




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年电梯安装项目委托书本合同目录一览1.项目背景及概述1.1项目背景1.2项目概述2.委托方与受托方信息2.1委托方信息2.2受托方信息3.项目范围及内容3.1安装范围3.2安装内容4.项目实施时间及进度安排4.1项目实施时间4.2进度安排5.项目费用及支付方式5.1项目费用5.2支付方式6.质量要求及验收标准6.1质量要求6.2验收标准7.安全生产及事故处理7.1安全生产要求7.2事故处理8.违约责任及争议解决8.1违约责任8.2争议解决9.合同解除及终止条件9.1解除条件9.2终止条件10.合同生效及履行10.1合同生效10.2合同履行11.合同附件及补充条款11.1附件一11.2补充条款12.合同签署及生效日期12.1签署日期12.2生效日期13.合同附件清单13.1附件一13.2附件二13.3附件三14.合同其他约定事项14.1其他约定事项第一部分:合同如下:第一条项目背景及概述1.1项目背景1.2项目概述本项目涉及电梯设备的选购、安装、调试及验收,具体内容包括但不限于电梯主机、轿厢、对重、导轨、控制系统等主要部件的安装和调试。第二条委托方与受托方信息2.1委托方信息甲方:公司地址:省市区路号联系人:联系电话:138xxxx56782.2受托方信息乙方:电梯有限公司地址:省市区路号联系人:联系电话:139xxxx5678第三条项目范围及内容3.1安装范围本项目电梯安装范围为甲方建筑物内指定的垂直运输通道,包括但不限于地下停车场、住宅楼层、商业楼层等。3.2安装内容(1)电梯主机、轿厢、对重、导轨、控制系统等设备的安装;(2)电梯井道的施工;(3)电梯电气线路的敷设;(4)电梯轿厢门、电梯厅门的安装;(5)电梯安全设施、指示标识的安装;(6)电梯设备的调试及试运行。第四条项目实施时间及进度安排4.1项目实施时间本项目自合同签订之日起,预计工期为3个月,具体时间节点如下:(1)合同签订后第1周内,完成项目进场准备;(2)合同签订后第2周内,完成电梯设备的进场、验收;(3)合同签订后第3周内,完成电梯安装及初步调试;(4)合同签订后第4周内,完成电梯设备的全面调试及试运行;(5)合同签订后第5周内,完成项目验收。4.2进度安排(1)进场准备:完成现场勘查、制定施工方案、办理相关手续;(2)设备进场:完成电梯设备的运输、验收;(3)安装施工:完成电梯主机、轿厢、对重、导轨、控制系统等设备的安装;(4)调试试运行:完成电梯设备的调试及试运行;(5)验收交付:完成项目验收,交付甲方使用。第五条项目费用及支付方式5.1项目费用本项目总费用为人民币壹佰万元整(¥100,000.00元),具体费用构成如下:(1)电梯设备购置费用:人民币捌拾万元整(¥80,000.00元);(2)安装施工费用:人民币贰拾万元整(¥20,000.00元);(3)调试试运行费用:人民币拾万元整(¥10,000.00元)。5.2支付方式(1)合同签订后5个工作日内,甲方支付项目总费用的30%作为预付款;(2)安装施工期间,每完成一个阶段的工作,乙方提交工程进度款申请,甲方在收到乙方申请后5个工作日内支付相应款项;(3)项目验收合格后,甲方支付项目总费用的40%;(4)项目交付使用后,甲方支付项目总费用的30%。第六条质量要求及验收标准6.1质量要求本项目电梯设备应符合国家相关标准和规范,保证安装质量,确保电梯安全、可靠、高效运行。6.2验收标准(1)电梯设备的安装质量应符合国家相关标准和规范;(2)电梯设备运行平稳,噪音低,无异常震动;(3)电梯控制系统应能实现各项功能,操作方便;(4)电梯轿厢、厅门开关灵活,无卡阻现象;(5)电梯安全装置齐全,功能正常。第七条安全生产及事故处理7.1安全生产要求(1)乙方应严格按照国家安全生产法规和标准进行施工;(2)乙方应配备必要的安全防护设施,确保施工现场安全;(3)乙方应加强现场管理,防止安全事故的发生。7.2事故处理(1)如发生安全事故,乙方应立即停止施工,并采取有效措施防止事故扩大;(2)乙方应在事故发生后24小时内向甲方报告事故情况,并配合甲方进行调查处理;(3)乙方应承担因事故造成的一切损失和责任。第八条违约责任及争议解决8.1违约责任(1)若甲方未按约定支付款项,应向乙方支付应付金额的千分之五作为违约金。(2)若乙方未按约定时间完成项目,每延迟一天,应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。(3)若乙方提供的电梯设备或安装质量不符合约定,乙方应负责返工或更换,并承担由此产生的全部费用。8.2争议解决(1)双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议。(2)若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同解除及终止条件9.1解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行时,双方可协商解除合同。(2)任何一方严重违约,另一方有权解除合同。9.2终止条件(1)合同约定的工期届满,且甲方验收合格后,合同终止。(2)合同解除后,双方应按照约定办理合同终止手续。第十条合同生效及履行10.