版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年水电改造装修协议本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方与乙方对合同主体及定义的确认第二条水电改造装修内容2.1水电改造项目2.1.1项目一2.1.2项目二2.1.3项目三2.2装修项目2.2.1项目一2.2.2项目二2.2.3项目三第三条工程进度及时间安排3.1水电改造装修工程开始日期3.2水电改造装修工程预计完成日期3.3甲方对工程进度及时间安排的确认第四条工程质量及标准4.1水电改造装修工程质量标准4.2乙方应提供的材料及设备标准4.3甲方对工程质量及标准的确认第五条工程款项及支付方式5.1工程总造价5.2付款方式及比例5.3甲方对工程款项及支付方式的确认第六条乙方责任及义务6.1乙方应按约定完成水电改造装修工程6.2乙方应保证工程质量及安全6.3乙方应对甲方提供的材料及设备进行妥善保管第七条甲方责任及义务7.1甲方应按约定支付工程款项7.2甲方应提供施工场地及相关配合工作7.3甲方应对乙方施工过程中出现的问题给予及时解决第八条合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3甲方与乙方对合同变更及解除的确认第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3甲方与乙方对违约责任的确认第十条争议解决方式10.1双方应友好协商解决合同争议10.2如协商不成,双方同意提交仲裁委员会仲裁10.3甲方与乙方对争议解决方式的确认第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同解除条件11.4甲方与乙方对合同的生效、变更和解除的确认第十二条其他约定12.1双方对合同其他条款的补充约定12.2甲方与乙方对其他约定的确认第十三条信息保密13.1双方对合同相关信息保密的约定13.2甲方与乙方对信息保密的确认第十四条法律适用及争议解决14.1合同适用法律14.2争议解决方式14.3甲方与乙方对法律适用及争议解决的确认第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称:×××,地址:×××。1.2乙方名称:×××水电改造装修公司,地址:×××。1.3本合同甲方指房屋所有权人或者授权人,乙方指承接甲方房屋水电改造装修工程的企业。第二条水电改造装修内容2.1水电改造项目包括:2.1.1改造室内供电系统,包括更换电源开关、插座、线路等;2.1.2改造室内给水系统,包括更换水阀、水管、水龙头等;2.1.3改造室内排水系统,包括更换排水阀、排水管、排水泵等。2.2装修项目包括:2.2.1客厅装修,包括墙面涂料、地面铺装、天花板吊顶等;2.2.2卧室装修,包括墙面涂料、地面铺装、衣柜制作等;2.2.3厨房装修,包括墙面、地面瓷砖铺装,橱柜制作等。第三条工程进度及时间安排3.1水电改造装修工程开始日期为合同签订之日起十个工作日内;3.2水电改造装修工程预计完成日期为合同签订之日起三个月内;3.3甲方应按照约定提供施工场地及相关配合工作,确保工程顺利进展。第四条工程质量及标准4.1水电改造装修工程质量应符合国家相关标准和行业规范;4.2乙方应提供符合国家相关标准的材料和设备,并提供材料和设备合格证明;4.3甲方对工程质量及标准有特殊要求的,应在合同中明确,乙方应按照约定执行。第五条工程款项及支付方式5.1工程总造价为人民币×××元,具体金额详见附件;5.2付款方式分为三次,分别为工程开工前支付30%,工程进度达到50%时支付30%,工程竣工验收合格后支付40%;5.3甲方应按照约定时间支付工程款项,逾期支付的,每逾期一日,应支付应付金额的1%作为滞纳金。第六条乙方责任及义务6.1乙方应按照合同约定完成水电改造装修工程,并保证工程质量及安全;6.2乙方应在施工过程中对甲方提供的材料和设备进行妥善保管,如因保管不善导致材料和设备损失的,乙方应承担相应责任;6.3乙方应对施工过程中出现的问题给予及时解决,并承担由于自身原因造成的工程延误责任。第七条甲方责任及义务7.1甲方应按照合同约定支付工程款项,并按约定提供施工场地及相关配合工作;7.2甲方应对乙方施工过程中出现的问题给予及时解决,并承担由于甲方原因造成的工程延误责任;7.3甲方应按照约定时间接收工程,并对工程进行验收,如甲方在验收过程中发现不符合合同约定的质量标准的,有权要求乙方进行整改。第八条合同变更及解除8.1合同变更条件:1)经双方协商一致,可以在合同履行过程中对合同内容进行变更;2)由于不可抗力等原因导致合同无法履行,双方可以协商解除合同。