2025道路工程施工合同书(范本)

合同编号：道路工程施工合同书（范本）合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施道路工程，需要乙方提供相应的施工服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程内容1.1工程名称：（工程全称）1.2工程地点：（工程具体位置）1.3工程规模：（工程规模描述）1.4工程内容：（工程具体内容）二、工程价款2.1工程总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2乙方报价包括但不限于：人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。2.3工程价款的支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程总价的20%。2.4乙方应按照合同约定的工程进度向甲方提交进度报告，并按照甲方的要求进行工程价款的结算。三、工程进度及质量3.1乙方向甲方承诺，按照合同约定的工期完成工程，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。3.2工程进度及质量监督：甲方有权对乙方施工进度和质量进行监督，并提出合理化建议。乙方应当认真听取甲方的意见，及时整改。四、违约责任4.1乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：工程总价的1%乘以逾期天数。4.2乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方无偿返工、整改，并有权扣除乙方相应工程价款作为赔偿。4.3甲方未按照合同约定支付工程价款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式同4.1。五、合同的解除、变更和终止5.1在合同履行过程中，如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。5.2合同变更或终止：经双方协商一致，可以变更或终止合同。变更或终止合同后，双方应当就变更或终止事项进行书面确认。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。7.2双方应当遵守国家相关法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。7.3合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：日期：年月日注意事项及解决办法：1.注意合同的签订主体资格：确保甲方和乙方均为具有独立法人资格的企事业单位、其他组织或者具有完全民事行为能力的自然人。若一方主体资格不符合要求，可能导致合同无效。解决办法：在签订合同前，核实双方的法人资格证书或其他有效证明文件，确保主体资格合法。2.注意工程内容的明确性：确保合同中工程内容的描述清晰、具体，避免因工程内容不明确导致的纠纷。解决办法：详细描述工程的项目、规模、地点等信息，并在合同中明确工程的具体要求和标准。3.注意工程价款的支付与结算：确保合同中关于工程价款支付与结算的条款明确，避免支付纠纷。解决办法：明确约定支付时间、支付比例、支付方式等，并按照约定履行支付义务。4.注意工程进度及质量的保障：确保乙方按照约定的工期完成工程，并保证工程质量符合相关标准。解决办法：设立工程进度和质量监督机制，对乙方施工进行监督，发现问题及时整改。5.注意违约责任的规定：确保合同中对违约行为及其后果有明确的规定。解决办法：在合同中详细列明违约责任条款，明确违约行为的处理方式及违约金计算方式。6.注意合同的解除、变更和终止条件：确保合同中对于解除、变更和终止合同的条件和程序有明确规定。解决办法：在合同中明确约定合同解除、变更和终止的条件和程序，并进行书面确认。7.注意争议解决方式：确保合同中对于争议解决方式有明确规定。解决办法：在合同中约定争议解决方式，如友好协商、调解或向有管辖权的人民法院提起诉讼等。法律名词及名词解释：1.独立法人资格：指具有法人地位，能够独立承担民事责任、享有民事权利和承担民事义务的组织。2.完全民事行为能力：指具备完全的民事权利能力和民事行为能力，能够独立进行民事活动的能力。3.合同无效：指因合同违反法律法规、社会公共利益或公共秩序等原因，导致合同自始不产生法律效力的情形。4.违约金：指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.管辖权：指法院对特定案件进行审判的权力。有管辖权的法院对案件进行审判，其判决具有法律效力。7.民事活动：指公民之间、法人之间、公民与法人之间的以财产关系和人身关系为主要内容的法律行为。应用场合：1.适用于各类道路工程施工项目，包括但不限于城市道路、乡村道路、高速公路、桥梁等。2.适用于甲方为道路工程项目业主，乙方为具备道路工程施工资质的施工单位。补充条款：1.工程保险：双方可约定乙方应购买并维持工程一切险，以保障工程在施工过程中的安全。2.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化，双方可按约定的变更程序进行调整。3.工期延长：如因不可抗力、甲方原因等导致工程进度受到影响，双方可协商延长工期，并约定延长工期后的工程价款及违约责任。4.材料供应：如乙方需甲方供应材料，双方可约定材料供应的方式、时间、质量标准及价款支付等事项。5.工程验收：双方可约定工程验收的标准、程序及验收不合格的处理方式。6.工程保修：双方可约定工程竣工验收合格后，乙方对工程进行一定期限的保修，并约定保修范围、保修期限及保修费用等。附件列表：1.