爆破分包协议书范本

爆破分包协议书范本合同目录第一章总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同效力1.4合同解释第二章项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目进度第三章爆破作业范围及内容3.1爆破作业范围3.2爆破作业内容3.3爆破作业要求第四章合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式4.4支付进度第五章合同履行5.1承包人义务5.2发包人义务5.3合同变更5.4合同终止第六章质量与安全6.1质量标准6.2安全措施6.3事故处理第七章违约责任7.1承包人违约7.2发包人违约7.3违约责任免除第八章争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3诉讼管辖第九章合同的转让和分包9.1合同转让9.2分包管理9.3分包合同第十章保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄密责任第十一章不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力应对措施第十二章合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同解除第十三章税收和优惠政策13.1税收政策13.2优惠政策13.3税收缴纳第十四章其他条款14.1合同证书14.2合同附件14.3补充协议14.4合同解除后的处理14.5合同争议的解决14.6法律适用14.7合同语言14.8联系方式合同编号_________第一章总则1.1合同当事人1.1.1发包人：_________1.1.2承包人：_________1.2合同签订依据1.2.1法律法规1.2.2招投标文件1.2.3双方协商一致的其他事项1.3合同效力1.3.1合同自双方签字盖章之日起生效1.3.2合同有效期至______年______月______日止1.4合同解释1.4.1本合同未尽事宜，双方可协商补充1.4.2本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力第二章项目概述2.1项目名称：_________2.2项目地点：_________2.3项目规模：_________2.4项目进度：_________第三章爆破作业范围及内容3.1爆破作业范围：_________3.2爆破作业内容：_________3.3爆破作业要求：_________第四章合同价格4.1合同总价：_________元4.2价格调整：_________4.3支付方式：_________4.3.1预付款：合同总价的一定比例4.3.2进度付款：按工程进度分阶段支付4.3.3验收合格后支付尾款4.4支付进度：_________第五章合同履行5.1承包人义务5.1.1按照合同约定完成爆破作业5.1.2遵守国家法律法规，确保爆破安全5.2发包人义务5.2.1提供爆破作业现场及相关设施5.2.2协助承包人办理相关手续5.3合同变更5.3.1合同变更需双方协商一致5.3.2变更内容应符合国家法律法规及行业标准5.4合同终止5.4.1合同终止条件：_________5.4.2合同终止后的处理：_________第六章质量与安全6.1质量标准：_________6.2安全措施：_________6.3事故处理：_________第七章违约责任7.1承包人违约7.1.1未能按照合同约定完成爆破作业7.1.2违反国家法律法规，导致爆破安全事故7.2发包人违约7.2.1未能提供爆破作业现场及相关设施7.2.2未能协助承包人办理相关手续7.3违约责任免除7.3.1不可抗力事件导致违约的，双方互不追究责任7.3.2其他约定免除违约责任的情况第八章争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决争议8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构8.2.1双方同意选择_________仲裁委员会进行仲裁8.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力8.3诉讼管辖8.3.1双方同意由合同签订地人民法院管辖8.3.2双方也可在合同中约定其他合适的管辖法院第九章合同的转让和分包9.1合同转让9.1.1未经对方同意，任何一方不得将合同全部或部分转让给第三方9.1.2转让合同应符合国家法律法规及行业规定9.2分包管理9.2.1承包人不得将合同约定的主要义务分包给第三方9.2.2分包合同需经发包人审查同意，并承担连带责任9.3分包合同9.3.1分包合同应明确规定分包范围、质量标准、安全要求等9.3.2分包合同不得违背国家法律法规及行业标准第十章保密条款10.1保密内容10.1.1合同条款、价格、技术等商业秘密10.1.2双方认为需要保密的其他信息10.2保密期限10.2.1保密信息自合同签订之日起至合同终止之日起____年内有效10.2.2双方另有约定的，从其约定10.3泄密责任10.3.1泄露保密信息的一方应承担违约责任10.3.2泄露造成对方损失的，泄露方应赔偿对方因此造成的直接损失第十一章不可抗力11.1不可抗力事件11.1.1自然灾害如地震、洪水、台风等11.1.2社会事件如战争、动乱、政府行为等11.2不可抗力后果11.2.1不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难，双方互不承担责任11.2.2不可抗力事件导致合同部分或全部不能履行，双方应协商解决11.3不可抗力应对措施11.3.1双方应立即通知对方不可抗力事件的发生11.3.2双方应采取合理措施减少损失，并保存相关证据第十二章合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同经的发包人上级主管部门批准12.2合同变更12.2.1合同变更需双方协商一致，并书面确认12.2.2变更内容应符合国家法律法规及行业标准12.3合同解除12.3.1双方协商一致解除合同12.3.2合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事宜第十三章税收和优惠政策13.1税收政策13.1.1承包人应按照国家税收法律、法规缴纳各种税费13.1.2发包人应按照国家税收法律、法规给予承包人税收优惠13.2优惠政策13.2.1承包人符合条件的，可以享受相关优惠政策13.2.2优惠政策的具体内容和条件，按照国家法律法规及政策执行第十四章其他条款14.1合同证书14.1.1合同一式两份，双方各执一份14.1.2合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力14.2合同附件14.2.1附件应明确双方的权利义务和具体实施要求14.2.2附件需经双方签字盖章，并与本合同一并执行14.3补充协议14.3.1双方在合同履行过程中，可以签订补充协议14.3.2补充协议应符合国家法律法规及行业标准14.4合同争议的解决14.4.1双方应通过友好协商解决合同争议14.4.