8.2合同解除条件:1)甲方未按照约定支付工程款项,经乙方催告后仍未支付的;3)由于不可抗力等原因导致合同无法履行,双方协商一致解除合同。8.3甲方与乙方对合同变更及解除的确认:1)合同变更或解除应书面签署,并由双方盖章确认;2)合同变更或解除后,尚未履行的部分终止履行,已履行的部分根据履行情况办理结算手续;3)合同变更或解除不影响双方在合同中的违约责任及赔偿条款的执行。第九条违约责任9.1甲方违约责任:1)甲方未按照约定支付工程款项的,应支付逾期付款的滞纳金,并承担违约责任;2)甲方未按照约定提供施工场地及相关配合工作的,应承担由此导致的工程延误责任;3)甲方未按照约定时间接收工程,或对工程进行验收不符合约定的,应承担延期验收责任。9.2乙方违约责任:1)乙方未按照约定完成水电改造装修工程的,应承担工程延误责任,并支付逾期完工的违约金;2)乙方提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准或安全标准的,应承担更换、修复或赔偿责任;3)乙方未按照约定保管甲方提供的材料和设备的,应承担由此导致的损失赔偿责任。9.3甲方与乙方对违约责任的确认:1)违约方应按照合同约定承担违约责任,并支付因此给对方造成的损失;2)违约方应按照合同约定承担逾期付款或逾期完工的违约金;3)双方应友好协商解决违约问题,如协商不成,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条争议解决方式10.1双方应友好协商解决合同争议,如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼;10.2在诉讼过程中,双方应遵守法院的判决,并承担相应的诉讼费用;10.3甲方与乙方对争议解决方式的确认:1)双方同意提交仲裁委员会仲裁,按照提交仲裁申请书之日起计算仲裁费用;2)双方约定仲裁委员会的地域和仲裁规则;3)仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件:1)本合同自双方签字盖章之日起生效;2)合同生效后,双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。11.2合同变更条件:1)经双方协商一致,可以在合同履行过程中对合同内容进行变更;2)合同变更应书面签署,并由双方盖章确认。11.3合同解除条件:1)甲方未按照约定支付工程款项,经乙方催告后仍未支付的;3)由于不可抗力等原因导致合同无法履行,双方协商一致解除合同。11.4甲方与乙方对合同的生效、变更和解除的确认:1)合同生效后,双方应按照合同约定履行各自的权利和义务;2)合同变更或解除应书面签署,并由双方盖章确认;3)合同变更或解除后,尚未履行的部分终止履行,已履行的部分根据履行情况办理结算手续。第十二条其他约定12.1双方对合同其他条款的补充约定:1)双方约定工程隐蔽部位的验收程序和标准;2)双方约定工程质量保证期和保修条款;3)双方约定合同违约金的比例和计算方式。12.2甲方与乙方对其他约定的确认:1)双方约定其他条款应书面签署,并由双方盖章确认;2)其他条款具有同等效力,与合同具有相同法律地位;3)双方应遵守其他第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及到第三方的介入,包括但不限于中介方、监理方、政府部门等,现就第三方介入后的相关事宜作出如下补充规定:第一条第三方概念界定1.1本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外,与本合同履行有关联的其他主体,包括但不限于中介方、监理方、政府部门等。第二条第三方介入的条件和方式2.1第三方介入的条件:1)本合同履行过程中,甲方或乙方认为有必要引入第三方进行协调、监督或评估的;2)甲方或乙方因客观原因无法继续履行合同,需要第三方协助解决的;3)法律法规规定或双方约定需要第三方介入的。2.2第三方介入的方式:1)甲方和乙方协商一致,书面邀请第三方介入;2)甲方或乙方单方面邀请第三方介入,但需通知对方并取得对方同意;3)法律规定或双方约定第三方必须介入的。第三条第三方权利和义务3.1第三方权利:1)对甲方和乙方的合同履行情况进行监督、评估和协调;2)提出建议和意见,要求甲方和乙方予以采纳;3)获取甲方和乙方支付的合理报酬。3.2第三方义务:1)客观、公正地履行监督、评估和协调职责,不受任何一方的不当影响;2)保护甲方和乙方的商业秘密和个人信息;3)遵守法律法规和双方约定的其他义务。第四条第三方责任限额4.1第三方对甲方和乙方承担的责任限额,按照双方约定或者第三方出具的承诺文件确定;4.2第三方因故意或者重大过失导致甲方和乙方损失的,应承担无限责任;4.3第三方对甲方和乙方承担的责任,不影响甲方和乙方之间的合同履行及责任划分。