版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度洗浴场所装修施工监理合同本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.1.1监理单位名称、地址、联系人、联系电话1.1.2施工单位名称、地址、联系人、联系电话1.1.3洗浴场所名称、地址、联系人、联系电话2.1合同签订依据2.1.1国家相关法律法规2.1.2行业标准和规范2.1.3双方协商一致的原则3.1项目概况3.1.1项目名称3.1.2项目地点3.1.3项目规模3.1.4项目投资3.1.5项目建设周期4.1监理工作内容4.1.1施工现场监理4.1.2材料设备监理4.1.3质量监理4.1.4进度监理4.1.5安全监理4.1.6环境保护监理5.1监理工作方法5.1.1施工现场巡查5.1.2材料设备验收5.1.3质量检测5.1.4进度控制5.1.5安全检查5.1.6环保监督6.1监理费用及支付方式6.1.1监理费用总额6.1.2费用支付方式6.1.3付款时间及比例7.1质量要求7.1.1材料质量要求7.1.2施工工艺要求7.1.3质量验收标准8.1进度要求8.1.1施工进度计划8.1.2进度控制措施8.1.3迟期违约责任9.1安全要求9.1.1施工安全措施9.1.2事故报告及处理9.1.3事故责任划分10.1环保要求10.1.1环保措施10.1.2环保监测10.1.3环保事故处理11.1违约责任11.1.1监理单位违约责任11.1.2施工单位违约责任11.1.3违约责任承担方式12.1争议解决12.1.1争议解决方式12.1.2争议解决机构13.1合同生效及终止13.1.1合同生效条件13.1.2合同终止条件14.1其他约定14.1.1合同附件14.1.2合同解释权14.1.3合同修改与补充14.1.4合同解除与终止14.1.5合同解除与终止后的处理第一部分:合同如下:1.1合同双方基本信息1.1.1监理单位名称:监理有限公司1.1.2监理单位地址:省市区路号1.1.3监理单位联系人:1.1.4监理单位联系电话:138xxxx56781.1.5施工单位名称:建筑有限公司1.1.6施工单位地址:省市区路号1.1.7施工单位联系人:1.1.8施工单位联系电话:139xxxx56781.1.9洗浴场所名称:洗浴中心1.1.10洗浴场所地址:省市区路号1.1.11洗浴场所联系人:1.1.12洗浴场所联系电话:137xxxx56782.1合同签订依据2.1.1《中华人民共和国合同法》2.1.2《建筑法》2.1.3《建设工程质量管理条例》2.1.4《建设工程安全生产管理条例》2.1.5双方协商一致的原则3.1项目概况3.1.1项目名称:洗浴中心装修工程3.1.2项目地点:省市区路号3.1.3项目规模:占地面积1000平方米,建筑面积800平方米3.1.4项目投资:人民币200万元3.1.5项目建设周期:2024年1月1日至2024年6月30日4.1监理工作内容4.1.1施工现场监理:对施工现场进行巡查,确保施工质量、安全和进度符合要求4.1.2材料设备监理:对进场材料设备进行检查,确保其质量符合设计要求和国家标准4.1.3质量监理:对施工过程中的质量进行监督,确保工程质量达到合同约定标准4.1.4进度监理:对施工进度进行跟踪,确保工程按期完成4.1.5安全监理:对施工现场的安全隐患进行排查,确保施工安全4.1.6环境保护监理:对施工现场的环境保护措施进行监督,确保工程对环境的影响降到最低5.1监理工作方法5.1.1施工现场巡查:每周至少进行两次现场巡查,对发现的问题及时进行记录和处理5.1.2材料设备验收:对进场材料设备进行抽样检查,确保其质量合格5.1.3质量检测:对施工过程中的关键工序进行检测,确保工程质量5.1.4进度控制:对施工进度计划进行跟踪,确保工程按期完成5.1.5安全检查:对施工现场的安全隐患进行排查,确保施工安全5.1.6环保监督:对施工现场的环境保护措施进行监督,确保工程对环境的影响降到最低6.1监理费用及支付方式6.1.1监理费用总额:人民币20万元6.1.2费用支付方式:按季度支付,每季度支付监理费用总额的25%6.1.3付款时间及比例:每季度第一个月的15日前支付上一季度的监理费用7.1质量要求7.1.1材料质量要求:所有进场材料设备必须符合设计要求和国家标准,并提供相关质量证明文件7.1.2施工工艺要求:严格按照设计文件和施工规范进行施工,确保施工质量7.1.3质量验收标准:按照国家相关标准和规范进行质量验收,确保工程质量达到合同约定标