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同履行(1)双方应严格履行合同约定的各项义务。(2)任何一方违反合同约定,应承担相应的法律责任。第十一条合同附件及补充条款11.1附件一(1)项目详细预算表;(2)设备清单及规格;(3)施工进度计划。11.2补充条款(1)本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议;(2)补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二条合同签署及生效日期12.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2生效日期本合同自2024年1月1日起生效。第十三条合同附件清单13.1附件一(1)项目详细预算表;(2)设备清单及规格;(3)施工进度计划。13.2附件二(1)甲方营业执照复印件;(2)乙方营业执照复印件;(3)双方法定代表人身份证明。13.3附件三(1)双方签字盖章的合同副本。第十四条合同其他约定事项14.1其他约定事项(1)本合同未尽事宜,双方可另行协商解决;(2)本合同一式两份,双方各执一份;(3)本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义及类型1.1第三方定义本合同所称第三方,是指在合同履行过程中,根据甲乙双方的约定或法律法规的规定,介入合同关系,参与合同履行或提供相关服务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方类型(1)中介方:在合同订立过程中提供中介服务的第三方;(2)监理方:对合同履行过程进行监督管理,确保合同质量、进度、安全等目标的第三方;(3)评估方:对合同标的物进行评估,提供评估报告的第三方;(4)检测方:对合同标的物进行检测,提供检测报告的第三方;(5)其他可能介入合同的第三方。第二条第三方介入的条件及程序2.1介入条件(1)甲乙双方协商一致;(2)第三方具备相应的资质和能力;(3)第三方同意介入合同关系。2.2介入程序(1)甲乙双方与第三方签订书面协议,明确第三方介入的具体事项、权利义务等;(2)第三方按照协议约定介入合同关系,参与合同履行或提供服务;(3)甲乙双方应积极配合第三方的工作。第三条第三方的责任及权利3.1责任(1)第三方应按照协议约定履行相关义务,确保合同履行质量;(2)第三方因自身原因导致合同履行不符合约定的,应承担相应的责任;(3)第三方在介入过程中,若造成他人损失,应依法承担赔偿责任。3.2权利(1)第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助;(2)第三方有权根据协议约定,对合同履行情况进行监督;(3)第三方有权要求甲乙双方按照约定支付报酬。第四条第三方责任限额4.1责任限额定义本合同所称第三方责任限额,是指第三方在介入合同关系过程中,因自身原因导致合同履行不符合约定,对他人造成损失时,应承担的最高赔偿金额。4.2责任限额约定(1)第三方责任限额为人民币叁拾万元整(¥300,000.00元);(2)若第三方责任限额不足以赔偿他人损失的,第三方应承担全部赔偿责任。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1责任划分(1)甲方与乙方之间的责任,按照本合同约定划分;(2)第三方介入合同关系后,其责任与甲乙双方的责任分开,由第三方自行承担。5.2权利义务划分(1)第三方介入合同关系后,其权利义务由甲乙双方与第三方签订的协议约定;(2)甲乙双方应按照协议约定,向第三方支付报酬,并配合第三方的工作。第六条第三方介入后的合同变更6.1变更条件(1)甲乙双方协商一致;(2)第三方同意变更。6.2变更程序(1)甲乙双方与第三方签订书面变更协议,明确变更内容;(2)变更协议经甲乙双方和第三方签字盖章后生效。第七条第三方介入后的合同解除7.1解除条件(1)甲乙双方协商一致;(2)第三方同意解除合同。7.2解除程序(1)甲乙双方与第三方签订书面解除协议,明确解除内容;(2)解除协议经甲乙双方和第三方签字盖章后生效。第八条第三方介入后的合同终止8.1终止条件(1)合同约定的工期届满,且合同履行完毕;(2)甲乙双方协商一致;(3)第三方同意终止合同。8.2终止程序(1)甲乙双方与第三方签订书面终止协议,明确终止内容;(2)终止协议经甲乙双方和第三方签字盖章后生效。第九条第三方介入后的争议解决9.1争议解决(1)甲乙双方与第三方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议;(2)协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方介入后的合同生效及履行10.1合同生效本合同经甲乙双方和第三方签字盖章后生效。10.2合同履行(1)甲乙双方与第三方应严格履行合同约定的各项义务;(2)任何一方违反合同约定,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目详细预算表要求:详细列出项目各项费用的构成,包括但不限于设备费用、安装费用、调试费用等,并附上相应的报价单和明细。