建筑临时劳务分包合同

建筑临时劳务分包合同合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同文件的优先顺序1.3法律的适用1.4合同的生效与终止第二章临时劳务的分包内容2.1分包工程的范围与内容2.2分包工程的施工标准和要求2.3分包工程的施工计划和时间表第三章分包人的义务与责任3.1分包人的一般义务3.2分包人的技术义务3.3分包人的施工义务3.4分包人的安全与环保义务第四章总包人的义务与责任4.1总包人的一般义务4.2总包人的技术支持与服务4.3总包人的质量与进度控制4.4总包人的安全与环保责任第五章合同价格与支付5.1合同价格的确定5.2预付款5.3进度付款5.4竣工结算5.5价格调整第六章工期与进度6.1工期的定义与确定6.2施工进度的要求与控制6.3工期延误的处理第七章质量与检验7.1工程质量的要求与标准7.2质量检验的程序与方法7.3质量问题的处理第八章安全与环保8.1安全施工的要求与标准8.2安全事故的处理8.3环保要求与标准第九章信息与沟通9.1信息的交流与沟通9.2变更与调整的协商9.3争议的解决第十章违约责任10.1分包人的违约责任10.2总包人的违约责任10.3违约赔偿的计算与支付第十一章不可抗力11.1不可抗力的定义与范围11.2不可抗力的后果与处理第十二章合同的转让与分包12.1合同的转让12.2分包的允许与限制第十三章争议解决13.1争议的协商与调解13.2仲裁的申请与进行13.3诉讼的提起与进行第十四章附则14.1合同的修改与补充14.2合同的解除与终止14.3合同的生效日期与有效期14.4合同的废止与替代合同编号_________第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指由甲方（总包方）与乙方（分包方）就乙方为甲方提供建筑临时劳务服务所达成的明确双方权利义务的书面协议。1.1.2本合同中的术语和定义，如有冲突，以本章的定义为准。1.2合同文件的优先顺序1.3法律的适用1.3.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.4合同的生效与终止1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4.2在合同约定的服务期限届满或者提前终止的情况下，本合同终止。第二章临时劳务的分包内容2.1分包工程的范围与内容2.1.1乙方分包的工程包括但不限于：模板制作与安装、脚手架搭设、临时设施搭建等。2.1.2具体分包内容以附件详细列表为准。2.2分包工程的施工标准和要求2.2.1乙方应按照甲方的施工图纸、规范、标准和要求进行施工。2.2.2乙方应保证分包工程的施工质量，满足甲方的使用要求。2.3分包工程的施工计划和时间表2.3.1乙方应根据甲方的总体施工计划，制定详细的施工时间表，并报甲方批准。2.3.2乙方应按照批准后的施工时间表进行施工，确保工程进度。第三章分包人的义务与责任3.1分包人的一般义务3.1.1乙方应按照合同约定，完成分包工程的施工。3.1.2乙方应遵守甲方的管理制度，服从甲方的协调和指挥。3.2分包人的技术义务3.2.1乙方应对分包工程的技术问题负责，提供必要的技术支持。3.2.2乙方应按照甲方的要求，进行技术交底和安全教育。3.3分包人的施工义务3.3.1乙方应按照合同约定的质量、安全、进度等要求，完成分包工程的施工。3.3.2乙方应确保分包工程的施工安全，防止安全事故的发生。3.4分包人的安全与环保义务3.4.1乙方应遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工安全。3.4.2乙方应按照甲方要求，做好施工现场的环保工作。第四章总包人的义务与责任4.1总包人的一般义务4.1.1甲方应按照合同约定，向乙方支付分包工程的价款。4.1.2甲方应对乙方施工过程中遇到的问题给予及时的协调和解决。4.2总包人的技术支持与服务4.2.1甲方应向乙方提供施工图纸、规范、标准和要求等相关技术资料。4.2.2甲方应指派专业技术人员进行现场指导和技术监督。4.3总包人的质量与进度控制4.3.1甲方应对分包工程的质量进行控制，确保工程质量满足要求。4.3.2甲方应对分包工程的进度进行监督，确保工程按期完成。4.4总包人的安全与环保责任4.4.1甲方应对施工现场的安全生产负总责。4.4.2甲方应对施工现场的环保工作负总责。第五章合同价格与支付5.1合同价格的确定5.1.1本合同的价格根据附件中分包工程量清单和单价计算得出。5.1.2合同价格包括但不限于乙方施工人员工资、材料费、机械使用费等。