准8.1进度要求8.1.1施工进度计划:施工单位应按照合同约定的建设周期编制详细的施工进度计划,包括各分部分项工程的开工、完工时间节点,报送监理单位审核8.1.2进度控制措施:监理单位将根据施工进度计划,对施工进度进行跟踪控制,如发现进度偏差,监理单位应与施工单位协商采取措施,确保工程按期完成8.1.3迟期违约责任:若因施工单位原因导致工程延期,每延期一天,施工单位应向监理单位支付合同总额的0.1%作为违约金;如延期超过一个月,监理单位有权解除合同9.1安全要求9.1.1施工安全措施:施工单位应制定详细的安全施工方案,包括安全防护措施、应急预案等,并报送监理单位审核9.1.2事故报告及处理:发生安全事故时,施工单位应在第一时间向监理单位和相关部门报告,并采取相应措施进行处理9.1.3事故责任划分:根据事故原因和责任,监理单位将协助相关方进行事故责任划分,并追究相关责任10.1环保要求10.1.1环保措施:施工单位应采取有效措施,减少施工对环境的影响,包括噪音、粉尘、废水等10.1.2环保监测:监理单位将对施工现场的环保措施进行监督,必要时进行环保监测10.1.3环保事故处理:如发生环保事故,施工单位应立即停止施工,采取措施防止污染扩大,并及时报告监理单位和相关部门11.1违约责任11.1.1监理单位违约责任:监理单位如未能履行合同约定的监理职责,应承担相应的违约责任11.1.2施工单位违约责任:施工单位如未能按照合同约定完成施工任务,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.1.3违约责任承担方式:违约责任承担方式包括支付违约金、赔偿损失、解除合同等,具体由双方协商确定12.1争议解决12.1.1争议解决方式:双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼12.1.2争议解决机构:双方可协商选择仲裁机构进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决13.1合同生效及终止13.1.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效13.1.2合同终止条件:合同期满、双方协商一致解除合同、因不可抗力导致合同无法履行等情况14.1其他约定14.1.1合同附件:本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、质量标准、进度计划等14.1.2合同解释权:本合同的解释权归合同双方所有14.1.3合同修改与补充:合同双方对本合同内容进行修改或补充的,应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效14.1.4合同解除与终止后的处理:合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程、费用结算等事宜14.1.5合同解除与终止后的处理:合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程、费用结算等事宜第二部分:第三方介入后的修正1.1第三方定义1.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或执行任务的独立法人、自然人或其他组织。1.2第三方介入范围1.2.1第三方介入范围包括但不限于工程咨询、项目管理、质量检测、安全监督、造价控制等。1.3第三方介入程序1.3.1甲乙双方协商确定需要第三方介入的项目和具体内容。1.3.2甲乙双方共同邀请或指定第三方,并与其签订相应的服务合同。1.3.3第三方在服务合同约定的范围内履行职责。2.1第三方责任限额2.1.1第三方的责任限额应在其服务合同中明确约定,不得超过服务合同金额的一定比例。2.1.1第三方的专业能力和服务质量;2.1.2第三方服务的风险程度;2.1.3合同双方的风险承受能力。3.1第三方权利3.1.1第三方有权根据其服务合同的规定,独立履行职责,不受甲乙双方干预。3.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以确保其履行职责。4.1第三方义务4.1.1第三方应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定,履行其服务合同中的义务。4.1.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。