2024年度房屋建筑工程施工合同增加工程量补充协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房屋建筑工程施工合同增加工程量补充协议本合同目录一览1.协议依据与目的1.1协议依据1.2协议目的2.增加工程量概述2.1增加工程量范围2.2增加工程量原因3.增加工程量清单3.1工程量清单内容3.2工程量清单编制依据4.增加工程量价格4.1价格确定方式4.2价格调整机制5.增加工程量工期5.1工期调整方案5.2工期延长责任6.付款方式与进度6.1付款方式6.2付款进度安排7.质量要求与验收7.1质量标准7.2验收程序与标准8.风险承担与责任8.1风险承担原则8.2责任划分与承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件与补充11.1合同附件内容11.2合同补充条款12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址与方式13.合同签署与生效13.1签署程序13.2生效日期14.其他约定事项14.1其他约定条款14.2其他约定事项解释第一部分：合同如下：1.协议依据与目的1.1协议依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，以及原《2024年度房屋建筑工程施工合同》的约定，就增加工程量相关事宜达成补充协议。1.2协议目的本协议的目的是明确原施工合同中增加工程量的范围、价格、工期、付款方式、质量要求、风险承担、争议解决等事项，确保工程顺利进行，保障各方合法权益。2.增加工程量概述2.1增加工程量范围本次增加工程量涉及原施工合同约定的部分工程内容，具体范围包括：室内装修、室外绿化、给排水系统改造等。2.2增加工程量原因由于项目需求变化和现场实际情况，经双方协商一致，决定增加上述工程量。3.增加工程量清单3.1工程量清单内容增加工程量清单应包括工程名称、规格、型号、数量、单价、总价等内容。3.2工程量清单编制依据增加工程量清单应以相关国家标准、行业标准和施工图纸为依据，由乙方负责编制。4.增加工程量价格4.1价格确定方式增加工程量价格应根据市场行情、工程实际情况及双方协商一致的原则确定。4.2价格调整机制如市场价格发生较大波动，双方可协商调整增加工程量的价格。5.增加工程量工期5.1工期调整方案增加工程量部分工期应与原施工合同工期合并计算，具体工期调整方案由双方协商确定。5.2工期延长责任因增加工程量导致工期延长，乙方应承担相应责任，并按原施工合同约定支付违约金。6.付款方式与进度6.1付款方式增加工程量部分的付款方式与原施工合同约定一致。6.2付款进度安排增加工程量部分的付款进度应与原施工合同约定一致，具体安排由双方协商确定。7.质量要求与验收7.1质量标准增加工程量部分的质量标准应与原施工合同约定一致。7.2验收程序与标准增加工程量部分的验收程序应与原施工合同约定一致，验收标准应符合相关法律法规和行业标准。8.风险承担与责任8.1风险承担原则本协议项下的风险承担应遵循公平合理原则，双方根据各自责任和义务分担风险。8.2责任划分与承担（1）因设计变更或工程量增加导致的风险和责任，由甲方承担；（2）因乙方施工原因造成的质量问题，由乙方负责修复并承担相应责任；（3）因不可抗力导致的风险和损失，双方按照法律规定和合同约定分担。9.争议解决9.1争议解决方式双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序（1）争议发生后，双方应在收到争议通知之日起30日内进行协商；（2）协商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。10.合同生效与终止10.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件（1）增加工程量部分工程完成并经双方验收合格；（2）合同约定的其他终止条件。11.合同附件与补充11.1合同附件内容（1）增加工程量清单；（2）工程变更通知；（3）其他与本协议相关的文件。11.2合同补充条款本协议如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。12.通知与送达12.1通知方式（1）直接送达；（2）邮寄；（3）传真；（4）电子邮件。12.2送达地址与方式双方应在本协议中约定各自的送达地址和方式。13.合同签署与生效13.1签署程序本协议应由双方授权代表签字并加盖公章，自双方签字盖章之日起生效。13.2生效日期本协议自双方签字盖章之日起生效。14.其他约定事项14.1其他约定条款本协议未尽事宜，可由双方另行协商一致，签订补充协议。