说明:预算表是合同履行的重要依据,用于甲乙双方核对项目费用。2.设备清单及规格要求:详细列出项目所需设备的名称、型号、规格、数量、产地等信息。说明:设备清单是确保项目质量和性能的重要文件。3.施工进度计划要求:制定详细的项目施工进度计划,包括各个阶段的开始和结束时间,以及关键节点的控制措施。说明:进度计划是确保项目按期完成的重要工具。4.甲方营业执照复印件要求:提供甲方营业执照的复印件,以证明甲方的合法经营资格。说明:营业执照复印件是合同合法性的重要证明文件。5.乙方营业执照复印件要求:提供乙方营业执照的复印件,以证明乙方的合法经营资格。说明:营业执照复印件是合同合法性的重要证明文件。6.双方法定代表人身份证明要求:提供双方法定代表人的身份证明,包括身份证复印件、法定代表人证书等。说明:法定代表人身份证明是合同签署有效性的重要证明。7.双方签字盖章的合同副本要求:提供双方签字盖章的合同副本,以证明合同的正式性和有效性。说明:合同副本是合同履行过程中的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲方未按时支付款项乙方未按时完成项目乙方提供的设备或安装质量不符合约定第三方未按约定履行职责2.责任认定标准甲方未按时支付款项,应向乙方支付应付金额的千分之五作为违约金。乙方未按时完成项目,每延迟一天,应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。乙方提供的设备或安装质量不符合约定,乙方应负责返工或更换,并承担由此产生的全部费用。第三方未按约定履行职责,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.示例说明示例一:若甲方未按时支付乙方项目款,乙方有权要求甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。示例三:若乙方安装的电梯设备存在质量问题,乙方应负责返工或更换,并承担由此产生的全部费用。示例四:若第三方在合同履行过程中未履行监督职责,导致项目出现质量问题,第三方应承担相应的违约责任。全文完。2024年电梯安装项目委托书1本合同目录一览1.1项目概述1.2项目地点1.3项目内容1.4项目期限1.5项目费用1.6付款方式1.7付款时间1.8施工单位资质要求1.9施工单位责任1.10监督检查1.11质量保证1.12事故处理1.13合同解除1.14争议解决1.15合同生效及终止1.16合同附件第一部分:合同如下:1.1项目概述本合同项目为电梯安装项目,旨在为甲方提供一台符合国家标准和甲方需求的电梯,具体型号为型号。1.2项目地点项目地点位于甲方指定的建筑物内,具体安装位置为层室。1.3项目内容1.3.1电梯的选型、采购、运输、安装;1.3.2电梯的调试、验收;1.3.3电梯的保养、维修;1.3.4电梯的安全设施及配件的安装、调试。1.4项目期限项目期限自合同签订之日起至年月日止,共计个月。1.5项目费用项目总费用为人民币万元整。其中:1.5.1电梯设备费:人民币万元;1.5.2安装调试费:人民币万元;1.5.3保险费:人民币万元;1.5.4其他费用:人民币万元。1.6付款方式1.6.1预付款:合同签订后日内,甲方支付总费用的%作为预付款;1.6.2进度款:电梯设备到货后,甲方支付设备费的%;1.6.3验收款:电梯安装调试完成后,甲方支付安装调试费的%;1.6.4保修款:合同生效后,甲方支付保险费的%;1.6.5余款:在保修期满后,甲方支付剩余款项。1.7付款时间1.7.1预付款:合同签订后日内;1.7.2进度款:电梯设备到货后日内;1.7.3验收款:电梯安装调试完成后日内;1.7.4保修款:合同生效后日内;1.7.5余款:保修期满后日内。1.8施工单位资质要求施工单位须具备国家规定的电梯安装资质证书,且在合同签订前已取得甲方认可。1.9施工单位责任1.9.1按照合同约定,按时、按质完成电梯的安装、调试工作;1.9.2确保电梯安装、调试过程中不损害甲方建筑物及其它设施;1.9.3提供必要的施工图纸、技术资料,协助甲方办理相关手续;1.9.4对电梯安装、调试过程中出现的问题负责解决。1.10监督检查甲方有权对施工单位的安装、调试工作进行监督检查,施工单位应予以配合。1.11质量保证1.11.1电梯设备质量:施工单位应确保电梯设备符合国家标准和甲方要求;1.11.2安装质量:施工单位应确保电梯安装质量达到国家相关标准;1.11.3保修服务:电梯投入使用后,施工单位应提供年内的保修服务。1.12事故处理1.12.1在电梯安装、调试过程中,如发生安全事故,施工单位应立即采取应急措施,并配合甲方处理;1.12.2事故原因分析:事故发生后,双方应共同分析事故原因,并采取相应措施防止类似事故再次发生。1.13合同解除1.13.1因不可抗力导致合同无法履行时,双方均有权解除合同;1.13.2任何一方违反合同约定,另一方有权解除合同。1.14争议解决1.14.1双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决;1.14.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。1.15合同生效及终止1.15.1本合同自双方签字盖章之日起生效;1.15.