4.1.3第三方应及时向甲乙双方报告其在履行职责过程中发现的问题,并提出解决方案。5.1第三方与其他方的划分5.1.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不承担甲乙双方的合同责任。5.1.2第三方与施工单位的合作关系,由第三方与施工单位另行签订服务合同约定。5.1.3第三方与材料供应商、设备供应商等的关系,由第三方与供应商另行签订采购合同约定。6.1第三方介入后的责任承担6.1.1第三方在其服务合同约定的范围内,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。6.1.2第三方在履行职责过程中,如因不可抗力等原因导致无法履行或履行不力,不承担责任。6.1.3第三方在履行职责过程中,如违反法律法规或合同约定,甲乙双方有权要求其停止违约行为,并承担相应的法律责任。7.1第三方介入后的费用承担7.1.1第三方的服务费用由甲乙双方根据服务合同约定分担。7.1.2第三方的服务费用应包含在甲乙双方的合同总费用中,并在合同履行过程中分阶段支付。8.1第三方介入后的合同变更8.1.1第三方介入后的合同变更,需经甲乙双方和第三方协商一致,并以书面形式签订补充协议。8.1.2合同变更后的权利义务关系,由甲乙双方和第三方按照变更后的协议执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.洗浴场所装修施工图纸4.施工单位资质证明文件5.监理单位资质证明文件6.材料设备供应商资质证明文件7.施工单位人员资格证书8.监理单位人员资格证书9.质量检测报告10.安全生产许可证11.环保验收报告12.合同签订过程中的通讯记录13.合同履行过程中的验收记录14.合同履行过程中的变更记录15.合同履行过程中的付款凭证说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工单位未按照合同约定的时间完成工程;1.2施工单位未按照合同约定的质量标准完成工程;1.3施工单位未按照合同约定的安全标准进行施工;1.4施工单位未按照合同约定的环保标准进行施工;1.5施工单位未按照合同约定的材料设备质量要求进行施工;1.6监理单位未按照合同约定履行监理职责。2.违约责任认定标准:2.1违约行为发生时,由违约方承担违约责任;2.2违约责任的具体金额由双方协商确定;2.3如协商不成,可提交仲裁或诉讼解决。示例说明:1.施工单位未按照合同约定的时间完成工程,造成工期延误,违约责任为每日支付合同总额的0.1%作为违约金;2.施工单位未按照合同约定的质量标准完成工程,造成质量不合格,违约责任为施工单位无条件返工并承担全部费用;3.施工单位未按照合同约定的安全标准进行施工,发生安全事故,违约责任为施工单位承担全部责任;4.施工单位未按照合同约定的环保标准进行施工,造成环境污染,违约责任为施工单位承担全部责任;5.施工单位未按照合同约定的材料设备质量要求进行施工,造成材料设备损坏,违约责任为施工单位无条件更换或赔偿;6.监理单位未按照合同约定履行监理职责,造成工程损失,违约责任为监理单位承担相应责任。全文完。2024年度洗浴场所装修施工监理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位基本信息1.2施工单位基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地址2.3项目规模2.4项目总投资3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容4.监理工作职责4.1监理单位职责4.2施工单位职责5.监理工作流程5.1监理前期工作5.2监理实施阶段5.3监理验收阶段6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额6.2费用支付方式6.3费用支付时间7.质量控制要求7.1质量标准7.2质量检查7.3质量验收8.安全生产管理8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全事故处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境污染事故处理10.