5.2预付款5.2.1甲方应在合同签订后七个工作日内支付乙方合同总价款的10%作为预付款。5.2.2预付款在后续进度付款中逐月扣除。5.3进度付款5.3.1甲方根据乙方实际完成的工作量，按月进行进度付款。5.3.2进度付款的具体金额，根据实际完成工作量与合同单价计算得出。5.4竣工结算5.4.1工程完工后，乙方应向甲方提交完整的工程资料，进行第八章信息与沟通8.1信息的交流与沟通8.1.1甲方应建立畅通的信息沟通渠道，确保乙方能够及时了解甲方意图、要求及变更情况。8.1.2乙方应定期向甲方报告施工进展、存在的问题及需要协调的事宜。8.2变更与调整的协商8.2.1甲方如需要对分包工程进行变更或调整，应提前通知乙方，并共同协商解决。8.2.2变更或调整引起的合同价格、进度等方面的调整，应按照本合同约定的方式处理。8.3争议的解决8.3.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.3.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章违约责任9.1分包人的违约责任9.1.1乙方未按合同约定完成分包工程的，应承担相应的违约责任。9.1.2乙方违反合同约定的技术标准、质量要求和安全规定的，应承担相应的违约责任。9.2总包人的违约责任9.2.1甲方未按合同约定支付价款的，应承担相应的违约责任。9.2.2甲方未按合同约定提供技术支持、服务或协调解决问题的，应承担相应的违约责任。9.3违约赔偿的计算与支付9.3.1违约方应按照实际损失的金额支付赔偿金。9.3.2赔偿金的具体计算方法和支付方式，由双方协商确定。第十章不可抗力10.1不可抗力的定义与范围10.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。10.1.2不可抗力事件导致的损失，由双方协商解决。10.2不可抗力的后果与处理10.2.1因不可抗力事件导致分包工程无法正常进行的，双方应立即通知对方，并采取措施减少损失。10.2.2不可抗力事件持续期间，乙方应暂停施工，不承担违约责任。第十一章合同的转让与分包11.1合同的转让11.1.1未经甲方同意，乙方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。11.1.2甲方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。11.2分包的允许与限制11.2.1乙方不得将其分包的工程的全部或部分再分包给第三方。11.2.2乙方分包的工程必须由乙方自行完成，不得转包。第十二章争议解决12.1争议的协商与调解12.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。12.1.2双方可以请求第三方进行调解，调解不成的，再行诉讼。12.2仲裁的申请与进行12.2.1双方同意，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。12.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。12.3诉讼的提起与进行12.3.1双方同意，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3.2诉讼应当根据本合同的约定进行，法院的判决对双方均具有法律约束力。第十三章附则13.1合同的修改与补充13.1.1本合同的修改和补充，应采用书面形式，经双方协商一致后生效。13.1.2本合同的附件是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。13.2合同的解除与终止13.2.1双方同意，提前解除或终止本合同的，应书面协商一致。13.2.2解除或终止本合同的，不影响双方的权利和义务。13.3合同的生效日期与有效期13.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3.2本合同的有效期至分包工程完工并验收合格之日止。13.4合同的废止与替代13.4.1本合同经多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.甲方应确保分包工程的设计、施工图纸和技术规范符合国家标准和行业规定。说明：甲方作为总包方，有责任确保提供的设计和施工图纸等技术资料符合国家标准和行业规定，以保证分包工程的质量和安全。2.甲方应负责分包工程的所有permits和approvals，并确保乙方在施工过程中遵守相关法律法规。