第五条第三方介入的费用5.1第三方介入的费用,包括但不限于咨询费、评估费、协调费等,由甲方和乙方协商确定;5.2甲方和乙方应按照约定时间支付第三方费用,逾期支付的,每逾期一日,应支付应付金额的1%作为滞纳金。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件:1)第三方已完成介入事项,甲方和乙方均无异议的;2)法律规定或双方约定第三方介入期限届满的;3)甲方和乙方协商一致,书面终止第三方介入的。6.2第三方介入终止后,甲方和乙方应按照约定时间支付第三方终止费用,逾期支付的,每逾期一日,应支付应付金额的1%作为滞纳金。第七条第三方与其他各方的关系7.1第三方与甲方和乙方之间的合同关系,不影响第三方与其他各方之间的合同关系;7.2第三方在履行监督、评估和协调职责时,与其他各方之间的沟通、协调,由甲方和乙方负责facilitate;7.3第三方应按照本合同约定,独立行使权利,履行义务,不受其他各方的不当影响。第八条第三方介入的争议解决8.1双方应友好协商解决第三方介入的争议,如协商不成,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼;8.2在诉讼过程中,双方应遵守法院的判决,并承担相应的诉讼费用;8.3甲方与乙方对第三方介入的争议解决方式的确认:1)双方同意提交仲裁委员会仲裁,按照提交仲裁申请书之日起计算仲裁费用;2)双方约定仲裁委员会的地域和仲裁规则;3)仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。第九条合同的生效、变更和解除9.1合同生效条件:1)本合同自双方签字盖章之日起生效;2)合同生效后,双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。9.2合同变更条件:1)经双方协商一致,可以在合同履行过程中对合同内容进行变更;2)合同变更应书面签署,并由双方盖章确认。9.3合同解除条件:1)甲方未按照约定支付工程款项,经乙方催告后仍未支付的;3)由于不可抗力等原因导致合同无法履行,双方协商一致解除合同。9.4甲方第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.水电改造装修工程预算表:详细列出工程项目的名称、数量、单价、总价等信息。2.水电改造装修工程施工图纸:包括室内布局、电气布线图、给排水系统图等。3.水电改造装修工程施工进度计划表:详细列出工程各阶段的开始和完成时间。4.水电改造装修工程施工合同补充协议:对合同中的未尽事宜进行补充和说明。5.水电改造装修工程施工材料清单:详细列出工程所需材料的名称、规格、数量等信息。6.水电改造装修工程施工质量标准及验收规范:包括国家相关标准和行业规范。7.水电改造装修工程施工安全责任书:明确甲乙双方在施工过程中的安全责任。8.水电改造装修工程施工人员名单及资质证明:包括施工人员的姓名、工种、资格证书等信息。9.水电改造装修工程施工现场照片:记录施工过程中的重要节点和现场情况。10.水电改造装修工程施工竣工报告:包括工程概况、施工过程、质量验收等内容。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按照约定支付工程款项的违约行为:甲方应按照合同约定支付工程款项,逾期支付的,每逾期一日,应支付应付金额的1%作为滞纳金。示例:如果甲方应支付的工程款为100万元,逾期支付10天,则甲方应支付的滞纳金为100万元×1%×10天=1万元。2.乙方未按照约定完成水电改造装修工程的违约行为:乙方应按照合同约定完成水电改造装修工程,逾期完工的,每逾期一日,应支付应付金额的1%作为违约金。示例:如果乙方应
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 晚年养老服务合同
- 钢筋工程制安分包合同
- 标准合同范本劳务分包合同的适用范围
- 派遣合同与正式工合同对比
- 场地技术服务协议
- 月嫂服务协议范例样本
- 房屋买卖合同再审二审答辩状
- 果树苗木采购合同协议
- 传统交易采购合同的合规性
- 无房产证房产交易合同
- 植物的抗热性
- 《人际关系与沟通技巧》(第3版)-教学大纲
- 2023年中医养生之药膳食疗考试试题
- 某土石方施工工程主要施工机械设备表
- 硅PU(塑料面层)检验批质量验收记录表
- 高空除锈刷漆施工方案模板
- 信访面试资料
- 【课件】《“敬畏生命珍爱生命”》主题班会课件
- 住宅物业危险源辨识评价表
- 《报告文学研究》(07562)自考考试复习题库(含答案)
- ASME-B31.3-2008-工艺管道壁厚计算
评论
0/150
提交评论