2024年度售楼合同台账编制与范本模板3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度售楼合同台账编制与范本模板本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.合同标的物2.1房地产项目名称2.2房地产项目地址2.3房地产项目类型2.4房地产项目面积3.销售价格3.1房地产项目单价3.2房地产项目总价3.3付款方式及期限4.合同签订时间及生效时间4.1合同签订时间4.2合同生效时间5.房地产交付5.1交付时间5.2交付条件5.3交付手续6.质量保证6.1房地产项目质量标准6.2质量保证期限6.3质量保证责任7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿标准8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.合同变更10.1合同变更条件10.2合同变更程序10.3合同变更后果11.合同附件11.1附件一：房地产项目基本情况11.2附件二：付款计划表11.3附件三：房地产项目设计图纸12.合同签订地点13.合同签署日期14.合同份数及效力第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1双方名称（1）甲方：房地产开发有限公司（2）乙方：购房者1.2双方地址（1）甲方地址：省市区路号（2）乙方地址：省市区路号1.3双方联系方式2.合同标的物2.1房地产项目名称：花苑2.2房地产项目地址：省市区路号2.3房地产项目类型：住宅2.4房地产项目面积：120平方米3.销售价格3.1房地产项目单价：10000元/平方米3.2房地产项目总价：1200000元3.3付款方式及期限：（1）首付比例：30%（2）首付时间：合同签订之日起30日内（3）尾款支付：剩余款项在房屋交付前一次性付清4.合同签订时间及生效时间4.1合同签订时间：2024年3月1日4.2合同生效时间：合同签订之日起生效5.房地产交付5.1交付时间：2025年6月30日5.2交付条件：（1）房屋主体结构、承重结构、屋面、楼面、地面、内外墙体及门窗等主要部位质量合格；（2）房屋供水、供电、供暖、供气、通讯等配套设施齐全；（3）房屋室内装饰、设备等符合合同约定；5.3交付手续：（1）甲方提供房屋产权证书、土地使用权证书等文件；（2）乙方按约定时间接收房屋，并办理房屋交接手续。6.质量保证6.1房地产项目质量标准：符合国家相关质量标准6.2质量保证期限：自房屋交付之日起三年6.3质量保证责任：（1）在质量保证期内，如因房屋质量问题导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任；（2）乙方在使用过程中，如因自身原因导致房屋质量问题，甲方不承担赔偿责任。8.争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构：无8.3争议解决程序：如双方协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。9.合同解除9.1合同解除条件：（1）甲方违约，如未按合同约定时间交付房屋；（2）乙方违约，如未按合同约定支付购房款；（3）因不可抗力导致合同无法履行；9.2合同解除程序：双方应书面通知对方解除合同，并办理合同解除手续；9.3合同解除后果：合同解除后，双方应按照约定结算各自的权利和义务。10.合同变更10.1合同变更条件：经双方协商一致，可以变更合同内容；10.2合同变更程序：变更合同应采用书面形式，并由双方签字或盖章；10.3合同变更后果：合同变更后，原合同内容相应失效，变更后的内容具有同等法律效力。11.合同附件11.1附件一：房地产项目基本情况（1）项目名称：花苑（2）项目地址：省市区路号（3）项目类型：住宅（4）项目规模：共1000套住宅11.2附件二：付款计划表（1）首付比例：30%（2）首付时间：合同签订之日起30日内（3）尾款支付：剩余款项在房屋交付前一次性付清11.3附件三：房地产项目设计图纸12.合同签订地点合同签订地点：省市区路号房地产开发有限公司办公室13.合同签署日期合同签署日期：2024年3月1日14.合同份数及效力14.1合同份数：一式两份，甲乙双方各执一份；14.2合同效力：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义：在本合同中，第三方指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务或协助的机构或个人，包括但不限于中介机构、律师事务所、评估机构、监理单位等。