力事件解除后，双方应尽快恢复施工，并按照合同约定继续履行。14.其他约定事项14.1合同附件合同附件包括但不限于施工图纸、技术资料、工程量清单、付款计划等。14.2合同附件效力合同附件与合同具有同等法律效力。14.3合同附件修改程序合同附件的修改需经双方协商一致，并以书面形式签字盖章。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲乙双方以外的，为合同履行提供咨询、监理、检测、鉴定、仲裁等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入方式1.中介方：为甲乙双方提供信息交流、合同谈判、签订等服务的第三方；2.监理方：对工程施工过程进行监督管理的第三方；3.检测方：对工程质量进行检测的第三方；4.鉴定方：对工程质量、技术问题等进行鉴定的第三方；5.仲裁方：在争议解决过程中介入的第三方。15.3第三方责任15.3.1第三方责任限额第三方在履行职责过程中产生的责任，其责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方服务协议中明确。15.3.2第三方责任范围第三方的责任范围限于其服务内容，不包括因甲乙双方违约行为所导致的责任。15.3.3第三方责任承担第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。16.甲乙方额外条款及说明16.1甲乙方责任划分在第三方介入的情况下，甲乙双方的责任划分如下：1.甲方责任：负责合同履行的总体协调，对第三方服务内容进行监督和验收；2.乙方责任：按照合同要求，完成施工任务，接受第三方监督，配合第三方开展工作。16.2第三方服务协议1.服务内容、范围及标准；2.服务期限；3.费用及支付方式；4.第三方责任及赔偿；5.保密条款。16.3第三方变更如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并以书面形式通知对方。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系为服务与被服务关系，甲方对第三方的服务内容、质量及进度进行监督。17.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系为监督与被监督关系，乙方应接受第三方的监督管理，确保施工质量。17.3第三方与施工人员的划分第三方对施工人员进行监督，施工人员应服从第三方管理，确保施工安全、质量。17.4第三方与材料供应商的划分第三方对材料供应商进行监督，确保材料质量符合合同要求。17.5第三方与监理单位的划分如监理单位存在，第三方与监理单位为平行关系，各自履行职责，相互配合。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方基本信息表要求：详细填写甲乙双方的基本信息，包括名称、地址、联系方式等。2.附件二：项目概况表要求：详细描述项目名称、地点、规模、工期等信息。3.附件三：施工内容明细表要求：列出施工范围、施工内容描述、施工质量要求等。4.附件四：施工组织机构图要求：展示甲乙双方的施工组织机构，包括部门设置、人员配备等。5.附件五：施工进度计划表要求：详细列出施工进度计划，包括各阶段开始和结束时间。6.附件六：工程量清单要求：按照国家及行业标准，详细列出工程量清单。7.附件七：计价方式说明要求：说明计价方式，包括单价、总价、结算方式等。8.附件八：技术规范与标准要求：列出国家及行业标准，以及企业内部规范。9.附件九：施工图纸及技术资料要求：提供完整的施工图纸及技术资料。10.附件十：安全生产措施及应急预案要求：详细列出安全生产措施及应急预案。11.附件十一：环境保护措施及应急预案要求：详细列出环境保护措施及应急预案。12.附件十二：第三方服务协议要求：详细列出第三方服务内容、范围、费用、责任等。13.附件十三：争议解决程序及仲裁规则要求：详细列出争议解决程序及仲裁规则。14.附件十四：合同附件修改记录要求：记录合同附件的修改情况，包括修改内容、修改日期等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：工期延误责任认定标准：实际工期超过合同约定工期，且无正当理由。示例说明：若乙方未能在合同约定的工期内完成工程，应承担违约责任，如支付违约金。2.违约行为：工程质量不合格责任认定标准：工程质量不符合国家及行业标准，经第三方检测鉴定确认。示例说明：若工程质量经检测鉴定不合格，乙方应承担修复责任，直至达到合格标准。3.违约行为：擅自改变施工方案责任认定标准：未经甲方同意，乙方擅自改变施工方案，导致工程质量、进度等受到影响。示例说明：若乙方未经甲方同意，擅自更改施工方案，导致工程进度延误，应承担违约责任。4.违约行为：拖欠工程款责任认定标准：乙方未按照合同约定支付工程款。示例说明：若乙方拖欠工程款，甲方有权要求乙方支付滞纳金。