14.2其他约定事项解释本协议中的其他约定事项，如与本协议内容相冲突，应以本协议内容为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本协议中，“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人或单位，包括但不限于监理方、设计方、咨询方、评估方、调解方、仲裁方等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保工程顺利进行，提高工程质量，解决争议，保障各方合法权益。16.第三方介入方式16.1介入方式（1）监理：由监理方对工程进行全程监督，确保工程质量符合合同约定。（2）设计：由设计方对工程进行设计，确保设计合理，符合相关标准。（3）咨询：由咨询方提供专业意见，协助解决工程实施过程中的问题。（4）评估：由评估方对工程进行评估，确保工程质量和成本合理。（5）调解：由调解方协助解决甲乙双方之间的争议。（6）仲裁：由仲裁方对争议进行仲裁，作出具有法律效力的裁决。17.第三方责任与权利17.1责任（1）遵守国家法律法规和行业标准；（2）履行合同约定的职责；（3）保证工作质量和效率；（4）对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。17.2权利（1）获取必要的工作资料和权限；（2）要求甲方和乙方提供必要的信息和协助；（3）根据合同约定收取服务费用。18.第三方责任限额18.1限额定义第三方责任限额是指第三方因履行职责过程中发生的损失，甲方和乙方根据本协议约定的责任限额承担相应的赔偿责任。18.2限额确定（1）第三方的工作范围和职责；（2）第三方的工作质量和效率；（3）第三方的工作风险；（4）市场行情和行业标准。18.3限额承担（1）甲方和乙方应根据本协议约定的责任限额，对第三方承担相应的赔偿责任；（2）第三方责任限额的承担，不影响甲乙双方对工程质量的共同责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分第三方在介入过程中，应明确划分与甲方、乙方以及其他相关方的职责，确保工作顺利进行。19.2联系方式第三方应向甲方和乙方提供联系方式，以便在必要时进行沟通和协调。19.3权利义务第三方与其他各方的权利义务关系，应按照本协议的约定执行，如有冲突，以本协议为准。20.第三方变更与退出20.1变更如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方。20.2退出第三方因故退出本协议，甲乙双方应协商解决由此产生的后续问题，并确保工程不受影响。21.第三方费用21.1费用承担第三方费用包括但不限于服务费、咨询费、评估费等，由甲方和乙方按照本协议约定的比例承担。21.2费用支付第三方费用应在合同约定的时间内支付，逾期未支付的，乙方有权要求甲方支付违约金。22.第三方保密22.1保密义务第三方在介入过程中，对知悉的甲方和乙方商业秘密负有保密义务。22.2保密期限保密期限自本协议签订之日起至工程竣工后三年止。23.第三方介入终止23.1终止条件（1）工程竣工；（2）争议解决；（3）合同终止。23.2终止程序第三方介入终止，甲乙双方应书面通知对方，并按照本协议约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.增加工程量清单详细要求：清单应包含工程名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息，并由乙方提供相应的工程量计算依据。说明：本清单为增加工程量部分的价格和工期调整的基础。2.工程变更通知详细要求：通知应详细说明变更原因、变更内容、变更后的工程量、价格和工期等信息。说明：本通知为双方确认工程变更的依据。3.工程质量验收报告详细要求：报告应包含工程名称、验收时间、验收结果、验收人员等信息。说明：本报告为工程质量验收的正式文件。4.付款进度表详细要求：表格应明确各阶段付款的时间节点、金额、付款方式等。说明：本表格为双方确认付款进度的重要依据。5.第三方资质证明文件详细要求：文件应包括第三方企业的营业执照、资质证书、相关人员的资格证书等。说明：本文件为确认第三方资质的依据。6.争议解决协议详细要求：协议应明确争议解决方式、程序、费用等。说明：本协议为解决争议的指导文件。7.补充协议详细要求：协议应详细说明补充内容、双方权利义务等。说明：本协议为对原合同内容的补充和细化。8.第三方费用清单详细要求：清单应包括第三方服务的项目、单价、总价等信息。说明：本清单为计算第三方费用的依据。9.保密协议详细要求：协议应明确保密内容、保密期限、违约责任等。说明：本协议为保护双方商业秘密的重要文件。10.合同终止协议详细要求：协议应明确合同终止的条件、程序、后续事宜等。说明：本协议为合同终止的正式文件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按时支付工程款责任认定：甲方应向乙方支付违约金，并承担乙方因此产生的损失。示例：若甲方未按合同约定在规定时间内支付工程款，应向乙方支付相当于应付款项一定比例的违约金。