（1）甲乙双方协商一致，需要第三方提供专业服务；（2）合同履行过程中，因特殊情况需要第三方协助；（3）法律法规或政策要求必须由第三方介入。2.第三方责任限额2.1第三方责任限额：第三方在合同履行过程中，因其过错导致甲乙双方权益受损的，应承担相应的赔偿责任。责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体如下：（1）中介机构：中介机构因过错导致甲乙双方权益受损的，赔偿总额不超过中介服务费用的10%；（2）律师事务所：律师事务所因过错导致甲乙双方权益受损的，赔偿总额不超过律师服务费用的10%；（3）评估机构：评估机构因过错导致甲乙双方权益受损的，赔偿总额不超过评估服务费用的10%；（4）监理单位：监理单位因过错导致甲乙双方权益受损的，赔偿总额不超过监理服务费用的10%。3.第三方责权利划分3.1第三方责任：（1）中介机构：负责提供信息、协助沟通、促成交易等，不得泄露甲乙双方的商业秘密；（2）律师事务所：负责提供法律咨询、起草合同、代理诉讼等，确保合同合法有效；（3）评估机构：负责对房地产项目进行评估，确保评估结果真实、准确；（4）监理单位：负责对房地产项目施工过程进行监督，确保工程质量符合标准。3.2第三方权利：（1）中介机构：有权收取中介服务费用，但不得超出合同约定；（2）律师事务所：有权收取律师服务费用，但不得超出合同约定；（3）评估机构：有权收取评估服务费用，但不得超出合同约定；（4）监理单位：有权收取监理服务费用，但不得超出合同约定。3.3第三方义务：（1）中介机构：如实提供信息，不得隐瞒或误导；（2）律师事务所：严格按照法律法规和合同约定提供法律服务；（3）评估机构：独立、客观、公正地评估房地产项目；（4）监理单位：严格按照合同约定对施工过程进行监督。4.第三方介入时的额外条款及说明4.1第三方介入程序：（1）甲乙双方应书面通知对方，明确第三方介入的原因、范围及期限；（2）第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利义务；（3）第三方介入期间，甲乙双方应继续履行合同约定的义务。4.2第三方介入时的合同变更：（1）第三方介入后，甲乙双方可协商变更合同内容，但不得损害对方合法权益；（2）合同变更应采用书面形式，并由甲乙双方签字或盖章。4.3第三方介入时的合同解除：（1）如第三方介入导致合同无法履行，甲乙双方可协商解除合同；（2）合同解除后，甲乙双方应按照约定结算各自的权利和义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：房地产项目基本情况要求：详细列出房地产项目的名称、地址、类型、规模、配套设施等信息。说明：附件一作为合同的重要补充，用于明确房地产项目的具体信息，便于双方了解和确认。2.附件二：付款计划表要求：明确列出购房款的支付时间、金额、付款方式等。说明：附件二用于明确双方在购房款支付方面的具体安排，保障双方的权益。3.附件三：房地产项目设计图纸要求：提供房地产项目的平面图、立面图、剖面图等设计图纸。说明：附件三用于展示房地产项目的具体设计，确保交付的房屋符合设计要求。4.附件四：第三方介入协议要求：详细列出第三方介入的原因、范围、期限、费用等内容。说明：附件四用于明确第三方介入的具体情况，保障各方权益。5.附件五：合同变更协议要求：明确变更合同的具体内容、原因、生效日期等。说明：附件五用于记录合同变更的实际情况，确保合同的合法性和有效性。6.附件六：房屋交接确认书要求：详细记录房屋交接的时间、地点、房屋状况等。说明：附件六用于确认房屋交接的实际情况，保障双方的权益。7.附件七：质量保证书要求：明确房屋质量保证期限、质量标准、保修内容等。说明：附件七用于明确房屋质量保证的相关事项，保障购房者的权益。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约：（1）未按合同约定时间交付房屋；（2）房屋质量不符合合同约定；（3）未按合同约定支付购房款；乙方违约：（1）未按合同约定支付购房款；（2）擅自改变房屋结构或用途；（3）逾期办理房屋产权过户手续。2.责任认定标准：甲方违约责任：（1）未按合同约定时间交付房屋，应支付乙方违约金，违约金按每日房屋总价款的万分之五计算；（2）房屋质量不符合合同约定，甲方应承担修复责任，修复费用由甲方承担；（3）未按合同约定支付购房款，应向乙方支付违约金，违约金按未支付购房款金额的万分之五计算。