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,本合同终止。1.16合同附件1.16.1.1电梯设备清单;1.16.1.2安装施工图纸;1.16.1.3质量保证书;1.16.1.4保修服务承诺书。第一部分:合同如下:1.1项目概述本合同项目为电梯安装项目,旨在为甲方提供一台符合国家标准和甲方需求的电梯,具体型号为型号。1.2项目地点项目地点位于甲方指定的建筑物内,具体安装位置为层室。1.3项目内容1.3.1电梯的选型、采购、运输、安装;1.3.2电梯的调试、验收;1.3.3电梯的保养、维修;1.3.4电梯的安全设施及配件的安装、调试。1.4项目期限项目期限自合同签订之日起至年月日止,共计个月。1.5项目费用项目总费用为人民币万元整。其中:1.5.1电梯设备费:人民币万元;1.5.2安装调试费:人民币万元;1.5.3保险费:人民币万元;1.5.4其他费用:人民币万元。1.6付款方式1.6.1预付款:合同签订后日内,甲方支付总费用的%作为预付款;1.6.2进度款:电梯设备到货后,甲方支付设备费的%;1.6.3验收款:电梯安装调试完成后,甲方支付安装调试费的%;1.6.4保修款:合同生效后,甲方支付保险费的%;1.6.5余款:在保修期满后,甲方支付剩余款项。1.7付款时间1.7.1预付款:合同签订后日内;1.7.2进度款:电梯设备到货后日内;1.7.3验收款:电梯安装调试完成后日内;1.7.4保修款:合同生效后日内;1.7.5余款:保修期满后日内。1.8施工单位资质要求施工单位须具备国家规定的电梯安装资质证书,且在合同签订前已取得甲方认可。1.9施工单位责任1.9.1按照合同约定,按时、按质完成电梯的安装、调试工作;1.9.2确保电梯安装、调试过程中不损害甲方建筑物及其它设施;1.9.3提供必要的施工图纸、技术资料,协助甲方办理相关手续;1.9.4对电梯安装、调试过程中出现的问题负责解决。1.10监督检查甲方有权对施工单位的安装、调试工作进行监督检查,施工单位应予以配合。1.11质量保证1.11.1电梯设备质量:施工单位应确保电梯设备符合国家标准和甲方要求;1.11.2安装质量:施工单位应确保电梯安装质量达到国家相关标准;1.11.3保修服务:电梯投入使用后,施工单位应提供年内的保修服务。1.12事故处理1.12.1在电梯安装、调试过程中,如发生安全事故,施工单位应立即采取应急措施,并配合甲方处理;1.12.2事故原因分析:事故发生后,双方应共同分析事故原因,并采取相应措施防止类似事故再次发生。1.13合同解除1.13.1因不可抗力导致合同无法履行时,双方均有权解除合同;1.13.2任何一方违反合同约定,另一方有权解除合同。1.14争议解决1.14.1双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决;1.14.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。1.15合同生效及终止1.15.1本合同自双方签字盖章之日起生效;1.15.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,本合同终止。1.16合同附件1.16.1.1电梯设备清单;1.16.1.2安装施工图纸;1.16.1.3质量保证书;1.16.1.4保修服务承诺书。2.1施工单位义务2.1.1施工单位应按照合同约定的时间、质量要求,完成电梯的安装、调试工作;2.1.2施工单位应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保电梯的安全性和可靠性;2.1.3施工单位应保证电梯安装、调试过程中不损害甲方建筑物及其它设施;2.1.4施工单位应按照甲方要求,提供必要的施工图纸、技术资料,协助甲方办理相关手续。2.2甲方义务2.2.1甲方应按照合同约定的时间、地点提供电梯安装所需的场地和条件;2.2.2甲方应按照合同约定的方式、时间支付项目费用;2.2.3甲方应配合施工单位完成电梯的安装、调试工作;2.2.4甲方应按照国家相关法律法规和行业标准,使用电梯,并承担相应的责任。3.1施工进度3.1.1施工单位应按照合同约定的进度计划,分阶段完成电梯的安装、调试工作;3.1.2施工单位应定期向甲方报告施工进度,并及时解决施工过程中出现的问题。3.2质量标准3.2.1电梯设备质量应符合国家相关标准,并经过甲方验收合格;3.2.2电梯安装、调试工作应符合国家相关标准和规范,并经过甲方验收合格。4.1保修期限4.1.1电梯设备及其配件的保修期限为年;4.1.2电梯安装、调试工作的保修期限为年。4.2保修内容4.2.1电梯设备及其配件的保修内容包括但不限于:4.2.1.1电梯设备本身的故障;4.2.1.2电梯设备配件的故障;4.2.1.3电梯设备安装、调试过程中的质量问题。4.3保修责任4.3.1施工单位应在保修期内负责电梯设备及其配件的维修、更换工作;4.3.2保修期内,如因施工单位的责任导致电梯设备出现故障,施工单位应免费进行维修、更换。5.1违约责任5.1.1施工单位未按合同约定的时间、质量要求完成电梯的安装、调试工作,应承担相应的违约责任;5.1.2甲方未按合同约定的时间、方式支付项目费用,应承担相应的违约责任。