建筑工程防雷施工合同范本

建筑工程防雷施工合同范本合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为进行建筑工程防雷施工，需要乙方提供相应的防雷施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：（填写工程名称）1.2工程地点：（填写工程地点）1.3工程规模：（填写工程规模）1.4工程内容：（填写工程内容）第二条乙方义务2.1乙方应按照甲方的要求，完成防雷施工任务。2.2乙方应保证防雷施工的质量，确保工程安全。2.3乙方应按照约定的工期完成施工。第三条质量标准3.1乙方应按照国家相关法律法规和行业标准进行施工。3.2乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量。3.3乙方应接受甲方的监督和检查，对甲方的合理要求应予以采纳。第四条工期4.1乙方的施工期限为：（填写施工期限）4.2乙方应按时完成施工，如有延期，应提前通知甲方，并征得甲方同意。4.3乙方应承担因延期造成的甲方损失。第五条价格和支付5.1乙方的施工费用为：（填写施工费用）5.2甲方应按照约定的时间和方式支付施工费用。5.3乙方应提供正规发票。第六条保密6.1双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金。7.2违约金为：（填写违约金）第八条争议解决8.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他9.1本合同一式两份，双方各执一份。9.2本合同自双方签字或盖章之日起生效。甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：（填写签订日期）一、附件列表：1.建筑工程防雷施工设计方案2.防雷施工图纸3.施工材料和设备清单4.施工人员名单和资质证明5.施工进度计划表6.质量检验报告7.施工安全措施方案8.违约金计算公式9.诉讼管辖法院证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工，认定为延期违约。2.乙方施工质量不符合约定或国家标准，认定为质量违约。3.乙方未按约定接受甲方监督和检查，认定为监督违约。4.乙方泄露本合同内容及签订过程，认定为保密违约。5.甲方未按约定时间支付施工费用，认定为支付违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担防雷施工服务的接受方。2.乙方：指提供防雷施工服务的承包方。3.工期：指乙方的施工期限。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.质量违约：指乙方施工质量不符合约定或国家标准。6.监督违约：指乙方未按约定接受甲方监督和检查。7.保密违约：指乙方泄露本合同内容及签订过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：与乙方沟通，要求增派施工人员或调整施工计划。2.施工质量问题：要求乙方立即整改，重新施工，并支付违约金。3.甲方支付延迟：提醒甲方合同约定的支付时间，必要时可寻求法律途径。4.乙方泄露合同信息：要求乙方立即停止违约行为，必要时可寻求法律途径。5.发生争议：友好协商解决，协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程的防雷施工。2.适用于需要乙方提供防雷施工服务的场景。3.适用于双方签订防雷施工合同，明确双方权利