5.违约行为：不可抗力事件责任认定标准：因不可抗力事件导致合同无法履行，且双方均无过错。示例说明：若因自然灾害等原因导致合同无法履行，双方可根据实际情况协商解决。全文完。2024版数据中心建设项目施工分包劳务合同1本合同目录一览1.1合同概述1.2合同双方基本信息1.3合同标的1.4合同工期1.5工程量清单1.6工程款支付方式1.7工程进度款支付节点1.8工程验收标准1.9工程质量保证期1.10安全生产责任1.11保险责任1.12合同变更及解除1.13违约责任1.14争议解决1.15合同生效及终止1.16合同附件第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1.1合同编号1.1.2合同名称1.1.3合同签订日期1.1.4合同签订地点1.1.5合同双方名称及法定代表人1.1.6合同签订依据及目的第二条合同双方基本信息2.1甲方（建设方）名称、地址、联系人、联系电话等2.2乙方（分包方）名称、地址、联系人、联系电话等2.3合同项目名称、地点、规模等第三条合同标的3.1工程内容概述3.2工程范围及具体要求3.3工程量清单及计量方式第四条合同工期4.1工程总工期4.2各分部分项工程工期4.3工期延误责任及处理第五条工程量清单5.1工程量清单编制依据5.2工程量清单内容5.3工程量清单计量单位第六条工程款支付方式6.1预付款比例及支付时间6.2进度款支付比例及支付时间6.3结算款支付比例及支付时间第七条工程进度款支付节点7.1工程进度款支付节点划分7.2各节点支付条件7.3支付时间及方式7.4支付凭证及手续第八条工程验收标准8.1验收依据及标准8.2验收程序8.3验收合格标准8.4验收不合格处理8.5验收报告及备案第九条工程质量保证期9.1质量保证期期限9.2质量保证期内责任9.3质量问题处理流程9.4质量保证金及返还条件第十条安全生产责任10.1安全生产责任主体10.2安全生产管理制度10.3安全生产教育培训10.4安全生产事故处理10.5安全生产责任追究第十一条保险责任11.1保险种类及范围11.2保险费用承担11.3保险合同签订11.4保险理赔流程11.5保险事故处理第十二部合同变更及解除12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同解除条件12.4合同解除程序12.5合同变更或解除后的处理第十三部违约责任13.1违约情形及定义13.2违约责任承担方式13.3违约赔偿计算方法13.4违约责任追究程序第十四部争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决程序14.3争议解决机构14.4争议解决费用承担14.5争议解决后的合同执行第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方介入的定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行环节的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保障合同双方的权益，或提供专业服务。15.2第三方介入的类型15.2.1监理方：负责对合同履行过程中的工程质量、进度、安全等方面进行监督和管理。15.2.2设计方：提供合同项目的设计服务，确保设计方案的合理性和可行性。15.2.3造价咨询方：提供合同项目的造价咨询和服务，确保工程成本的合理控制。15.2.4其他第三方：根据合同履行需要，甲乙双方可协商确定的其他第三方。15.3第三方介入的协议15.3.1甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。15.3.2第三方介入协议应作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和风险程度确定。15.4.2第三方责任限额应在第三方介入协议中明确约定，并经甲乙双方认可。15.4.3第三方责任限额包括但不限于：因第三方自身原因导致的损失、因第三方违反协议导致的损失等。15.5第三方与甲乙双方的关系15.5.1第三方应独立于甲乙双方，不得受任何一方的影响。15.5.2第三方应遵守本合同及相关法律法规，确保其提供的服务符合合同要求。15.5.3第三方在履行职责过程中，应充分尊重甲乙双方的合法权益。15.6第三方介入的额外条款15.6.1第三方介入后，甲乙双方应与第三方保持密切沟通，确保信息畅通。15.6.2第三方介入过程中，甲乙双方应各自承担相应的费用，具体费用由第三方介入协议约定。15.6.3第三方介入过程中，若发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的，可按本合同第十四部“争议解决”的规定处理。15.7第三方与其他各方的划分说明15.7.1第三方与甲乙双方之间的责任划分：第三方仅对甲乙双方负责，不对其他第三方承担责任。