5.2不可抗力5.2.1由于不可抗力因素导致合同无法履行,双方互不承担违约责任;5.2.2不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。6.1合同变更6.1.1合同的任何变更均需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议;6.1.2合同变更不影响合同其他条款的效力。6.2合同解除6.2.1因不可抗力导致合同无法履行,双方均可解除合同;6.2.2双方协商一致解除合同,应签订书面协议。6.3合同争议6.3.1双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决;6.3.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.4合同生效6.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效;6.4.2本合同的未尽事宜,按国家有关法律法规执行。7.1合同附件7.1.1.1电梯设备清单;7.1.1.2安装施工图纸;7.1.1.3质量保证书;7.1.1.4保修服务承诺书。8.1合同签订8.1.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。8.2合同生效8.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.3合同履行8.3.1双方应按照合同约定,全面履行各自的义务。8.4合同解除8.4.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,本合同终止。8.5合同争议8.5.1双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决;8.5.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.6合同附件8.6.1.1电梯设备清单;8.6.1.2安装施工图纸;8.6.1.3质量保证书;8.6.1.4保修服务承诺书。9.1合同生效9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同履行9.2.1双方应按照合同约定,全面履行各自的义务。9.3合同解除9.3.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,本合同终止。9.4合同争议9.4.1双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决;9.4.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.5合同附件9.5.1.1电梯设备清单;9.5.1.2安装施工图纸;9.5.1.3质量保证书;9.5.1.4保修服务承诺书。10.1合同生效10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同履行10.2.1双方应按照合同约定,全面履行各自的义务。10.3合同解除10.3.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,本合同终止。10.4合同争议10.4.1双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决;10.4.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.5合同附件10.5.1.1电梯设备清单;10.5.1.2安装施工图纸;10.5.1.3质量保证书;10.5.1.4保修服务承诺书。11.1合同生效11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同履行11.2.1双方应按照合同约定,全面履行各自的义务。11.3合同解除11.3.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,本合同终止。11.4合同争议11.4.1双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决;11.4.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.5合同附件11.5.1.1电梯设备清单;11.5.1.2安装施工图纸;11.5.1.3质量保证书;11.5.1.4保修服务承诺书。12.1合同生效12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同履行12.2.1双方应按照合同约定,全面履行各自的义务。12.3合同解除12.3.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,本合同终止。12.4合同争议12.4.1双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决;12.4.