乙方违约责任：（1）未按合同约定支付购房款，应向甲方支付违约金，违约金按未支付购房款金额的万分之五计算；（2）擅自改变房屋结构或用途，应恢复原状，并承担恢复费用；（3）逾期办理房屋产权过户手续，应向甲方支付违约金，违约金按每日房屋总价款的万分之五计算。示例说明：若甲方未按合同约定时间交付房屋，乙方有权要求甲方支付违约金。假设房屋总价款为100万元，违约金计算公式为：100万元×0.05%×违约天数。全文完。2024年度售楼合同台账编制与范本模板1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息2.项目基本信息2.1项目名称2.2项目地址2.3项目开发商2.4项目性质3.销售对象及范围3.1销售对象3.2销售范围3.3销售对象资质要求4.销售价格及支付方式4.1销售价格4.2价格调整4.3支付方式4.4付款期限5.合同签订及备案5.1合同签订条件5.2合同签订流程5.3合同备案要求6.房屋交付及验收6.1房屋交付条件6.2房屋交付时间6.3房屋验收标准6.4验收流程7.房屋产权及登记7.1房屋产权转移7.2房屋产权登记7.3产权登记费用8.保修服务8.1保修期限8.2保修范围8.3保修责任8.4保修申请流程9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约金计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件一：房屋平面图13.2附件二：房屋配套设施清单13.3附件三：其他相关文件14.其他约定14.1本合同未尽事宜，双方另行协商解决14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：本合同名称为“2024年度售楼合同台账编制与范本模板”1.2合同编号：_______1.3合同签订日期：_______1.4合同双方基本信息：1.4.1开发商名称：_______1.4.2开发商地址：_______1.4.3开发商法定代表人：_______1.4.4开发商联系方式：_______1.4.5买受人名称：_______1.4.6买受人地址：_______1.4.7买受人法定代表人：_______1.4.8买受人联系方式：_______2.项目基本信息2.1项目名称：_______2.2项目地址：_______2.3项目开发商：_______2.4项目性质：_______3.销售对象及范围3.1销售对象：仅限于具有完全民事行为能力的自然人或法人3.2销售范围：_______3.3销售对象资质要求：_______4.销售价格及支付方式4.1销售价格：_______4.2价格调整：_______4.3支付方式：_______4.4付款期限：_______5.合同签订及备案5.1合同签订条件：_______5.2合同签订流程：_______5.3合同备案要求：_______6.房屋交付及验收6.1房屋交付条件：_______6.2房屋交付时间：_______6.3房屋验收标准：_______6.4验收流程：_______8.房屋产权及登记8.1房屋产权转移：开发商应于房屋交付之日起_______日内将房屋产权证书过户至买受人名下8.2房屋产权登记：买受人应于收到房屋产权证书之日起_______日内办理房屋产权登记手续8.3产权登记费用：_______8.4产权登记流程：_______9.保修服务9.1保修期限：_______9.2保修范围：_______9.3保修责任：_______9.4保修申请流程：_______10.违约责任10.1违约情形：_______10.2违约责任承担：_______10.3违约金计算：_______11.争议解决11.1争议解决方式：_______11.2争议解决机构：_______11.3争议解决程序：_______12.合同解除12.1合同解除条件：_______12.2合同解除程序：_______12.3合同解除后的处理：_______13.合同生效及终止13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同终止条件：_______13.3合同终止后的处理：_______14.其他约定14.1本合同未尽事宜，双方另行协商解决14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.3本合同未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》及相关法律法规为准14.4本合同如有修改，以书面形式为准14.5本合同自签订之日起，任何一方不得擅自更改、转让或终止合同第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方指除合同双方外的其他参与方，包括但不限于中介方、担保方、评估机构、监理单位等。