15.7.2第三方与施工人员的关系：第三方应确保施工人员遵守合同要求，对施工人员的行为负责。15.7.3第三方与材料供应商的关系：第三方应与材料供应商签订相关协议，确保材料质量符合合同要求。15.7.4第三方与监理机构的关系：若合同中有监理机构，第三方应与监理机构协同工作，共同保障工程质量。15.8第三方介入的变更和解除15.8.1第三方介入的变更：如需变更第三方介入协议，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。15.8.2第三方介入的解除：如需解除第三方介入协议，甲乙双方应书面通知第三方，并按协议约定处理后续事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方营业执照副本要求：提供双方营业执照副本的清晰复印件，并加盖公章。说明：作为合同签订的法律依据，证明双方具备合法经营资格。2.附件二：合同双方法定代表人身份证明要求：提供双方法定代表人的身份证明文件，如身份证、护照等。说明：证明合同双方法定代表人的身份，确保合同签订的有效性。3.附件三：工程量清单要求：详细列出合同项目的工程量，并注明计量单位。说明：作为合同履行的重要依据，明确工程量及计量方式。4.附件四：工程设计图纸要求：提供合同项目的工程设计图纸，确保设计方案的合理性和可行性。说明：作为合同履行的重要依据，指导施工过程。5.附件五：工程进度计划要求：详细列出合同项目的进度计划，包括各分部分项工程的工期安排。说明：作为合同履行的重要依据，确保工程按计划推进。6.附件六：工程验收报告要求：提供工程验收报告，包括验收时间、验收结果、验收意见等。说明：作为合同履行的重要依据，证明工程已按合同要求完成。7.附件七：工程结算报告要求：提供工程结算报告，包括结算依据、结算金额、结算时间等。说明：作为合同履行的重要依据，明确工程款的支付。8.附件八：安全生产责任书要求：签订安全生产责任书，明确甲乙双方及第三方的安全生产责任。说明：作为合同履行的重要依据，确保安全生产。9.附件九：保险合同要求：提供保险合同，明确保险种类、保险金额、保险期限等。说明：作为合同履行的重要依据，保障合同双方的权益。10.附件十：第三方介入协议要求：提供第三方介入协议，明确第三方的职责、权利和义务。说明：作为合同履行的重要依据，确保第三方介入的有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程进度款责任认定标准：甲方未按时支付工程进度款，每逾期一日，应向乙方支付合同金额千分之二的违约金。示例说明：若合同约定每月10日支付进度款，甲方于15日支付，则应支付从11日至14日的违约金。2.违约行为：乙方未按时完成工程进度责任认定标准：乙方未按时完成工程进度，每逾期一日，应向甲方支付合同金额千分之二的违约金。示例说明：若合同约定每月30日完成工程进度，乙方于31日完成，则不承担违约责任。3.违约行为：第三方违反安全生产规定责任认定标准：第三方违反安全生产规定，造成事故或损失，应承担相应的法律责任。示例说明：若第三方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失，第三方应承担相应的赔偿责任。4.违约行为：第三方未按时完成设计或监理任务责任认定标准：第三方未按时完成设计或监理任务，每逾期一日，应向甲乙双方支付合同金额千分之二的违约金。示例说明：若合同约定第三方在30日内完成设计任务，第三方于35日完成，则应支付从31日至34日的违约金。全文完。2024版数据中心建设项目施工分包劳务合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限1.6合同双方2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目进度3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准3.4施工技术要求4.施工组织及人员4.1施工组织机构4.2施工人员资质要求4.3施工人员配置4.4施工人员培训5.施工进度安排5.1施工计划5.2施工节点5.3施工验收5.4施工延期6.工程量及计价6.1工程量计算规则6.2计价方式6.3计价依据6.4工程款支付7.材料设备供应7.1材料设备采购7.2材料设备质量要求7.3材料设备验收7.4材料设备保管8.施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场安全8.3施工现场环保8.4施工现场文明施工9.验收及交付9.1验收标准9.2验收程序9.3验收时间9.4工程交付10.保修期及维修10.1保修期10.2保修责任10.3维修责任10.4保修费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.