施工合同建筑施工风险索赔

施工合同建筑施工风险索赔合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为工程项目的业主，拥有上述项目的建设权和决策权；乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担上述项目的施工任务。为了明确双方的权利和义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，签订本施工合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总投资：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括但不限于：工程设计、施工、设备材料采购、安装、调试、验收、培训、质保等费用。2.3合同价格采取固定价格方式，不因市场价格波动而调整。第三条合同履行3.1乙方应按照甲方的要求，完成施工图设计、施工组织设计、施工方案、安全文明施工等措施，并报甲方审批。3.2乙方应按照批准的施工组织设计、施工方案进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。3.3乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、标准、规范和甲方要求进行施工，确保工程质量、安全、环保等要求的满足。3.4乙方应保证施工过程中各类材料、设备、工艺等符合设计要求和质量标准，对施工过程中的质量问题及时整改。3.5乙方应按合同约定支付各类税费、保险、人工、材料、设备等费用，确保工程正常进行。3.6乙方应按合同约定履行保修义务，对工程质量问题负责修复或更换。3.7甲方应按照合同约定支付合同价款，提供施工所需的场地、资料、设备等条件。3.8甲方应监督乙方施工过程，对乙方施工中的问题提出整改要求，并有权对乙方进行考核。第四条合同价款的支付4.1甲方支付合同价款采取进度付款方式，具体付款比例和时间按照双方约定的付款计划执行。4.2乙方完成合同约定的工程内容，并经甲方验收合格后，甲方按照约定的比例支付合同价款。4.3甲方支付合同价款时，有权扣除乙方应承担的质量保证金。4.4乙方开具符合国家法律法规的发票，甲方按照约定时间支付合同价款。第五条违约责任5.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权按照违约程度扣除乙方违约金。5.2乙方施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方整改，并按照约定扣除质量保证金。5.3甲方未按照合同约定支付合同价款，乙方有权按照违约程度要求甲方支付违约金。5.4甲方未按照合同约定提供施工条件，导致乙方施工进度延误，甲方应承担相应责任。5.5双方因不可抗力原因导致合同无法履行，应协商解决。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2若协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工组织设计3.施工方案4.安全文明施工措施5.质量保证金支付凭证6.工程验收报告7.付款凭证8.违约金计算公式9.不可抗力证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不达标等。2.乙方施工过程中出现质量问题，经甲方要求整改后仍不达标。3.甲方未按照合同约定支付合同价款，包括但不限于迟延支付、少支付等。4.甲方未按照合同约定提供施工条件，导致乙方施工进度延误。5.双方因不可抗力原因导致合同无法履行。三、法律名词及解释：1.施工合同：为建设单位和施工单位之间签订的，约定施工内容、工程质量、工期、价款等权利义务关系的文件。2.工程验收：指工程项目完成后，由甲方组织相关单位进行的质量、安全、进度等方面的检查、评定和确认。3.质量保证金：为确保工程质量，乙方在合同中承诺预留的一定比例的款项。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方应按照合同约定完成工程，如出现工期延误，甲方有权按照违约程度要求乙方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应保证工程质量，如出现质量问题，甲方有权要求乙方整改，并按照约定扣除质量保证金。3.付款问题：甲方应按照合同约定支付合同价款，如出现迟延支付、少支付等情况，乙方有权要求甲方支付违约金。4.施工条件不足：甲方应按照合同约定提供施工条件，如未能提供，导致乙方施工进度延误，甲方应承担相应责任。5.不可抗力事件：双方应按照合同约定处理不可抗力事件，如导致合同无法履行，应协商解决。五、所有应用场景：1.适用于各类建