合同变更及终止10.1合同变更条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件10.4合同终止程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1监理单位基本信息(1)单位名称:________(2)法定代表人:________(3)住所:________(4)联系电话:________(5)电子邮箱:________1.2施工单位基本信息(1)单位名称:________(2)法定代表人:________(3)住所:________(4)联系电话:________(5)电子邮箱:________第二条项目概况2.1项目名称:________2.2项目地址:________2.3项目规模:________2.4项目总投资:________第三条监理范围及内容3.1监理范围(1)施工图纸及技术规范审查(2)施工组织设计审查(3)施工进度监督(4)施工质量监督(5)施工安全监督(6)施工合同管理3.2监理内容(1)对施工图纸及技术规范的符合性进行审查(2)对施工组织设计进行审查,确保施工方案的合理性(3)监督施工进度,确保项目按期完成(4)监督施工质量,确保工程质量符合国家标准(5)监督施工安全,确保施工安全无事故(6)管理施工合同,确保合同条款的履行第四条监理工作职责4.1监理单位职责(1)按照合同约定,履行监理职责(2)对施工过程中出现的问题提出整改意见(3)对施工质量、进度、安全进行监督检查(4)对施工合同进行管理,确保合同履行4.2施工单位职责(1)按照监理单位的要求,执行施工方案(2)确保施工质量、进度、安全符合合同约定(3)及时向监理单位报告施工过程中的问题(4)配合监理单位进行现场检查和验收第五条监理工作流程5.1监理前期工作(1)审查施工图纸及技术规范(2)审查施工组织设计(3)制定监理计划5.2监理实施阶段(1)监督施工进度(2)检查施工质量(3)监督施工安全(4)审查施工变更5.3监理验收阶段(1)组织施工验收(2)审查施工资料(3)出具监理报告第六条监理费用及支付方式6.1监理费用总额:________6.2费用支付方式:按月支付,每月________日前支付上月监理费用6.3费用支付时间:每月________日前第七条质量控制要求7.1质量标准(1)符合国家标准、行业标准和地方标准(2)符合施工图纸及技术规范要求(3)确保施工质量达到合同约定的标准7.2质量检查(1)对施工过程中的每个工序进行检查(2)对施工材料进行检查,确保材料质量合格(3)对施工过程进行旁站监督,确保施工质量7.3质量验收(1)对施工完成的工程进行验收(2)对验收不合格的工程进行整改(3)对整改后的工程进行复验,确保质量合格第八条安全生产管理8.1安全生产责任(1)监理单位对监理范围内的安全生产负监督责任(2)施工单位对施工过程中的安全生产负主体责任8.2安全生产措施(1)监理单位定期对施工现场进行安全生产检查(2)施工单位应制定安全生产规章制度,落实安全生产责任制(3)施工单位应提供必要的安全生产防护用品8.3安全事故处理(1)发生安全事故时,施工单位应立即启动应急预案(2)监理单位应协助施工单位进行调查,并提出整改措施(3)事故责任单位应承担相应的法律责任第九条环境保护9.1环境保护责任(1)监理单位对施工现场的环保措施负监督责任(2)施工单位对施工过程中的环境保护负主体责任9.2环境保护措施(1)施工单位应采取有效措施,减少施工过程中的环境污染(2)监理单位应监督施工单位落实环保措施(3)施工单位应按规定处置施工垃圾和废水9.3环境污染事故处理(1)发生环境污染事故时,施工单位应立即采取措施,减轻污染(2)监理单位应协助施工单位进行调查,并提出整改措施(3)事故责任单位应承担相应的法律责任第十条合同变更及终止10.1合同变更条件(1)因不可抗力导致合同无法履行(2)因国家政策调整导致合同无法履行10.2合同变更程序(1)双方协商一致后,签订书面变更协议(2)变更协议作为合同附件,与本合同具有同等法律效力10.3合同终止条件(1)合同约定的工程全部完成(2)合同约定的终止条件实现10.4合同终止程序(1)双方签订合同终止协议(2)终止协议生效后,双方结清所有费用第十一条违约责任11.1违约情形(1)一方未按合同约定履行义务(2)一方未按合同约定支付费用(3)一方未按合同约定完成工作11.