其他约定14.1合同附件14.2合同变更14.3合同终止14.4合同附件清单第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同名称：2024版数据中心建设项目施工分包劳务合同1.2合同编号：DZJS2024SF0011.3合同签订日期：2024年3月15日1.4合同生效日期：合同签订之日起生效1.5合同期限：自合同生效之日起至2025年3月14日1.6合同双方1.6.1分包方：劳务分包有限公司1.6.2总包方：数据中心建设有限公司1.7合同目的：明确双方在数据中心建设项目中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行。第二条项目概述2.1项目名称：2024版数据中心建设项目2.2项目地点：市区街道2.3项目规模：占地面积10,000平方米，建筑面积50,000平方米2.4项目内容：数据中心基础设施建设、设备安装、系统集成等2.5项目进度：2.5.1土建工程：2024年3月16日至2024年7月15日2.5.2设备安装：2024年7月16日至2024年10月15日2.5.3系统集成：2024年10月16日至2024年12月15日第三条施工范围及内容3.1施工范围：数据中心建设项目中的劳务分包部分3.2施工内容：3.2.1土建工程劳务：土方开挖、基础施工、主体结构施工等3.2.2设备安装劳务：冷水机组、UPS电源、消防设备等安装3.2.3系统集成劳务：网络布线、服务器安装、监控系统调试等3.3施工标准：3.3.1土建工程：符合国家相关施工规范和标准3.3.2设备安装：设备安装符合设备厂家技术要求和行业规范3.3.3系统集成：系统集成符合国家标准和用户需求第四条施工组织及人员4.1施工组织机构：分包方设立项目现场管理机构，负责施工组织、协调和管理4.2施工人员资质要求：4.2.1土建工程：具备相应等级的施工资质证书4.2.2设备安装：具备相应等级的设备安装资质证书4.2.3系统集成：具备信息系统集成资质证书4.3施工人员配置：4.3.1土建工程：项目经理1名，技术负责人1名，施工人员若干4.3.2设备安装：项目经理1名，技术负责人1名，施工人员若干4.3.3系统集成：项目经理1名，技术负责人1名，施工人员若干4.4施工人员培训：分包方负责对施工人员进行必要的技术和安全培训第五条施工进度安排5.1施工计划：按照项目进度计划进行施工，确保各阶段任务按时完成5.2施工节点：5.2.1土建工程：2024年7月15日完成主体结构施工5.2.2设备安装：2024年10月15日完成设备安装5.2.3系统集成：2024年12月15日完成系统集成5.3施工验收：每个施工节点完成后，进行验收，合格后方可进入下一阶段施工5.4施工延期：如因不可抗力等原因导致施工延期，需及时通知总包方，并协商调整施工计划第六条工程量及计价6.1工程量计算规则：按照国家相关工程量计算规范执行6.2计价方式：采用综合单价计价6.3计价依据：参照市场价格和合同约定6.4工程款支付：6.4.1预付款：合同签订后5个工作日内支付6.4.2进度款：每个施工节点完成后5个工作日内支付6.4.3结算款：项目完工验收合格后15个工作日内支付6.4.4保修金：项目完工验收合格后30日内支付，保修期满后无息退还第七条材料设备供应7.1材料设备采购：由总包方负责材料设备的采购，分包方负责具体供应7.2材料设备质量要求：7.2.1符合国家相关质量标准7.2.2符合项目设计要求7.3材料设备验收：7.3.1材料设备进场时，分包方应进行验收，确认合格后方可使用7.3.2验收不合格的，应及时通知总包方处理7.4材料设备保管：7.4.1分包方负责材料设备的保管，确保安全、完整7.4.2保管费用由分包方承担第八条施工现场管理8.1施工现场布置：8.1.1分包方应按照项目需求进行施工现场布置，确保施工环境整洁、安全8.1.2施工现场应设置明显的警示标志，防止安全事故发生8.2施工现场安全：8.2.1分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准8.2.2施工现场应配备必要的安全防护设施，确保施工人员安全8.3施工现场环保：8.3.1分包方应采取有效措施，减少施工过程中的环境污染8.3.2施工垃圾应及时清理，不得随意堆放8.4施工现场文明施工：8.4.1分包方应遵守施工现场文明施工规范8.4.2施工现场应保持整洁，不得乱扔垃圾第九条验收及交付9.1验收标准：9.1.1土建工程：按照国家相关验收规范进行验收9.1.2设备安装：按照设备厂家技术要求和行业规范进行验收9.1.3系统集成：按照国家相关系统集成验收规范进行验收9.2验收程序：9.2.1分包方应在施工完成后，向总包方提交验收申请9.2.2总包方应在收到验收申请后5个工作日内组织验收9.3验收时间：9.3.1土建工程：2024年12月16日至2024年12月31日9.3.2设备安装：2024年12月16日至2024年12月31日9.3.3系统集成：2024年12月16日至2024年12月31日9.4工程交付：9.4.1验收合格后，分包方应