15.2第三方介入目的：为保障本合同的履行，提高交易效率，经合同双方同意，可引入第三方参与合同相关事宜。16.第三方介入条款16.1第三方介入方式：第三方介入需经合同双方书面同意，并签订相应的合作协议。16.2第三方介入范围：第三方介入范围包括但不限于信息提供、协调沟通、技术服务、担保、评估、监理等。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额：第三方在本合同中的责任限额，应根据其合作协议及法律法规的规定确定。17.2第三方责任承担：第三方在履行职责过程中，因自身原因造成合同双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.3第三方责任免除：如因不可抗力或合同双方原因导致第三方无法履行职责，第三方不承担责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与合同双方的关系：第三方与合同双方之间为合作关系，双方应按照合作协议及本合同约定履行各自义务。18.2第三方与买受人、开发商的关系：第三方在履行职责过程中，应维护买受人和开发商的合法权益，不得损害其利益。18.3第三方与其他第三方的关系：如第三方需与其他第三方合作，应取得合同双方书面同意，并签订相应的合作协议。19.第三方介入时的额外条款及说明19.1第三方介入后的合同变更：第三方介入后，如需对本合同进行变更，应经合同双方及第三方书面同意。19.2第三方介入后的合同履行：第三方介入后，合同双方应按照本合同及合作协议的约定履行各自义务。19.3第三方介入后的争议解决：第三方介入后，如发生争议，应按照本合同约定的争议解决方式解决。20.第三方介入的具体条款20.1信息提供：第三方应按照合同约定，及时、准确地向合同双方提供相关信息。20.2协调沟通：第三方应协助合同双方进行沟通协调，确保合同顺利履行。20.3技术服务：第三方应提供必要的技术服务，确保合同双方的需求得到满足。20.4担保：如第三方提供担保，应按照担保协议及本合同约定履行担保责任。20.5评估：第三方应按照合同约定，对相关事项进行评估，并提供评估报告。20.6监理：第三方应按照合同约定，对施工过程进行监理，确保工程质量。21.第三方介入后的合同终止21.1合同终止条件：如第三方因自身原因无法履行职责，或合同双方同意终止第三方介入，本合同可终止第三方介入。21.2合同终止后的处理：合同终止后，第三方应按照合同约定及法律法规的规定，妥善处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：房屋平面图要求：提供房屋的详细平面布局图，包括房间尺寸、门窗位置、楼梯位置等。说明：房屋平面图是买受人了解房屋结构和空间布局的重要依据。2.附件二：房屋配套设施清单要求：详细列出房屋所包含的配套设施，如电梯、车位、绿化等。说明：配套设施清单有助于买受人了解房屋的附加服务和设施情况。3.附件三：合同双方身份证明文件要求：提供合同双方的身份证、营业执照等身份证明文件。说明：身份证明文件是确认合同双方身份的必要文件。4.附件四：房屋产权证书要求：提供房屋的产权证书，证明房屋的产权归属。说明：产权证书是房屋产权转移和登记的重要法律文件。5.附件五：房屋验收报告要求：提供房屋验收后的报告，包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：验收报告是确认房屋交付质量的重要文件。6.附件六：房屋维修保养手册要求：提供房屋的维修保养手册，包括日常保养、维修方法等。说明：维修保养手册有助于买受人了解房屋的维护保养知识。7.附件七：第三方合作协议要求：提供第三方合作协议，明确第三方介入的具体事宜和责任。说明：第三方合作协议是第三方介入合同履行的重要依据。8.附件八：争议解决协议要求：提供争议解决协议，明确争议解决的方式和程序。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中出现争议的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：开发商未按约定时间交付房屋责任认定：开发商应向买受人支付违约金，具体金额根据合同约定或法律法规规定确定。示例：开发商未在合同约定的交付日期前30日内交付房屋，应向买受人支付相当于房屋总价款_______%的违约金。2.