垃圾处理配电房施工合同

垃圾处理配电房施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：垃圾处理配电房施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于土建、安装、调试等全过程施工。二、合同金额2.1本合同总价款为人民币____元整（大写：____________________元整），币种为人民币。2.2合同价款支付方式及进度：（1）合同签订后七个工作日内，委托方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，委托方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，委托方支付合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，质保期结束后无质量问题，委托方七个工作日内支付。三、工期3.1工程预计开工日期：____________________3.2工程预计竣工日期：____________________3.3工期延误：如因承包方原因导致工程延期，每延期一天，承包方应支付合同总价款的0.5%作为违约金。四、质量标准4.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。4.2工程验收不合格的，承包方应负责无偿返工，直到验收合格为止。五、甲乙双方的权利和义务5.1委托方的权利和义务：（1）负责办理工程所需的各类审批手续；（2）提供施工场地，确保施工顺利进行；（3）按时支付合同价款；（4）对工程质量、安全、进度等进行监督。5.2承包方的权利和义务：（1）严格按照设计文件和施工规范进行施工；（2）确保工程质量、安全、进度达到约定要求；（3）承担工程验收不合格的责任；（4）负责工程保修期内的维修工作。六、违约责任6.1任何一方违反合同条款，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。6.2因不可抗力因素导致合同无法履行或延期履行，双方互不承担违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.施工方案5.审批手续相关文件6.工程验收标准7.保修条款8.法律法规、行业规范要求的相关文件二、违约行为及认定：1.工期延误：未按合同约定的工期完成工程。2.工程质量不符合要求：工程验收不合格，未达到合同约定的质量标准。3.未按时支付合同价款：委托方未按合同约定的时间支付合同价款。4.未按设计文件和施工规范施工：承包方未按照约定的设计文件和施工规范进行施工。5.工程保修期内维修工作未履行：承包方未在保修期内履行维修责任。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方违约时，根据合同约定向对方支付的赔偿金。3.质保期：工程验收合格后，承包方对工程保修的一定期限。4.工程验收：对已完成的建设工程进行检查、评定，以确定其是否符合规定的标准和要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度缓慢：及时沟通，要求承包方加大人力、物力投入，确保工程进度。2.工程质量问题：要求承包方立即返工，直至符合质量要求。3.工期延误：按照合同约定计算违约金，要求承包方支付。4.未支付合同价款：催促委托方按时支付，必要时可依法追讨。5.法律纠纷：保留相关证据，必要时通过法律途径解决。五、所有应用场景：1.