在总包方指定的地点将工程交付9.4.2总包方应在收到工程后5个工作日内办理交付手续第十条保修期及维修10.1保修期：10.1.1土建工程：自工程交付之日起1年10.1.2设备安装：自设备安装完成之日起1年10.1.3系统集成：自系统集成完成之日起1年10.2保修责任：10.2.1分包方负责在保修期内对工程进行维修和保养10.2.2保修期内发生的质量问题，由分包方负责免费维修10.3维修责任：10.3.1分包方应按照保修协议和维修规范进行维修10.3.2保修期满后，维修费用由使用方承担10.4保修费用：10.4.1保修费用由分包方承担，并在合同中明确保修费用总额第十一条违约责任11.1违约情形：11.1.1分包方未按合同约定完成施工任务11.1.2分包方未按合同约定进行验收11.1.3分包方未按合同约定进行保修11.2违约责任：11.2.1分包方应承担违约责任，支付违约金11.2.2违约金金额按合同约定或法律规定执行11.3违约赔偿：11.3.1分包方应赔偿因违约给总包方造成的损失11.3.2赔偿金额按实际损失计算第十二条争议解决12.1争议解决方式：12.1.1双方应通过友好协商解决合同争议12.1.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决程序：12.2.1提交仲裁申请，仲裁委员会受理12.2.2仲裁委员会组织仲裁，做出仲裁裁决12.3争议解决地点：12.3.1争议解决地点为市仲裁委员会第十三条合同解除13.1合同解除条件：13.1.1双方协商一致解除合同13.1.2因不可抗力导致合同无法履行13.1.3一方严重违约，另一方解除合同13.2合同解除程序：13.2.1提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方13.2.2双方应在接到解除通知后15日内办理合同解除手续13.3合同解除后果：13.3.1双方应按照合同约定处理已完成的工程第十四条其他约定14.1合同附件：14.1.1本合同附件包括但不限于工程量清单、施工进度计划、验收标准等14.2合同变更：14.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议14.3合同终止：14.3.1合同期满或双方协商一致终止合同14.4合同附件清单：14.4.1附件清单详见合同附件第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方定义15.1第三方：在本合同中，第三方指除甲乙双方外的任何单位或个人，包括但不限于监理方、检测机构、评估机构、保险公司等。第十六条第三方介入情形16.1第三方介入的情形包括但不限于：16.1.1项目监理：为保证工程质量，总包方可聘请第三方监理单位对施工过程进行监督。16.1.2工程检测：为保证工程质量，总包方可聘请第三方检测机构对工程进行检测。16.1.3工程评估：为保证工程效益，总包方可聘请第三方评估机构对工程进行评估。16.1.4保险服务：为保证工程风险，总包方可聘请第三方保险公司提供保险服务。第十七条第三方责任17.1第三方责任包括但不限于：17.1.1监理方责任：负责监督工程质量、进度和合同执行情况，确保工程符合相关标准和要求。17.1.2检测机构责任：负责对工程进行检测，提供检测报告，确保工程符合设计和规范要求。17.1.3评估机构责任：负责对工程进行评估，提供评估报告，确保工程符合预期效益。17.1.4保险公司责任：按照保险合同约定，对工程在保险期间内发生的风险进行赔偿。第十八条第三方责任限额18.1第三方责任限额的确定方式如下：18.1.1第三方责任限额应在合同中明确，并经甲乙双方协商一致。18.1.2第三方责任限额应考虑工程规模、风险程度、市场行情等因素。18.1.3第三方责任限额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定。第十九条第三方费用19.1第三方费用包括但不限于监理费、检测费、评估费、保险费等。19.2第三方费用应在合同中明确，并由总包方承担。19.3第三方费用支付方式：19.3.1第三方费用在合同签订后支付一定比例的预付款。19.3.2第三方完成服务后，总包方根据实际服务内容和质量支付剩余费用。第二十条第三方介入程序20.1第三方介入程序如下：20.1.1总包方在合同签订前，确定第三方介入的必要性及具体需求。20.1.2总包方与第三方签订服务协议，明确服务内容、责任和费用。20.1.3第三方在合同约定的期限内完成服务，并提交相关报告或证明材料。20.1.4甲乙双方根据第三方提交的报告或证明材料，对工程进行验收或评估。第二十一条第三方与其他方的划分21.1第三方与甲乙双方在合同中的关系如下：21.1.1第三方与甲乙双方之间不存在直接合同关系，其服务对象为总包方。21.1.2第三方在执行服务过程中，应遵守国家相关法律法规和合同约定。21.1.3第三方在执行服务过程中，应保持独立性，不得干涉甲乙双方的正常