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失(2)违约方应按合同约定支付违约金(3)违约方应承担相应的法律责任第十二条争议解决12.1争议解决方式(1)协商解决(2)仲裁解决12.2争议解决程序(1)双方协商不成,可提交仲裁委员会仲裁(2)仲裁委员会根据仲裁规则进行仲裁12.3争议解决地点仲裁地点:________第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件(1)双方签字盖章(2)合同经有关部门审批13.2合同终止条件(1)合同约定的工程全部完成(2)合同约定的终止条件实现14.其他约定事项(1)本合同未尽事宜,双方可另行协商解决(2)本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力(3)本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同执行过程中,由甲乙双方共同或单方邀请,参与合同执行、监督或提供专业服务的任何个人、企业或其他组织。第二条第三方介入范围2.1第三方介入的范围包括但不限于工程咨询、质量检测、安全评估、环保监测、造价控制、法律咨询等。第三条第三方介入程序3.1甲乙双方应就第三方介入事项达成一致意见,并签订第三方服务协议。3.2第三方服务协议应明确第三方的职责、权利、义务及费用等。第四条第三方责任限额4.1第三方在执行服务过程中,因自身原因导致的责任损失,由第三方承担。4.2第三方的责任限额由甲乙双方在第三方服务协议中约定,最高不超过第三方服务费用的两倍。第五条第三方与甲乙双方的关系5.1第三方作为独立第三方,与甲乙双方均为合同当事人,各自承担相应的法律责任。5.2第三方在执行服务过程中,应遵守国家法律法规及合同约定。第六条第三方权利6.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助,以完成其服务任务。6.2第三方有权根据服务协议要求甲乙双方支付相应的服务费用。第七条第三方义务7.1第三方应按照服务协议约定,独立、客观、公正地提供专业服务。7.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和合同信息。第八条第三方与其他各方的划分8.1第三方在执行服务过程中,与甲乙双方、施工人员、供应商等其他各方的关系如下:8.1.1第三方对甲乙双方负责,对施工人员、供应商等其他各方不直接负责。8.1.2第三方应与施工人员、供应商等其他各方保持沟通,确保服务任务的顺利实施。8.1.3第三方应协助甲乙双方协调解决施工过程中出现的问题。第九条第三方介入后的合同调整9.1第三方介入后,原合同中与第三方服务相关的条款,应进行如下调整:9.1.1明确第三方介入的具体事项、范围和期限。9.1.2明确第三方的权利、义务和责任。9.1.3明确第三方服务费用的支付方式和时间。第十条第三方介入后的争议解决10.1第三方介入后,如出现争议,应由甲乙双方协商解决。10.2协商不成,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。第十一条第三方介入后的合同终止11.1.1第三方服务协议终止,第三方应立即停止服务。11.1.2甲乙双方应结清与第三方相关的所有费用。第十二条本修正条款的生效12.1本修正条款自双方签字盖章之日起生效,作为原合同的补充部分,与原合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订双方营业执照复印件说明:用于证明合同签订双方的合法身份和资质。2.附件二:项目批准文件及建设许可证复印件说明:用于证明项目合法性和建设许可。3.附件三:施工图纸及技术规范说明:详细列出施工过程中的技术要求和规范。4.附件四:监理计划及实施报告说明:监理单位制定的监理计划和实施过程中的报告。5.附件五:施工组织设计及变更记录说明:施工单位的施工组织设计和变更记录。6.附件六:施工进度计划及实际进度表说明:记录施工进度计划和实际完成情况。7.附件七:施工质量检验报告说明:记录施工过程中的质量检验结果。8.附件八:施工安全事故报告及处理记录说明:记录施工过程中发生的安全事故及处理情况。9.附件九:环境保护措施及监测报告说明:记录施工现场的环境保护措施和监测结果。10.附件十:合同变更协议说明:记录合同变更的具体内容。11.附件十一:第三方服务协议说明:记录第三方介入的具体条款和服务内容。12.附件十二:争议解决协议说明:记录争议解决的具体方式和程序。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:一方未按合同约定履行监理职责。责任认定标准:违约方应承担违约责任,赔偿因此造成的损失。