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：工程质量不符合约定责任认定：乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此产生的损失。示例：若乙方施工的工程部分质量不符合约定标准，乙方应负责修复，并赔偿甲方因此产生的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：未按时提供相关服务责任认定：第三方应向甲方和乙方支付违约金，并承担由此产生的损失。示例：若第三方未按合同约定在规定时间内提供咨询服务，应向甲乙双方支付违约金，并赔偿因此产生的损失。4.争议解决违约行为及责任认定违约行为：拒绝参与争议解决责任认定：违约方应承担相应的法律责任，并赔偿因争议解决延误产生的损失。示例：若一方拒绝参与争议解决，应承担因争议解决延误产生的损失。全文完。2024年度房屋建筑工程施工合同增加工程量补充协议1本合同目录一览1.补充协议签订依据1.1合同编号1.2合同签订日期1.3建设单位名称1.4施工单位名称2.补充工程内容2.1工程名称2.2工程量2.3工程部位2.4工程变更原因3.工程变更价格3.1变更工程单价3.2变更工程总价3.3变更工程结算方式4.工期调整4.1变更后工期4.2工期延误责任4.3工期延误赔偿5.付款方式5.1付款节点5.2付款比例5.3付款方式6.材料供应6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3材料价格7.质量保证7.1质量标准7.2质量责任7.3质量纠纷解决8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全生产事故处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决期限9.3争议解决费用10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效12.1合同生效日期12.2合同生效条件12.3合同生效法律依据13.合同附件13.1附件名称13.2附件内容13.3附件生效14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.补充协议签订依据1.1合同编号：2024011.2合同签订日期：2024年1月1日1.3建设单位名称：房地产开发有限公司1.4施工单位名称：建筑工程有限公司2.补充工程内容2.1工程名称：住宅小区建设项目2.2工程量：增加建筑面积500平方米，增加结构工程量100立方米2.3工程部位：2楼1单元3层2.4工程变更原因：因设计变更，增加部分住宅面积及结构工程3.工程变更价格3.1变更工程单价：根据市场行情和施工单位报价，确定增加工程的单价为每平方米元，结构工程每立方米元3.2变更工程总价：增加工程总价为万元3.3变更工程结算方式：按照原合同约定的结算方式执行，增加工程部分单独结算4.工期调整4.1变更后工期：原合同工期基础上，增加天4.2工期延误责任：因增加工程量导致工期延误，责任由建设单位承担4.3工期延误赔偿：建设单位需支付施工单位因工期延误造成的合理损失，具体赔偿金额根据实际情况协商确定5.付款方式5.1付款节点：按照原合同约定的付款节点执行，增加工程部分单独付款5.2付款比例：增加工程部分付款比例为%5.3付款方式：采用银行转账方式支付，具体账户信息由施工单位提供6.材料供应6.1材料供应方式：由施工单位自行采购，并确保材料质量符合国家及行业标准6.2材料质量要求：所有材料须具有合格证明，并经建设单位验收合格后方可使用6.3材料价格：材料价格按照市场行情和施工单位报价确定，增加工程部分材料费用单独结算7.质量保证7.1质量标准：按照国家及行业标准执行，确保工程质量达到优良等级7.2质量责任：施工单位对增加工程部分的质量承担全部责任，如发生质量问题，施工单位负责修复或赔偿7.3质量纠纷解决：如发生质量纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，可依法向有关部门申请仲裁或提起诉讼8.安全生产8.1安全生产责任：施工单位负责施工现场的安全生产，确保施工过程中的人身和财产安全8.2安全生产措施：施工单位需制定详细的安全生产措施，包括但不限于安全教育培训、现场安全管理、安全防护设施等8.3安全生产事故处理：发生安全生产事故时，施工单位应立即采取紧急措施，防止事故扩大，并及时上报建设单位，共同处理事故9.争议解决9.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议，协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁9.2争议解决期限：争议发生后，双方应在日内提出解决请求9.3争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外10.