违约行为：买受人未按约定时间支付购房款责任认定：买受人应向开发商支付违约金，具体金额根据合同约定或法律法规规定确定。示例：买受人未在合同约定的付款日期前_______日内支付购房款，应向开发商支付相当于购房款_______%的违约金。3.违约行为：第三方未按约定履行职责责任认定：第三方应根据合作协议及本合同约定，承担相应的违约责任。示例：第三方未按协议约定提供评估报告，应向合同双方支付_______元的违约金。4.违约行为：合同一方泄露对方商业秘密责任认定：违约方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。示例：开发商泄露买受人商业秘密，应赔偿买受人_______元的损失。5.违约行为：合同一方擅自变更合同内容责任认定：擅自变更合同的一方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。示例：买受人未经开发商同意，擅自变更合同约定的房屋面积，应赔偿开发商_______元的损失。全文完。2024年度售楼合同台账编制与范本模板2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同签订日期1.3合同编号1.4合同签订地点2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目开发商2.4项目总规模2.5项目总栋数2.6项目总建筑面积3.售楼合同范本模板3.1合同签订条件3.2合同履行期限3.3合同解除条件3.4合同违约责任3.5合同争议解决方式3.6合同附件4.房屋销售政策4.1房屋销售价格4.2房屋销售折扣4.3房屋销售优惠政策4.4房屋销售流程5.房屋交付与验收5.1房屋交付条件5.2房屋交付时间5.3房屋验收标准5.4房屋验收流程6.付款方式与期限6.1付款方式6.2付款期限6.3付款违约责任7.房屋产权登记7.1产权登记手续7.2产权登记费用7.3产权登记时间8.保修与维修8.1保修期限8.2保修范围8.3维修服务9.不可抗力条款9.1不可抗力定义9.2不可抗力发生时的处理9.3不可抗力解除条件10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止的程序11.合同变更与补充11.1合同变更条件11.2合同补充条款11.3合同变更与补充的程序12.合同生效与备案12.1合同生效条件12.2合同备案手续12.3合同备案时间13.合同附件13.1房屋销售价格表13.2房屋面积测绘报告13.3其他相关文件14.其他约定事项14.1通知送达方式14.2合同解释14.3合同解除与终止后的处理第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同双方名称本合同双方当事人为甲方（房地产开发公司名称）和乙方（购房人姓名）。1.2合同签订日期本合同签订日期为2024年1月1日。1.3合同编号本合同编号为20240001。1.4合同签订地点本合同签订地点为甲方办公地址：[具体地址]。2.项目概述2.1项目名称本项目名称为[项目名称]。2.2项目地点本项目地点位于[具体地址]。2.3项目开发商本项目开发商为甲方。2.4项目总规模本项目总规模为[具体面积]平方米。2.5项目总栋数本项目总栋数为[具体栋数]栋。2.6项目总建筑面积本项目总建筑面积为[具体面积]平方米。3.售楼合同范本模板3.1合同签订条件乙方须在签订本合同时支付定金[具体金额]元，并承诺在[具体时间]内支付剩余房款。3.2合同履行期限本合同自签订之日起生效，至房屋交付使用之日止。3.3合同解除条件任何一方违反本合同约定，均可向对方提出解除合同。3.4合同违约责任违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为[具体金额]元。3.5合同争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.6合同附件本合同附件包括房屋销售价格表、房屋面积测绘报告等。4.房屋销售政策4.1房屋销售价格本合同房屋销售价格为[具体价格]元/平方米。4.2房屋销售折扣乙方可享受[具体折扣比例]%的折扣。4.3房屋销售优惠政策4.4房屋销售流程5.房屋交付与验收5.1房屋交付条件甲方应在房屋竣工验收合格后，向乙方交付房屋。5.2房屋交付时间房屋交付时间为[具体时间]。5.3房屋验收标准乙方应在房屋交付时按照国家相关标准进行验收。5.4房屋验收流程6.付款方式与期限6.1付款方式6.2付款期限乙方应在签订本合同后[具体时间]内支付定金。6.3付款违约责任乙方未按时付款的，应向甲方支付违约金，违约金金额为[具体金额]元。