示例说明:监理单位未按计划进行监理,导致工程延误,施工单位要求赔偿延误工期费用。2.违约行为:一方未按合同约定支付费用。责任认定标准:违约方应承担违约责任,支付逾期付款的违约金。示例说明:施工单位未按合同约定支付监理费用,监理单位要求支付逾期付款违约金。3.违约行为:一方未按合同约定完成工作。责任认定标准:违约方应承担违约责任,赔偿因此造成的损失。示例说明:施工单位未按质量标准完成工程,监理单位要求施工单位返工并赔偿损失。4.违约行为:一方未按合同约定提供资料或协助。责任认定标准:违约方应承担违约责任,赔偿因此造成的损失。示例说明:甲乙双方未按协议提供相关资料,导致第三方服务,双方均需赔偿第三方损失。5.违约行为:一方泄露商业秘密或合同信息。责任认定标准:违约方应承担违约责任,赔偿因此造成的损失。示例说明:监理单位泄露施工单位商业秘密,施工单位要求赔偿损失。全文完。2024年度洗浴场所装修施工监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.2施工单位信息1.3甲方信息1.4乙方信息2.合同签订依据及背景2.1法律法规2.2政策文件2.3相关标准规范2.4甲方要求2.5乙方承诺3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容3.5工程总投资4.监理范围及内容4.1监理范围4.2监理内容4.3监理方式4.4监理依据5.监理工作程序5.1监理前期工作5.2监理中期工作5.3监理后期工作5.4监理验收6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额6.2费用构成6.3支付方式6.4付款时间7.质量要求及标准7.1工程质量要求7.2工程质量标准7.3质量责任8.进度要求及控制8.1工程进度要求8.2进度控制措施8.3进度调整9.安全生产要求及措施9.1安全生产要求9.2安全生产措施9.3安全生产责任10.合同变更及终止10.1合同变更10.2合同终止11.违约责任11.1甲方违约责任11.2乙方违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同期限14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知与送达14.3合同附件14.4合同解除14.5合同解除后的处理14.6合同的修改与补充14.7合同的终止与解除14.8合同的争议解决14.9合同的适用法律14.10合同的签署与生效第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.1.1单位名称:监理有限公司1.1.2法定代表人:1.1.3注册资本:1000万元1.1.4注册地址:省市区路号1.2施工单位信息1.2.1单位名称:建筑有限公司1.2.2法定代表人:1.2.3注册资本:5000万元1.2.4注册地址:省市区路号1.3甲方信息1.3.1单位名称:洗浴场所1.3.2法定代表人:1.3.3注册资本:2000万元1.3.4注册地址:省市区路号1.4乙方信息1.4.1单位名称:洗浴场所1.4.2法定代表人:1.4.3注册资本:2000万元1.4.4注册地址:省市区路号2.合同签订依据及背景2.1法律法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。2.2政策文件:《关于进一步加强建筑市场监管的通知》等相关政策文件。2.3相关标准规范:《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程施工监理规范》等相关标准规范。2.4甲方要求:甲方要求乙方对洗浴场所进行装修施工监理,确保工程质量、安全和进度。2.5乙方承诺:乙方承诺按照甲方要求,提供专业、高效的监理服务。3.工程概况3.1工程名称:洗浴场所装修施工监理工程3.2工程地点:省市区路号3.3工程规模:建筑面积500平方米3.4工程内容:包括装修施工、设备安装、配套设施等3.5工程总投资:200万元4.监理范围及内容4.1监理范围:对洗浴场所装修施工全过程进行监理,包括施工准备、施工过程、竣工验收等环节。4.2监理内容:4.2.1施工准备阶段的监理:审查施工组织设计、施工方案、施工图纸等文件,确保施工准备充分。4.2.2施工过程阶段的监理:对施工过程进行现场监督检查,确保施工质量、安全和进度。4.2.3竣工验收阶段的监理:对竣工验收进行监督,确保工程质量符合国家标准。