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.5合同附件12.5.1.1电梯设备清单;12.5.1.2安装施工图纸;12.5.1.3质量保证书;12.5.1.4保修服务承诺书。13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同履行13.2.1双方应按照合同约定,全面履行各自的义务。13.3合同解除13.3.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,本合同终止。13.4合同争议13.4.1双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决;13.4.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.5合同附件13.5.1.1电梯设备清单;13.5.1.2安装施工图纸;13.5.1.3质量保证书;13.5.1.4保修服务承诺书。14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同履行14.2.1双方应按照合同约定,全面履行各自的义务。14.3合同解除14.3.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,本合同终止。14.4合同争议14.4.1双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决;14.4.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.5合同附件14.5.1.1电梯设备清单;14.5.1.2安装施工图纸;14.5.1.3质量保证书;14.5.1.4保修服务承诺书。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方定义15.1.1本合同所称的第三方,是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行、提供咨询、监督、担保、保险或其他服务的独立第三方机构、个人或其他实体。15.2第三方介入原因15.2.1第三方介入合同的原因包括但不限于:15.2.1.1提供专业的技术咨询和监督;15.2.1.2提供合同履行的担保;15.2.1.3提供保险服务;15.2.1.4解决合同履行中的争议;15.2.1.5其他甲乙双方约定的原因。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入合同的方式包括但不限于:15.3.1.1作为中介方促成合同订立;15.3.1.2作为担保方提供担保;15.3.1.3作为监督方进行监督;15.3.1.4作为保险方提供保险;15.3.1.5作为争议解决方进行调解或仲裁。15.4第三方责任限额15.4.1.1第三方介入的具体服务内容;15.4.1.2第三方提供服务的专业水平和能力;15.4.1.3合同金额和甲方预期利益;15.4.1.4第三方提供服务的风险和可能承担的责任;15.4.1.5甲乙双方协商确定。15.5第三方责任承担15.5.1第三方在本合同中的责任承担如下:15.5.1.1第三方应按照合同约定提供专业、高效的服务;15.5.1.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准;15.5.1.3第三方在履行合同过程中造成甲方损失的,应承担相应的赔偿责任;15.5.1.4第三方因自身原因导致合同无法履行或履行不当的,应承担违约责任。15.6第三方与其他各方的划分说明15.6.1第三方与本合同其他各方的关系如下:15.6.1.1第三方与甲方的关系:第三方作为甲方委托的介入方,应维护甲方的合法权益;15.6.1.2第三方与施工单位的关系:第三方对施工单位的监督和服务质量负责;15.6.1.3第三方与监理单位的关系:第三方与监理单位共同负责施工过程的监督和质量控制;15.6.1.4第三方与保险公司的关系:第三方在保险合同中作为甲方代理人,负责处理保险理赔事宜。15.7第三方介入的合同条款15.7.1.1第三方介入的原因、目的和范围;15.7.1.2第三方介入的具体服务内容;15.7.1.3第三方的责任和权利;15.7.1.4第三方介入的费用及支付方式;15.7.1.5第三方介入的期限;15.7.1.6第三方介入的违约责任;15.7.1.7合同争议的解决方式。15.8第三方介入的变更和解除15.8.1第三方介入的变更和解除应经甲乙双方和第三方协商一致,并以书面形式确认。15.9第三方介入的保密义务15.9.1第三方在本合同履行过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲方、施工单位或其他相关方的商业秘密。15.10第三方介入的合同附件15.10.1.1第三方介入协议;15.10.1.2第三方资质证明;15.10.1.3第三方服务范围和标准;15.10.1.4第三方费用明细。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.电梯设备清单详细要求:包括电梯型号、规格、数量、价格、供应商等信息。说明:设备清单是合同履行的重要依据,用于核对设备交付和验收。