7.房屋产权登记7.1产权登记手续乙方应在房屋交付后[具体时间]内办理产权登记手续。7.2产权登记费用产权登记费用由乙方承担。7.3产权登记时间产权登记时间为[具体时间]。8.保修与维修8.1保修期限本合同项下的房屋自交付之日起，享有国家规定的住宅保修期限，具体为：地基基础和主体结构在合理使用寿命内承担保修责任，屋面防水、墙面、厨房和卫生间地面、地下室、管道渗漏在合理使用寿命内承担保修责任。8.2保修范围保修范围包括但不限于：房屋主体结构、屋面、墙面、地面、门窗、水电设施等。8.3维修服务甲方应设立维修服务部门，对房屋进行定期检查和维护，对乙方提出的维修请求，应在接到通知后[具体时间]内予以处理。9.不可抗力条款9.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。9.2不可抗力发生时的处理发生不可抗力事件时，双方应立即协商，采取必要措施减少损失。9.3不可抗力解除条件不可抗力事件持续超过[具体时间]，经双方协商一致，可以解除合同。10.合同解除与终止10.1合同解除条件a)甲方未按约定时间交付房屋；b)乙方未按约定支付房款；c)一方违反合同约定，造成对方重大损失；d)发生不可抗力事件。10.2合同终止条件合同履行完毕或因双方协商一致解除合同，合同终止。10.3合同解除与终止的程序合同解除或终止，双方应书面通知对方，并办理相关手续。11.合同变更与补充11.1合同变更条件合同在履行过程中，如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议。11.2合同补充条款本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。11.3合同变更与补充的程序合同变更或补充协议的签订，应按照本合同约定的程序进行。12.合同生效与备案12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同备案手续本合同签订后，双方应按照相关法律法规办理备案手续。12.3合同备案时间合同备案时间为[具体时间]。13.合同附件13.1房屋销售价格表附件一：房屋销售价格表，详细列出每套房屋的销售价格。13.2房屋面积测绘报告附件二：房屋面积测绘报告，由具有资质的测绘机构出具。13.3其他相关文件附件三：其他相关文件，如购房人身份证明、付款凭证等。14.其他约定事项14.1通知送达方式除非另有约定，所有通知应以书面形式送达，送达地址为合同中约定的地址。14.2合同解释本合同条款的最终解释权归甲方所有。14.3合同解除与终止后的处理合同解除或终止后，双方应妥善处理剩余事宜，包括但不限于房屋交付、付款、产权登记等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指的第三方包括但不限于中介机构、评估机构、监理机构、律师事务所等，在合同履行过程中，经甲乙双方同意，可以介入合同相关事务。15.2第三方介入条件a)甲乙双方书面同意；b)第三方具备相应的资质和能力；c)第三方介入的事务与合同履行直接相关。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同项下，第三方因履行职责而产生的责任，其责任限额由甲乙双方在合同中约定。16.2责任限额约定第三方责任限额为[具体金额]元，超过此限额的部分，由甲方和乙方按照各自在合同中的责任承担。16.3责任限额调整如有特殊情况需要调整责任限额，甲乙双方应协商一致，并签订书面协议。17.第三方权利义务17.1第三方权利a)第三方有权根据合同约定，对合同履行情况进行监督；b)第三方有权要求甲乙双方提供相关资料和信息；c)第三方有权根据合同约定，对甲乙双方进行违约责任追究。17.2第三方义务a)第三方应遵守国家法律法规和合同约定，履行其职责；b)第三方应保守甲乙双方的商业秘密；c)第三方应按照合同约定，及时、准确地提供相关服务。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托代理关系，甲方为委托人，第三方为代理人。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为服务提供关系，乙方为服务接受方。18.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系为独立第三方关系，第三方在合同履行过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。19.第三方