4.3监理方式:现场监理、文件审查、会议协调等。4.4监理依据:相关法律法规、标准规范、合同约定等。5.监理工作程序5.1监理前期工作:5.1.1确定监理人员,明确监理职责。5.1.2制定监理计划,明确监理工作内容和时间节点。5.1.3与施工、设计、监理等相关单位进行沟通协调。5.2监理中期工作:5.2.1对施工过程中的质量问题进行及时处理。5.2.2定期召开监理例会,协调解决问题。5.2.3对施工进度进行跟踪,确保按时完成。5.3监理后期工作:5.3.1参与竣工验收,确保工程质量符合标准。5.4监理验收:5.4.1对施工质量进行验收,提出整改意见。5.4.2对施工安全进行验收,确保安全措施落实到位。5.4.3对施工进度进行验收,确保按时完成。6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额:5万元6.2费用构成:监理人员费用、办公费用、交通费用、通讯费用等。6.3支付方式:6.3.1合同签订后,甲方支付监理费用总额的30%作为预付款。6.3.2监理工作完成后,甲方支付监理费用总额的60%。6.3.3竣工验收合格后,甲方支付监理费用总额的10%作为质保金。6.3.4质保期满后,甲方将质保金无息退还乙方。8.进度要求及控制8.1工程进度要求8.1.1施工准备阶段:自合同签订之日起30天内完成。8.1.2施工阶段:自施工准备阶段完成后60天内完成主体结构施工。8.1.3装饰装修阶段:自主体结构施工完成后60天内完成。8.1.4竣工验收阶段:自装饰装修阶段完成后30天内完成。8.2进度控制措施8.2.1监理单位应制定详细的进度计划,并监督施工单位按计划执行。8.2.2定期召开进度协调会议,确保各阶段进度符合要求。8.2.3对延误进度的情况,监理单位应及时与施工单位沟通,提出整改措施。8.3进度调整8.3.1因不可抗力或其他原因导致进度延误,双方应协商调整进度计划。9.安全生产要求及措施9.1安全生产要求9.1.1施工现场必须符合国家安全生产法规要求。9.1.2施工单位必须制定安全生产规章制度,并严格执行。9.2安全生产措施9.2.1施工单位应进行安全生产教育培训,提高作业人员的安全意识。9.2.2施工现场应设置必要的安全防护设施和警示标志。9.2.3定期进行安全检查,及时发现和消除安全隐患。10.合同变更及终止10.1合同变更10.1.1合同任何条款的变更,必须经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。10.1.2变更内容应包括但不限于工程范围、监理费用、工期等。10.2合同终止10.2.1因甲方原因导致合同终止,甲方应支付乙方已完成的监理工作费用。10.2.2因乙方原因导致合同终止,乙方应退还甲方已支付的预付款。11.违约责任11.1甲方违约责任11.1.1甲方未按时支付监理费用,应向乙方支付违约金,违约金为未支付费用的1%。11.1.2甲方未按时提供必要资料,导致监理工作无法进行,应承担相应责任。11.2乙方违约责任11.2.1乙方未按合同约定完成监理工作,应向甲方支付违约金,违约金为监理费用总额的5%。11.2.2乙方违反保密义务,泄露甲方商业秘密,应承担相应的法律责任。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1争议发生后,双方应在收到争议通知之日起30日内提出书面解决方案。12.2.2如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同,且合同已报相关主管部门备案。13.1.2合同双方已按照约定履行了各自义务。13.2合同期限13.2.1本合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容及项目信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2通知与送达14.2.1除非另有约定,所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于监理大纲、监理细则、进度计划等。14.4合同解除14.4.1本合同任何一方违反合同约定,另一方有权解除合同。14.5合同解除后的处理14.6合同的修改与补充14.6.1本合同的修改与补充,必须经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.7合同的终止与解除14.7.1本合同的终止与解除,必须符合法律法规和合同约定。