2.安装施工图纸详细要求:提供电梯安装所需的详细图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。说明:施工图纸是施工的重要依据,确保施工符合设计要求。3.质量保证书详细要求:由施工单位出具的保证书,承诺电梯质量和安装质量。说明:质量保证书是质量保证的重要文件,用于明确施工单位的质量责任。4.保修服务承诺书详细要求:由施工单位出具的保修服务承诺书,明确保修期限、范围和服务内容。说明:保修服务承诺书是保修服务的重要依据,保障甲方在保修期内的权益。5.第三方介入协议详细要求:第三方介入合同的详细内容,包括介入原因、服务内容、费用、期限等。说明:第三方介入协议是明确第三方责任和义务的重要文件。6.第三方资质证明详细要求:第三方提供的资质证明文件,证明其具备提供相应服务的资格和能力。说明:资质证明是第三方介入合法性的重要依据。7.第三方服务范围和标准详细要求:第三方提供服务的具体范围和标准,确保服务质量。8.第三方费用明细详细要求:第三方服务费用的具体明细,包括服务费、咨询费、监理费等。说明:费用明细是明确第三方费用的重要依据。9.付款凭证详细要求:甲方支付费用的凭证,包括银行转账记录、发票等。说明:付款凭证是证明甲方履行付款义务的重要文件。10.施工记录详细要求:记录施工过程中重要事件、问题及解决方案的文件。说明:施工记录是施工过程的重要记录,用于追溯和解决问题。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定的时间、质量要求完成电梯的安装、调试工作。责任认定标准:根据合同约定,施工单位应承担相应的违约责任,包括但不限于:延期安装、调试,应支付违约金;因施工质量问题导致电梯损坏,应负责维修或赔偿;因施工不当导致安全事故,应承担相应的法律责任。2.违约行为:甲方未按合同约定的时间、方式支付项目费用。责任认定标准:根据合同约定,甲方应承担相应的违约责任,包括但不限于:拖欠付款,应支付滞纳金;因拖欠付款导致施工单位停工,甲方应承担相应责任。3.违约行为:第三方未按合同约定提供专业、高效的服务。责任认定标准:根据合同约定,第三方应承担相应的违约责任,包括但不限于:服务质量不达标,应进行整改或赔偿;因服务质量问题导致合同无法履行,应承担相应责任。4.违约行为:任何一方泄露合同相关商业秘密。责任认定标准:根据合同约定,泄露商业秘密的一方应承担相应的法律责任,包括但不限于:赔偿损失;依法承担法律责任。示例说明:如果施工单位因设备故障导致安装延误,应支付合同约定的违约金;如果甲方未按时支付进度款,应支付合同约定的滞纳金;如果第三方在监理过程中发现质量问题,应要求施工单位整改,如整改不达标,第三方有权要求施工单位承担相应责任。全文完。2024年电梯安装项目委托书2本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目类型2.双方基本信息2.1委托方信息2.2承包方信息2.3联系方式3.项目安装内容3.1电梯品牌及型号3.2电梯数量3.3安装位置及范围3.4安装标准及规范4.项目进度安排4.1项目启动时间4.2项目关键节点时间表4.3项目验收时间5.项目费用及支付方式5.1项目总费用5.2费用构成5.3支付方式5.4付款时间表6.质量保证及验收6.1质量标准6.2质量检验6.3验收程序6.4验收标准7.保修条款7.1保修期限7.2保修范围7.3保修责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1设计图纸11.2技术规范11.3其他相关文件12.合同变更及解除12.1变更程序12.2解除程序12.3变更或解除后的责任承担13.其他约定13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3合同解除后的后续事宜14.合同签署及生效14.1签署日期14.2生效日期14.3合同份数第一部分:合同如下:1.项目概述1.1项目名称:2024年电梯安装项目1.2项目地点:[具体地址]1.3项目规模:[电梯数量]部1.4项目类型:[电梯类型,如乘客电梯、货梯等]2.双方基本信息2.1委托方信息:2.1.1单位名称:[委托方全称]2.1.2法定代表人:[法定代表人姓名]2.1.3注册地址:[注册地址]2.1.4联系电话:[联系电话]2.2承包方信息:2.2.1单位名称:[承包方全称]2.2.2法定代表人:[法定代表人姓名]2.2.3注册地址:[注册地址]2.2.4联系电话:[联系电话]2.3联系方式:2.3.1委托方联系人:[联系人姓名]2.3.2承包方联系人:[联系人姓名]2.3.3联系电话:[联系电话]3.项目安装内容3.1电梯品牌及型号:[品牌][型号]3.2电梯数量:[数量]部3.3安装位置及范围:[具体安装位置描述]3.4安装标准及规范:[执行的国家标准、行业标准或企业标准]4.项目进度安排4.1项目启动时间:[具体日期]4.2项目关键节点时间表:4.2.1设计确认:[具体日期]4.2.2材料采购:[具体日期]4.2.3施工安装:[具体日期]4.2.4竣工验收:[具体日期]4.3项目验收时间:[具体日期]5.