违约责任10.1违约情形：包括但不限于逾期付款、逾期完成工程、质量不合格、违反安全生产规定等10.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等10.3违约赔偿：具体赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼11.合同解除11.1合同解除条件：包括但不限于一方违约达到严重程度、不可抗力导致合同无法履行等11.2合同解除程序：合同解除前，双方应协商一致，并签订书面解除协议11.3合同解除后果：合同解除后，双方应按照协议约定处理已履行部分和未履行部分，并各自承担相应的责任12.合同生效12.1合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效12.2合同生效条件：合同经双方签字盖章后，且已按约定完成相关手续12.3合同生效法律依据：依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行13.合同附件13.1附件名称：补充工程量清单、材料清单、安全生产措施等13.2附件内容：附件作为本协议的组成部分，具有同等法律效力13.3附件生效：附件自本协议生效之日起同时生效14.其他约定事项14.1本协议未尽事宜，双方可另行协商解决14.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.3本协议自双方签字盖章之日起生效，如有修改或补充，需双方书面同意并签署附件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：在本合同中，第三方指非甲乙双方的第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在确保合同履行过程中的质量、安全、进度等方面的合规性，提高工作效率，保障合同各方的合法权益。15.3.1监理单位：负责监督施工过程，确保工程质量、安全和进度符合合同要求。15.3.2检测机构：对施工材料、工程实体进行检测，确保其符合相关标准。15.3.3评估机构：对工程进度、成本等进行评估，提供决策依据。15.3.4咨询顾问：提供专业意见，协助解决合同履行过程中的问题。16.第三方责任限额16.1第三方责任：第三方在履行职责过程中，因自身原因造成合同履行受阻或损失的，应承担相应的责任。16.2责任限额：第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体金额根据第三方职责和介入程度确定。16.3责任承担：第三方责任限额超出部分，由甲乙双方根据实际情况承担。17.第三方与各方的划分17.1第三方与甲方的关系：第三方接受甲方的委托，对合同履行情况进行监督、检测、评估或咨询。17.2第三方与乙方的关系：第三方对乙方施工过程进行监督，确保乙方按照合同要求施工。17.3第三方与合同履行的关系：第三方介入不影响甲乙双方的合同权利义务，第三方仅作为合同履行的辅助机构。18.第三方介入时的额外条款18.1第三方介入程序：甲乙双方应在合同中明确第三方介入的具体程序，包括介入时间、方式、权限等。18.2第三方介入费用：第三方介入费用由甲方承担，具体金额由双方协商确定。19.第三方责任的具体规定19.1责任范围：第三方责任限于其职责范围内的事项，超出职责范围的责任由甲乙双方自行承担。19.2责任认定：第三方责任认定依据相关法律法规、合同约定及第三方实际履行情况。19.3责任追究：第三方责任追究程序按照相关法律法规和合同约定执行。20.第三方介入的终止20.1.1合同履行完毕；20.1.2第三方无法继续履行职责；20.1.3甲乙双方协商一致；20.1.4出现不可抗力因素。20.2终止程序：终止第三方介入需甲乙双方书面通知，并签订终止协议。21.第三方介入的保密21.1保密义务：第三方在介入过程中，对甲乙双方提供的信息负有保密义务。21.2保密范围：保密范围包括但不限于技术秘密、商业秘密、个人信息等。21.3违约责任：第三方违反保密义务，应承担相应的违约责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.补充工程量清单详细要求：列出增加工程的具体内容，包括工程名称、工程量、工程部位、变更原因等。附件说明：作为本协议的组成部分，用于明确增加工程的具体内容和价格。2.材料清单详细要求：列出增加工程所需材料的具体名称、规格、型号、数量、单价等。附件说明：作为本协议的组成部分，用于明确增加工程所需材料的具体信息。3.安全生产措施详细要求：包括安全生产责任制、安全教育培训、现场安全管理、安全防护设施等。附件说明：作为本协议的组成部分，用于明确施工现场的安全生产措施。4.质量保证措施详细要求：包括质量标准、质量责任、质量纠纷解决等。附件说明：作为本协议的组成部分，用于明确工程质量的保证措施。5.第三方介入协议详细要求：包括第三方介入目的、方式、权限、费用等。