说明：甲方作为总包方，有责任获取并维护分包工程所需的所有许可和批准，并确保乙方在施工过程中遵守相关的法律法规，以避免违法行为的发生。3.甲方应对分包工程的施工过程进行监督和检查，确保乙方的施工活动符合合同约定和技术规范。说明：甲方作为总包方，有责任对分包工程的施工过程进行监督和检查，以确保乙方的施工活动符合合同约定和技术规范，保证分包工程的质量和进度。4.甲方应协助乙方处理分包工程中出现的技术问题和质量问题，提供必要的技术支持和服务。说明：甲方作为总包方，有责任协助乙方解决分包工程中出现的技术问题和质量问题，提供必要的技术支持和服务，以确保分包工程的顺利进行。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定1.乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工人员，并对施工人员的技能和资格进行培训和确认。说明：乙方作为分包方，有责任提供合格的施工人员，并确保这些人员具备相应的技能和资格。乙方还需要对施工人员进行培训和确认，以保证施工质量的合格。2.乙方应负责分包工程的现场管理和安全防护工作，确保施工现场的安全和秩序。说明：乙方作为分包方，有责任对分包工程的现场进行管理和安全防护，以保证施工现场的安全和秩序，防止事故的发生。3.乙方应确保分包工程的施工进度符合甲方的要求，并及时向甲方报告施工进展情况。说明：乙方作为分包方，有责任确保分包工程的施工进度符合甲方的要求，并及时向甲方报告施工进展情况，以便甲方对工程进度进行控制和协调。4.乙方应对分包工程的施工质量负责，确保工程质量满足甲方的要求，并接受甲方的检查和验收。说明：乙方作为分包方，有责任对分包工程的施工质量负责，确保工程质量满足甲方的要求。乙方还需要接受甲方的检查和验收，以证明分包工程的施工质量符合标准。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊约定1.第三方中介应公正、中立地履行调解和协调的职责，维护双方的合法权益。说明：第三方中介在调解和协调过程中应保持公正和中立，以保证调解结果的公平和合理，维护双方的合法权益。2.第三方中介应具备相关行业经验和专业知识，能够准确理解和解决合同履行过程中的专业技术问题。说明：第三方中介应具备相关的行业经验和专业知识，以保证其能够准确理解和解决合同履行过程中的专业技术问题，提供有效的调解和协调服务。3.第三方中介应对调解和协调的过程进行记录，并形成书面文件，供双方签字确认。说明：第三方中介应对调解和协调的过程进行记录，并形成书面文件，供双方签字确认，以保证调解结果的正式性和法律效力。4.第三方中介的调解和协调结果具有法律约束力，双方应严格遵守并履行。说明：第三方中介的调解和协调结果具有法律约束力，双方在调解结果上签字确认后，应严格遵守并履行，以保证合同的顺利履行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程量清单2.分包工程施工图纸3.分包工程施工规范和标准4.分包工程施工计划和时间表5.技术交底和安全教育资料6.施工人员资格和技能确认文件7.施工现场管理和安全防护措施文件8.施工进度报告和现场照片9.施工质量检验报告10.合同价格和付款安排11.不可抗力事件证明文件12.违约行为及处理方案二、违约行为及认定：1.分包方未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成分包工程的，认定为违约。2.分包方违反合同约定的技术标准、质量要求和安全规定的，认定为违约。3.分包方未经甲方同意，擅自将分包工程的全部或部分再分包给第三方的，认定为违约。4.分包方未按合同约定支付价款的，认定为违约。5.分包方未按合同约定提供技术支持、服务或协调解决问题的，认定为违约。6.分包方未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成分包工程的，认定为违约。7.甲方未按合同约定支付价款的，认定为违约。8.甲方未按合同约定提供技术支持、服务或协调解决问题的，认定为违约。9.甲方未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成总包工程的，认定为违约。10.甲方违反合同约定的技术标准、质量要求和安全规定的，认定为违约。11.甲方未按合同约定提供施工图纸、规范、标准和要求等相关技术资料的，认定为违约。12.甲方未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成总包工程的，认定为违约。三、法律名词及解释：1.分包：指甲方将部分工程分包给乙方，由乙方负责完成。2.总包：