建筑隧道工程分包

建筑隧道工程分包合同目录第一章总则1.1本合同的定义与范围1.2分包工程的描述与规模1.3分包商与总包商的责任与义务第二章分包工程的范围与内容2.1分包工程的施工内容2.2分包工程的施工标准与要求2.3分包工程的施工时间与进度第三章分包商的资质与能力3.1分包商的基本情况介绍3.2分包商的经营许可与资质证明3.3分包商的施工经验与技术能力第四章合同价格与支付方式4.1分包工程的合同价格4.2合同价格的调整与变更4.3支付方式的确定与执行第五章施工质量与验收标准5.1分包工程的施工质量要求5.2分包工程的验收标准与程序5.3分包工程的保修与维护第六章施工安全与环境保护6.1分包商的安全管理措施与要求6.2分包商的安全教育培训与责任落实6.3分包商的环境保护措施与责任第七章合同的变更与解除7.1合同变更的条件与程序7.2合同解除的条件与程序7.3合同变更与解除后的相关处理第八章违约责任与赔偿8.1分包商与总包商的违约行为8.2违约责任的认定与承担8.3违约赔偿的计算与支付第九章争议解决与法律适用9.1合同争议的解决方式9.2合同争议的解决机构与程序9.3合同适用的法律法规第十章保密条款10.1保密信息的定义与范围10.2保密信息的保护措施与期限10.3保密信息泄露的责任与赔偿第十一章合同的生效、履行与终止11.1合同的签订与生效11.2合同的履行与管理11.3合同的终止与解除第十二章其他条款12.1合同的转让与继承12.2分包商与总包商的协作与配合12.3合同未尽事宜的处理方式第十三章附件13.1分包工程的施工图纸与技术资料13.2分包商的资质证书与相关文件13.3合同的审批文件与相关证明第十四章合同的签署与盖章14.1分包商与总包商的签署人介绍14.2合同的盖章程序与要求14.3合同的副本与正本说明合同编号_________第一章总则1.1本合同的定义与范围1条款本合同是指总包商与分包商就分包工程的施工、质量、安全、进度等方面所达成的明确双方权利和义务的书面协议。1.2分包工程的描述与规模2条款分包工程是指总包商在建筑隧道工程中，依法将部分工程分包给具有相应资质的分包商进行施工的活动。1.3分包商与总包商的责任与义务3条款分包商应按照合同约定，完成分包工程的施工，并保证施工质量、安全、进度等满足合同要求。3条款总包商应按照合同约定，向分包商支付合同价款，并负责对分包工程的管理和协调。第二章分包工程的范围与内容2.1分包工程的施工内容4条款分包商应按照总包商提供的施工图纸和技术要求，完成分包工程的施工。2.2分包工程的施工标准与要求5条款分包工程的施工应符合国家及行业的相关标准、规范要求。2.3分包工程的施工时间与进度6条款分包商应按照合同约定的施工时间节点完成分包工程的施工，并保证工程进度符合总包商的要求。第三章分包商的资质与能力3.1分包商的基本情况介绍7条款分包商应具备合法的营业执照和相应的施工资质证书。3.2分包商的经营许可与资质证明8条款分包商应向总包商提供其经营许可和资质证明文件的复印件。3.3分包商的施工经验与技术能力9条款分包商应具备与分包工程相符的施工经验和技术能力，并提供相关业绩证明。第四章合同价格与支付方式4.1分包工程的合同价格10条款分包工程的合同价格根据分包工程的工程量、材料价格、人工费用等因素，由双方协商确定。4.2合同价格的调整与变更11条款合同价格的调整和变更应由双方协商一致，并签订补充协议。4.3支付方式的确定与执行12条款总包商应按照合同约定的付款时间和比例向分包商支付合同价款。第五章施工质量与验收标准5.1分包工程的施工质量要求13条款分包商应按照总包商提供的施工图纸和技术要求进行施工，保证分包工程的质量。5.2分包工程的验收标准与程序14条款分包工程的验收应按照合同约定的标准进行，分包商应配合总包商进行验收。5.3分包工程的保修与维护15条款分包商应对分包工程在保修期内承担保修责任，并负责分包工程的维护。第六章施工安全与环境保护6.1分包商的安全管理措施与要求16条款分包商应制定分包工程的安全管理制度，并严格按照国家及行业的安全生产规定进行施工。6.2分包商的安全教育培训与责任落实17条款分包商应对施工人员进行安全教育培训，并确保施工人员了解并遵守安全生产规定。6.3分包商的环境保护措施与责任18条款分包商应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染，并按照相关法规进行废弃物处理。第七章合同的变更与解除7.1合同变更的条件与程序19条款合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。7.2合同解除的条件与程序20条款合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。7.3合同变更与解除后的相关处理21条款合同变更或解除后，分包商应按照合同约定完成剩余工程的施工，并办理相关手续。第八章违约责任与赔偿8.1分包商与总包商的违约行为22条款分包商未按照合同约定完成分包工程的，应承担违约责任。23条款总包商未按照合同约定支付合同价款的，应承担违约责任。8.2违约责任的认定与承担24条款违约责任的认定和承担应按照合同约定和国家相关法律法规执行。8.3违约赔偿的计算与支付25条款违约赔偿金额应根据违约程度和损失程度，由双方协商确定。第九章争议解决与法律适用9.1合同争议的解决方式26条款合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可以通过调解或仲裁解决。9.2合同争议的解决机构与程序27条款争议的调解或仲裁应由双方约定的机构进行，调解或仲裁结果对双方具有法律约束力。9.3合同适用的法律法规28条款本合同的签订、履行、变更、解除和终止等行为，应适用中华人民共和国相关法律法规。