附件说明：作为本协议的组成部分，用于明确第三方介入的具体安排。6.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、期限、费用等。附件说明：作为本协议的组成部分，用于明确争议解决的程序和规则。7.违约责任协议详细要求：包括违约情形、责任承担、赔偿标准等。附件说明：作为本协议的组成部分，用于明确违约行为的处理方式。8.合同解除协议详细要求：包括合同解除条件、程序、后果等。附件说明：作为本协议的组成部分，用于明确合同解除的条款。说明二：违约行为及责任认定：1.逾期付款违约行为：甲方未按约定时间支付款项。责任认定：甲方应支付违约金，违约金比例为逾期付款金额的%。示例：甲方逾期支付万元，应支付万元违约金。2.逾期完成工程违约行为：乙方未按约定时间完成工程。责任认定：乙方应支付违约金，违约金比例为逾期工期天数的元/天。示例：乙方逾期完成工程天，应支付元违约金。3.质量不合格违约行为：工程或材料质量不符合约定标准。责任认定：责任方应承担修复或更换责任，并支付相关费用。示例：工程部分不合格，乙方应修复或更换，并承担相关费用。4.违反安全生产规定违约行为：违反国家安全生产法律法规或合同约定的安全生产措施。责任认定：责任方应承担相应的法律责任，并支付相关赔偿。示例：施工现场发生安全事故，施工单位应承担相应责任。5.第三方介入违约违约行为：第三方未按约定履行职责或违反保密义务。责任认定：第三方应承担相应的违约责任，并支付相关赔偿。示例：第三方泄露甲方商业秘密，应支付万元赔偿。全文完。2024年度房屋建筑工程施工合同增加工程量补充协议2本合同目录一览1.协议签订依据及背景1.1合同签订日期1.2合同编号1.3建设单位名称1.4施工单位名称1.5建设工程名称1.6建设工程地点1.7建设工程规模1.8合同工期2.增加工程量原因及内容2.1增加工程量原因2.2增加工程量具体内容2.3增加工程量清单3.增加工程量工程量计算方法3.1工程量计算依据3.2工程量计算规则3.3工程量计算结果4.增加工程量工程款调整4.1工程款调整原则4.2工程款调整计算方法4.3工程款调整结果5.增加工程量工期调整5.1工期调整原则5.2工期调整计算方法5.3工期调整结果6.增加工程量施工组织设计及措施6.1施工组织设计调整6.2施工措施调整6.3施工进度计划调整7.增加工程量质量保证措施7.1质量保证措施调整7.2质量检验标准调整7.3质量责任划分调整8.增加工程量安全生产措施8.1安全生产措施调整8.2安全生产责任划分调整8.3安全生产管理制度调整9.增加工程量环境保护措施9.1环境保护措施调整9.2环境保护责任划分调整9.3环境保护管理制度调整10.增加工程量合同变更及审批程序10.1合同变更程序10.2合同变更审批10.3合同变更备案11.增加工程量争议解决方式11.1争议解决原则11.2争议解决方式11.3争议解决期限12.增加工程量合同解除及终止条件12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止程序13.增加工程量合同附件及补充协议13.1合同附件13.2补充协议13.3附件及补充协议的效力14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.协议签订依据及背景1.1合同签订日期：2024年3月15日1.2合同编号：SG202400011.3建设单位名称：房地产开发有限公司1.4施工单位名称：YY建筑工程有限公司1.5建设工程名称：住宅小区1.6建设工程地点：市区路号1.7建设工程规模：总建筑面积约100,000平方米，包含住宅、商业、地下车库等1.8合同工期：自2024年4月1日起至2025年3月31日止2.增加工程量原因及内容2.1增加工程量原因：根据施工现场实际情况及设计变更，需增加部分工程量。2.2增加工程量具体内容：2.2.1增加外墙保温层厚度，增加面积200平方米。2.2.2增加地下车库照明设施，增加数量50套。2.2.3增加住宅楼电梯前室面积，增加面积100平方米。2.3增加工程量清单：2.3.1外墙保温层增加工程量：200平方米，单价为每平方米50元。2.3.2地下车库照明设施增加工程量：50套，单价为每套200元。2.3.3住宅楼电梯前室增加工程量：100平方米，单价为每平方米80元。3.增加工程量工程量计算方法3.1工程量计算依据：按照《建筑工程施工图设计文件》及相关规范进行计算。3.2工程量计算规则：采用《建筑工程工程量清单计价规范》。3.3工程量计算结果：增加工程量总计30万元。4.增加工程量工程款调整4.1工程款调整原则：按照实际增加的工程量和合同约定的计价方式进行调整。4.2工程款调整计算方法：根据增加的工程量清单和合同约定的单价计算增加的工程款。4.3工程款调整结果：增加工程款总计30万元，应在原合同总价基础上增加。5.增加工程量工期调整5.1工期调整原则：根据实际增加的工程量和施工组织设计进行调整。