2024年版工程总包单位与劳务分包商协议范本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年版工程总包单位与劳务分包商协议范本版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.劳务分包商的义务与责任2.1施工准备2.2施工质量2.3施工安全2.4环境保护2.5材料与设备3.工程总包单位的责任与义务3.1工程款支付3.2技术交底与培训3.3现场管理3.4协调与沟通3.5保险4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3工程变更4.4计价方式5.工期5.1合同工期5.2工期延误5.3工期提前6.质量与检验6.1质量标准6.2检验程序6.3质量问题处理7.安全与防护7.1安全标准7.2安全防护措施7.3安全事故处理8.环境保护8.1环保标准8.2环保措施8.3环保问题处理9.材料与设备9.1材料设备供应9.2质量要求9.3验收程序10.合同的变更与解除10.1变更条件10.2解除条件10.3变更解除程序11.违约责任11.1劳务分包商违约11.2工程总包单位违约11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2仲裁12.3诉讼13.合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.其他条款14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4法律适用14.5合同附件第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：具体到街道和门牌号码的工程实施地点。1.3工程规模：工程的总建筑面积、栋数、结构类型等。1.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、拆除等工程内容。第二条劳务分包商的义务与责任2.1施工准备劳务分包商应按照工程总包单位的要求，完成施工前的准备工作，包括但不限于施工场地平整、施工临时设施建设、施工材料和设备的准备等。2.2施工质量劳务分包商应按照设计和施工规范进行施工，保证工程质量符合相关法律法规、行业标准和合同约定。2.3施工安全劳务分包商应制定并执行施工现场的安全管理制度，确保施工过程中的安全。2.4环境保护劳务分包商应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施，防止污染和损害环境。2.5材料与设备劳务分包商应按照工程总包单位的要求，采购、运输、储存和使用材料和设备，并对其质量负责。第三条工程总包单位的责任与义务3.1工程款支付工程总包单位应按照合同约定的时间和方式，向劳务分包商支付工程款。3.2技术交底与培训工程总包单位应在工程开始前，组织技术交底和培训，确保劳务分包商了解工程要求和技术标准。3.3现场管理工程总包单位应负责施工现场的整体管理，包括但不限于现场保卫、环境卫生、施工秩序等。3.4协调与沟通工程总包单位应负责协调各方关系，解决劳务分包商在施工过程中遇到的问题。3.5保险工程总包单位应按照合同约定，为劳务分包商提供必要的保险保障。第四条合同价格4.1合同总价合同总价根据工程量清单和工程单价确定，具体金额在合同附件中列明。4.2价格调整合同总价在合同有效期内不得调整，除非双方协商一致或遇到不可抗力情况。4.3工程变更工程变更导致合同总价发生变化时，双方应按照变更后的工程量和单价重新计算合同总价。4.4计价方式工程计价采用单价合同，具体单价和计算方式在工程量清单和合同附件中列明。第五条工期5.1合同工期合同工期根据工程计划和双方协商确定的施工周期确定，具体工期在合同附件中列明。5.2工期延误劳务分包商应按照合同约定的工期完成工程，如因劳务分包商原因导致工期延误，应按照约定的违约金比例支付违约金。5.3工期提前如劳务分包商提前完成工程，双方可协商提前交付工程，并按照约定的奖励比例支付奖励金。第六条质量与检验6.1质量标准工程质量应符合国家法律法规、行业标准和合同约定。6.2检验程序工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后方可交付使用。6.3质量问题处理如工程验收不合格，劳务分包商应按照工程总包单位的要求进行整改，并承担整改费用。如再次验收不合格，工程总包单位有权解除合同，并要求劳务分包商支付违约金。第八条安全与防护8.1安全标准劳务分包商应遵守国家和行业的安全标准，确保施工过程中的安全。8.2安全防护措施劳务分包商应制定并执行施工现场的安全防护措施，包括但不限于安全防护设施的设置、安全标志的设置、安全通道的设置等。8.3安全事故处理如施工现场发生安全事故，劳务分包商应立即报告工程总包单位，并按照工程总包单位的要求进行处理。