第十章保密条款10.1保密信息的定义与范围29条款保密信息是指合同履行过程中双方交换的涉及商业秘密、技术秘密等信息。10.2保密信息的保护措施与期限30条款双方应对保密信息采取适当保护措施，保密期限自合同签订之日起计算。10.3保密信息泄露的责任与赔偿31条款泄露保密信息的方应承担泄露造成的损失赔偿责任。第十一章合同的生效、履行与终止11.1合同的签订与生效32条款本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的履行与管理33条款双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，并相互配合。11.3合同的终止与解除34条款合同终止或解除后，分包商应按照合同约定完成剩余工程的施工，并办理相关手续。第十二章其他条款12.1合同的转让与继承35条款未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。12.2分包商与总包商的协作与配合36条款双方应积极协作，共同解决施工过程中的问题，确保工程顺利进行。12.3合同未尽事宜的处理方式37条款合同未尽事宜，应由双方友好协商解决，协商不成的，可依照相关法律法规处理。第十三章附件13.1分包工程的施工图纸与技术资料38条款施工图纸和技术资料作为合同附件，与合同具有同等法律效力。13.2分包商的资质证书与相关文件39条款分包商应向总包商提供其资质证书和相关文件的复印件。13.3合同的审批文件与相关证明40条款合同的审批文件和相关证明作为合同附件，与合同具有同等法律效力。第十四章合同的签署与盖章41条款本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。42条款双方代表已阅读并理解本合同的各项条款，同意签署并遵守本合同。43条款请在此处签字（盖章）：（总包商代表签字）（分包商代表签字）日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方对工程的管理与监督甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理，确保工程按照约定的质量、安全、进度等要求进行。甲方应定期对施工现场进行巡查，对乙方的工作进行评价和指导。1.2甲方的变更权甲方有权根据工程实际情况或自身需求，对分包工程的内容、规模、施工时间等进行变更。甲方应在变更前与乙方进行沟通，并签订书面变更协议，明确变更的内容、范围、时间等。1.3甲方的解除权（1）乙方严重违反合同约定，影响工程进度、质量或安全；（2）乙方无法按照约定完成分包工程；（3）乙方丧失继续履行合同的能力。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方的自保义务乙方应按照合同约定，保证分包工程的施工质量、安全、进度等满足甲方的要求。乙方应自行负责施工过程中的安全事故处理，并承担因此产生的全部责任和费用。2.2乙方的协调义务乙方应积极与甲方、设计方、监理方等相关方进行沟通与协调，确保工程顺利进行。乙方应在施工过程中及时向甲方报告工程进展情况，并按照甲方的要求提供相关资料和报表。2.3乙方的保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，不得向任何第三方泄露。乙方违反保密义务的，应承担相应的违约责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介作为合同的见证方，负责对合同的履行情况进行监督和管理，确保合同各方按照约定履行各自的义务。第三方中介有权对甲乙双方的施工过程进行现场检查，对施工质量、安全、进度等进行评估和指导。3.2第三方中介的调解权第三方中介在合同履行过程中，如发生争议或纠纷，有权进行调解。调解结果对双方具有法律约束力，双方应予以遵守。3.3第三方中介的终止权（1）甲方和乙方协商一致终止合同；（2）甲方或乙方严重违反合同约定，影响工程进度、质量或安全；（3）出现不可抗力因素，导致合同无法继续履行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程的施工图纸与技术资料2.分包商的资质证书与相关文件3.合同的审批文件与相关证明4.第三方中介的资质证明与授权文件5.合同履行过程中的相关报表与资料6.合同变更协议7.合同解除协议8.安全事故处理报告9.保密协议10.调解协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成分包工程，或质量、安全、进度等方面不符合要求。2.甲方未按照合同约定支付合同价款或延迟支付。3.甲方未履行对分包工程的监督和管理职责。4.乙方未按照合同约定进行协调与沟通。5.乙方未妥善保管甲方提供的技术秘密和商业秘密，导致信息泄露。6.第三方中介未履行对合同履行情况的监督和管理职责。7.第三方中介未按照合同约定进行调解或终止合同。三、法律名词及解释：1.分包工程：指总包商将建筑隧道工程中的一部分工作依法分包给具有相应资质的分包商进行施工的活动。2.违约行为：指合同各方未履行或未正确履行合同约定的义务。3.违约责任：指违约方应承担的法律后果，包括赔偿损失、支付违约金等。4.保密信息：指合同履行过程中双方交换的涉及商业秘密、技术秘密等信息。5.第三方中介：指在分包合同中充当见证方、调解方等角色的第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，甲方应提供必要的支持与配合。2.施工质量问题：乙方应立即整改，并承担整改费用，甲方有权要求延长合同工期。3.安全事故处理：乙方应严格按照相关法律法规和合同约定处理安全