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼14.5法律适用14.5.1本合同多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方负责提供爆破作业所需的场地、设施及相关的协调工作。甲方应确保作业现场的安全，并承担因甲方原因导致的安全事故的责任。2.甲方应提供爆破作业所需的许可和批准文件，并负责办理相关手续。甲方应确保所有的许可和批准文件合法有效，并承担因甲方原因导致的延误或取消的责任。3.甲方应对乙方提供的爆破服务进行监督和检查，确保爆破作业的安全和质量。甲方有权对乙方的工作进行指导和管理，以确保爆破作业符合甲方的要求。4.甲方应按照合同约定及时支付乙方的费用，并承担因甲方原因导致的支付延误的责任。甲方应确保支付的费用与乙方的实际工作相匹配，并不得无故扣除或延迟支付。5.甲方应提供乙方所需的施工图纸、技术规范和操作指南，并确保其准确性和完整性。甲方应对提供的施工图纸、技术规范和操作指南负责，并承担因甲方原因导致的误工或质量问题的责任。6.甲方应协助乙方处理与爆破作业相关的事宜，包括但不限于与政府部门的沟通和协调。甲方应承担因甲方原因导致的与政府部门沟通和协调的延误或失败的责任。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方负责按照合同约定完成爆破作业，并确保爆破作业的安全和质量。乙方应严格按照国家法律法规和行业标准进行操作，并承担因乙方原因导致的安全事故的责任。2.乙方应按照甲方的要求提供爆破作业的相关资料和信息，并确保其准确性和完整性。乙方应对提供的资料和信息负责，并承担因乙方原因导致的误工或质量问题的责任。3.乙方应按照合同约定及时向甲方提交工作进度报告和质量报告，并接受甲方的监督和检查。乙方应确保工作进度报告和质量报告的真实性和准确性，并承担因乙方原因导致的误导或质量问题的责任。4.乙方应按照合同约定合理使用甲方提供的设施和材料，并承担因乙方原因导致的损坏或浪费的责任。乙方应确保使用甲方提供的设施和材料符合合同约定，并不得擅自改变或损坏。5.乙方应协助甲方处理与爆破作业相关的事宜，包括但不限于与政府部门的沟通和协调。乙方应承担因乙方原因导致的与政府部门沟通和协调的延误或失败的责任。附件三：有第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介应按照合同约定履行其职责，并确保爆破作业的安全和质量。第三方中介应对其履行职责的行为负责，并承担因第三方中介原因导致的安全事故的责任。2.第三方中介应按照甲方的要求提供爆破作业的相关资料和信息，并确保其准确性和完整性。第三方中介应对提供的资料和信息负责，并承担因第三方中介原因导致的误工或质量问题的责任。3.第三方中介应按照合同约定及时向甲方提交工作进度报告和质量报告，并接受甲方的监督和检查。第三方中介应确保工作进度报告和质量报告的真实性和准确性，并承担因第三方中介原因导致的误导或质量问题的责任。4.第三方中介应按照合同约定合理使用甲方提供的设施和材料，并承担因第三方中介原因导致的损坏或浪费的责任。第三方中介应确保使用甲方提供的设施和材料符合合同约定，并不得擅自改变或损坏。5.第三方中介应协助甲方处理与爆破作业相关的事宜，包括但不限于与政府部门的沟通和协调。第三方中介应承担因第三方中介原因导致的与政府部门沟通和协调的延误或失败的责任。甲方和乙方应协助第三方中介履行其职责，并承担因甲方和乙方原因导致的第三方中介工作受阻或失败的责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.爆破作业方案2.爆破作业安全评估报告3.爆破作业设备和技术资料4.爆破作业人员资质证明5.合同履行过程中所需的各种图纸和文件6.合同履行过程中的进度报告和质量报告7.合同变更和解除的书面协议8.第三方中介的服务合同和资质证明9.保险单据和相关证明文件10.其他与合同履行相关的附件和文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定提供爆破作业现场、设施或协调工作，导致乙方无法按时完成作业。2.甲方未按约定提供相关许可和批准文件，导致乙方无法进行爆破作业。3.甲方未按约定支付乙方费用，或无故扣除、延迟支付。4.甲方提供的施工图纸、技术规范和操作指南不准确或不完整，导致乙方作业质量不符合要求。5.甲方未协助乙方处理与爆破作业相关的事宜，导致乙方作业受阻。6.乙方未按约定完成爆破作业，或爆破作业质量不符合要求。7.乙方未按约定提供爆破作业相关资料和信息，导致甲方监督和检查困难。8.乙方未按约定合理使用甲方提供的设施和材料，导致设施和材料的损坏或浪费。9.乙方未协助甲方处理与爆破作业相关的事宜，导致甲方作业受阻。10.第三方中介未按约定履行其职责，导致爆破作业安全和质量问题。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。4.合同变更：指合同双方在合同履行过程中，对合同内容进行修改和调整。5.合同解除：指合同双方在合同履行过程中，经协商一致，提前终止合同关系。6.第三方中介：指在合同履行过程中，协助甲方和乙方完成爆破作业的独立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到不可抗力事件导致合同无法履行时，应及时通知对方，并采取措施减少损失。2.遇