第九条环境保护9.1环保标准劳务分包商应遵守国家和行业的环保标准，确保施工过程中的环境保护。9.2环保措施劳务分包商应制定并执行施工现场的环保措施，包括但不限于废弃物的处理、噪音的控制、粉尘的控制等。9.3环保问题处理如施工现场发生环保问题，劳务分包商应立即报告工程总包单位，并按照工程总包单位的要求进行处理。第十条材料与设备10.1材料设备供应劳务分包商应按照工程总包单位的要求，采购、运输、储存和使用材料和设备。10.2质量要求劳务分包商应保证供应的材料和设备的质量，符合设计和施工规范要求。10.3验收程序劳务分包商应按照工程总包单位的要求，进行材料和设备的验收，验收合格后方可使用。第十一条合同的变更与解除11.1变更条件（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）法律法规、政策变化要求变更。11.2解除条件（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）对方严重违约，无法实现合同目的。11.3变更解除程序合同变更或解除应通过书面形式进行，并由双方签字盖章确认。第十二条违约责任12.1劳务分包商违约如劳务分包商违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2工程总包单位违约如工程总包单位违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿违约方应按照合同约定或双方协商确定的方式，赔偿对方因违约所造成的损失。第十三条争议解决13.1争议解决方式（1）协商解决；（2）调解解决；（3）仲裁解决；（4）诉讼解决。13.2仲裁如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点和仲裁机构应在合同中明确。13.3诉讼如双方同意诉讼解决争议，诉讼地点和法院应在合同中明确。第十四条其他条款14.1保密条款双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.2知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标、著作权等。14.3不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.4法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程的所有项目、工程量和单价，作为计算合同总价的基础。附件二：设计图纸和技术规范包含工程的详细设计图纸、技术规范和要求，用于指导施工和验收。附件三：施工组织设计详细描述劳务分包商的施工组织架构、人员配置、施工计划等。附件四：安全防护措施方案列出劳务分包商制定的施工现场安全防护措施方案，包括安全设施设置、安全通道设置等。附件五：环保措施方案列出劳务分包商制定的施工现场环保措施方案，包括废弃物处理、噪音控制、粉尘控制等。附件六：材料和设备清单详细列出供应的材料和设备的名称、型号、数量、质量标准等。附件七：保险单据提供劳务分包商购买的保险单据，证明保险的有效性。附件八：劳务分包商资质证明提供劳务分包商的营业执照、资质证书等相关证明文件。附件九：工程验收标准和方法详细列出工程验收的标准和方法，用于指导工程验收过程。附件十：争议解决方式协议明确双方同意的争议解决方式，包括仲裁或诉讼的地点和机构。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.劳务分包商未按照设计和施工规范进行施工，导致工程质量不符合要求。2.劳务分包商未按照约定时间完成工程，造成工期延误。3.劳务分包商提供的材料和设备不符合质量标准。4.工程总包单位未按照约定时间支付工程款。5.工程总包单位未提供必要的技术交底和培训。6.工程总包单位未按照约定提供保险保障。违约责任认定：1.劳务分包商违约：根据合同约定，支付违约金、赔偿损失，并承担整改费用。2.工程总包单位违约：根据合同约定，支付违约金、赔偿损失，并承担相关费用。示例说明：如劳务分包商未按照设计和施工规范进行施工，导致工程质量不符合要求，工程总包单位有权要求劳务分包商返工、整改，并按照合同约定支付违约金和赔偿损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同总价：指双方约定的工程完成后的总费用，包括工程量清单中的所有项目和单价。3.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的工期时间。4.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿，用于补偿因违约造成的损失。5.保险：指工程总包单位为劳务分包商提供的必要保险保障，如意外伤害保险、工程保险等。1.不可抗力：在合同中规定了不