5.2工期调整计算方法：按照实际增加的工程量和施工进度计划进行调整。5.3工期调整结果：工期延长30天，自原合同工期基础上顺延。6.增加工程量施工组织设计及措施6.1施工组织设计调整：根据实际增加的工程量，对施工组织设计进行相应调整。6.2施工措施调整：针对增加的工程量，采取相应的施工措施，确保施工质量和安全。6.3施工进度计划调整：根据增加的工程量和施工组织设计，调整施工进度计划。7.增加工程量质量保证措施7.1质量保证措施调整：针对增加的工程量，加强质量监督和检验，确保施工质量。7.2质量检验标准调整：根据实际增加的工程量，调整质量检验标准，确保工程质量。7.3质量责任划分调整：明确增加工程量的质量责任，确保各方责任落实。8.增加工程量安全生产措施8.1安全生产措施调整：针对增加的工程量，重新评估施工现场的安全风险，并制定相应的安全生产措施。8.2安全生产责任划分调整：明确施工单位、监理单位及建设单位在增加工程量后的安全生产责任。8.3安全生产管理制度调整：根据实际情况，调整和完善安全生产管理制度，确保施工安全。9.增加工程量环境保护措施9.1环境保护措施调整：针对增加的工程量，重新评估施工对环境的影响，并制定相应的环境保护措施。9.2环境保护责任划分调整：明确施工单位、监理单位及建设单位在增加工程量后的环境保护责任。9.3环境保护管理制度调整：根据实际情况，调整和完善环境保护管理制度，确保施工过程中不造成环境污染。10.增加工程量合同变更及审批程序10.1合同变更程序：任何合同变更需经双方协商一致，并按照法定程序进行审批。10.2合同变更审批：合同变更需提交至建设单位及施工单位上级管理部门审批。10.3合同变更备案：合同变更经审批后，双方需在规定时间内进行备案。11.增加工程量争议解决方式11.1争议解决原则：双方应本着公平、公正、诚信的原则解决争议。11.2争议解决方式：争议解决可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行。11.3争议解决期限：自争议发生之日起60日内，双方应尽力通过协商或调解解决争议。12.增加工程量合同解除及终止条件12.1合同解除条件：如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。12.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致，合同可终止。12.3合同解除及终止程序：合同解除或终止需按照法定程序进行，并通知相关方。13.增加工程量合同附件及补充协议13.1合同附件：本协议附件包括但不限于增加工程量清单、施工组织设计、质量保证措施等。13.2补充协议：本协议补充协议作为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。13.3附件及补充协议的效力：附件及补充协议与本合同具有同等法律效力，双方应共同遵守。14.其他约定事项14.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本协议未尽事宜，按国家相关法律法规及双方协商一致的原则处理。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方概念：在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、监督、咨询或其他辅助作用的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围：第三方介入包括但不限于工程监理、造价咨询、质量检测、安全评估、环保监测、法律咨询等。16.第三方介入的程序及条件16.1第三方介入程序：甲乙双方应共同协商确定第三方介入的具体事宜，包括第三方选择、职责范围、服务期限等。16.2.1双方书面同意；16.2.2第三方具备相应的资质和能力；16.2.3第三方介入不违反国家法律法规和行业规范。17.第三方介入的职责与权利17.1第三方职责：17.1.1按照合同约定，对工程进行监理、咨询或检测；17.1.2独立、客观、公正地履行职责；17.1.3及时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题；17.1.4遵守职业道德和保密原则。17.2第三方权利：17.2.1获取履行职责所需的信息和资料；17.2.2要求甲乙双方提供必要的协助；17.2.3在履行职责过程中，对甲乙双方的行为提出意见和建议。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分：18.1.1第三方对甲方提供的服务或产品负责，甲方对第三方的服务或产品承担最终责任；18.1.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成甲方损失，甲方有权向第三方追偿。18.2第三方与乙方的划分：18.2.1第三方对乙方提供的服务或产品负责，乙方对第三方的服务或