项目费用及支付方式5.1项目总费用:[金额]元5.2费用构成:5.2.1材料费5.2.2人工费5.2.3施工费5.2.4管理费5.3支付方式:[支付方式,如分期付款、按节点付款等]5.4付款时间表:5.4.1首付款:[金额]元,[具体日期]支付5.4.2中期付款:[金额]元,[具体日期]支付5.4.3尾款:[金额]元,[具体日期]支付6.质量保证及验收6.1质量标准:[具体质量标准描述]6.2质量检验:6.2.1材料检验6.2.2施工过程检验6.2.3竣工检验6.3验收程序:[具体验收流程描述]6.4验收标准:[具体验收标准描述]7.保修条款7.1保修期限:[具体期限,如一年、两年等]7.2保修范围:[具体保修范围描述]7.3保修责任:[具体保修责任描述]8.违约责任8.1违约情形:8.1.1承包方未按时完成项目进度8.1.2承包方提供不符合质量要求的材料或设备8.1.3委托方未按时支付款项8.1.4双方协商一致的违约行为8.2违约责任承担:8.2.1承包方未按时完成项目进度的,应支付违约金8.2.2承包方提供不符合质量要求的,应无条件更换或修复,并承担由此产生的费用8.2.3委托方未按时支付款项的,应支付滞纳金8.2.4双方协商一致的违约行为,按协商结果承担相应责任8.3违约赔偿:8.3.1承诺赔偿金额8.3.2赔偿方式8.3.3赔偿时间9.争议解决9.1争议解决方式:9.1.1争议发生后,双方应友好协商解决9.1.2协商不成的,提交[具体仲裁机构]仲裁9.2争议解决机构:9.2.1[具体仲裁机构名称]9.3争议解决程序:9.3.1仲裁申请9.3.2仲裁审理9.3.3仲裁裁决10.合同生效及终止10.1合同生效条件:10.1.1双方签字盖章10.1.2相关文件齐全10.1.3合同内容符合法律法规10.2合同终止条件:10.2.1项目完成并验收合格10.2.2双方协商一致解除合同10.2.3发生不可抗力事件10.3合同解除条件:10.3.1一方严重违约10.3.2不可抗力事件导致合同无法履行11.合同附件11.1设计图纸11.2技术规范11.3付款凭证11.4验收报告12.合同变更及解除12.1变更程序:12.1.1提出变更申请12.1.2双方协商一致12.1.3签订变更协议12.2解除程序:12.2.1提出解除申请12.2.2双方协商一致12.2.3签订解除协议12.3变更或解除后的责任承担:12.3.1按变更或解除协议执行12.3.2未履行协议的,承担违约责任13.其他约定13.1保密条款:13.1.1双方对本合同内容负有保密义务13.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露13.2不可抗力条款:13.2.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为等13.2.2发生不可抗力事件,应及时通知对方13.3合同解除后的后续事宜:13.3.1合同解除后,双方应妥善处理后续事宜13.3.2未处理完毕的,按双方协商解决14.合同签署及生效14.1签署日期:[具体日期]14.2生效日期:[具体日期]14.3合同份数:14.3.1正本:[份数]份14.3.2副本:[份数]份第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,“第三方”指非甲乙双方的独立法人或其他组织,包括但不限于监理方、检测方、评估方、咨询方、保险方等。15.2第三方介入目的:第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和安全性,确保项目质量,维护甲乙双方的合法权益。16.第三方介入程序16.1第三方选定:甲乙双方协商确定第三方,并签订相应的合作协议。16.2第三方职责:第三方应按照合作协议履行其职责,并对甲乙双方负责。17.第三方介入的额外条款及说明17.1第三方责任:第三方在合同履行过程中,若因自身原因导致项目进度延误、质量不合格或造成其他损失,应承担相应的责任。17.2第三方权利:第三方有权根据合作协议的要求,对项目进行监督、检查和评估。17.3
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 工商银行现金业务操作
- 《GBT 40298-2021钢材热浸镀锌锌渣回收处置利用技术规范》全新解读
- 众筹露营合同标准文本
- 产品独家供货协议合同样本
- 仪器代理合同样本
- 公司战略合同样本
- 健康企业建设合同标准文本
- pvc订购合同标准文本
- 中沙采购合同标准文本
- 公司标准合同范例作用
- 中国近现代史纲要(上海建桥学院)智慧树知到答案章节测试2023年
- 外研版高中英语新教材必修三Unit1随身课本-Understandingideas01
- 运动技能学习与控制课件第一章运动技能学习与控制概述
- 口袋妖怪白金详细图文攻略(整理全)
- GB/T 9575-2013橡胶和塑料软管软管规格和最大最小内径及切割长度公差
- GB/T 7588.1-2020电梯制造与安装安全规范第1部分:乘客电梯和载货电梯
- GB/T 6495.2-1996光伏器件第2部分:标准太阳电池的要求
- GA/T 950-2019防弹材料及产品V50试验方法
- 中医骨伤科学课件
- 化工基础知识培训课件
- 【精品】六年级下册语文试题-阅读理解专项训练5含答案全国通用
评论
0/150
提交评论