14.8合同的争议解决14.8.1本合同的争议解决,适用第12条“争议解决”的规定。14.9合同的适用法律14.9.1本合同适用中华人民共和国法律。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为合同履行提供专业服务、技术支持或中介服务的独立第三方。15.1.2第三方可以是监理公司、设计单位、施工咨询机构、材料供应商、设备供应商等。15.2第三方的责权利15.2.1责任:第三方应按照合同约定,对其提供的服务承担责任。15.2.2权利:第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和条件,以完成其职责。15.2.3利益:第三方有权获得合同约定的报酬。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲方:第三方应向甲方报告工作进展,接受甲方监督。15.3.2第三方与乙方:第三方应与乙方保持密切合作,确保施工质量。15.3.3第三方与监理单位:第三方应配合监理单位的工作,共同确保工程质量。16.第三方介入的具体条款16.1第三方介入的方式16.1.1第三方介入可通过中介方邀请或直接由甲乙双方协商确定。16.1.2第三方介入需经甲乙双方书面同意。16.2第三方介入的流程16.2.1第三方介入前,甲乙双方应共同确定第三方的工作范围、服务内容和报酬标准。16.2.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订补充协议,明确各自的权利和义务。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定17.1.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务类型、服务内容和潜在风险进行评估。17.1.2第三方责任限额应在补充协议中明确约定。17.2第三方责任限额的执行17.2.1第三方在履行合同过程中,如因自身原因导致甲方或乙方遭受损失,应在责任限额内承担赔偿责任。17.2.2超出责任限额的部分,由甲方或乙方自行承担。18.第三方介入的合同条款修改18.1合同条款的修改18.1.1第三方介入后,甲乙双方应根据实际情况对合同条款进行必要的修改。18.1.2修改后的合同条款应以书面形式通知第三方。18.2合同条款的补充18.2.1合同条款中应明确第三方的权利和义务,包括但不限于:第三方的资质要求;第三方的服务内容和标准;第三方的责任和赔偿;第三方的报酬和支付方式;第三方的保密义务。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式19.1.1第三方介入引发的争议,应通过协商解决。19.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。19.2争议解决程序19.2.1争议发生后,甲乙双方应立即通知第三方,并要求其在规定时间内提出解决方案。19.2.2第三方未在规定时间内提出解决方案的,甲乙双方可自
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025版事业单位聘用合同书(二零二五年度)修订本3篇
- 2025年水库水面旅游开发合作协议3篇
- 2025年采摘果园休闲农业项目承包经营合同3篇
- 2025年铁路旅客承运人服务质量提升与旅客满意度合同3篇
- 二零二五版跨区域二手房产权转移协助合同
- 2025版乌笑与配偶离婚后子女教育费用支付调整协议3篇
- 万科物业2024全年服务细则协议版
- 三方借款协作协议2024年适用版版B版
- 美容院绿色环保材料采购与2025年度股份合作协议4篇
- 2025年版餐饮服务消费者免责条款协议3篇
- 招标师《招标采购项目管理》近年考试真题题库(含答案解析)
- 微生物组与唾液腺免疫反应-洞察分析
- 2024公共数据授权运营实施方案
- 2024年国家焊工职业技能理论考试题库(含答案)
- 《向心力》 教学课件
- 结构力学数值方法:边界元法(BEM):边界元法的基本原理与步骤
- 北师大版物理九年级全一册课件
- 2024年第三师图木舒克市市场监督管理局招录2人《行政职业能力测验》高频考点、难点(含详细答案)
- RFJ 006-2021 RFP型人防过滤吸收器制造与验收规范(暂行)
- 盆腔炎教学查房课件
- 110kv各类型变压器的计算单
评论
0/150
提交评论