2024停车场地下车库设计与施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024停车场地下车库设计与施工合同本合同目录一览1.合同当事人及项目基本信息1.1项目名称1.2项目地点1.3合同当事人1.4合同签订日期2.设计与施工范围2.1设计范围2.2施工范围3.设计要求及标准3.1设计原则3.2设计标准3.3设计文件及图纸4.设计进度安排4.1设计阶段划分4.2各阶段设计进度要求4.3设计成果提交时间5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.2各阶段施工进度要求5.3施工进度计划6.设计费用及支付方式6.1设计费用总额6.2设计费用支付方式6.3设计费用支付时间节点7.施工费用及支付方式7.1施工费用总额7.2施工费用支付方式7.3施工费用支付时间节点8.设计与施工质量要求8.1设计质量要求8.2施工质量要求8.3质量验收标准9.设计与施工安全要求9.1设计安全要求9.2施工安全要求9.3安全责任及事故处理10.设计与施工变更及协调10.1变更程序10.2变更费用10.3变更协调11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止程序11.3合同解除及终止后的责任12.违约责任12.1设计方违约责任12.2施工方违约责任12.3违约责任承担方式13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同终止条件14.4合同终止日期第一部分：合同如下：1.合同当事人及项目基本信息1.1项目名称：2024停车场地下车库设计与施工项目1.2项目地点：[具体地址]1.3合同当事人1.3.1设计方：[设计方全称]1.3.2施工方：[施工方全称]1.4合同签订日期：2024年[具体日期]2.设计与施工范围2.1设计范围2.1.1初步设计2.1.2技术设计2.1.3施工图设计2.2施工范围2.2.1土建工程2.2.2结构工程2.2.3暖通工程2.2.4电气工程2.2.5水利工程3.设计要求及标准3.1设计原则3.1.1符合国家相关法律法规和行业标准3.1.2确保停车场地下车库的安全、实用、经济、美观3.2设计标准3.2.1符合《停车场设计规范》GB5007420173.2.2符合《建筑设计防火规范》GB5001620143.2.3符合《电气装置安装工程规范》GB5025720123.3设计文件及图纸3.3.1设计方应提供完整的设计文件和图纸3.3.2设计文件和图纸应符合设计要求及标准4.设计进度安排4.1设计阶段划分4.1.1初步设计阶段4.1.2技术设计阶段4.1.3施工图设计阶段4.2各阶段设计进度要求4.2.1初步设计阶段：[具体时间]4.2.2技术设计阶段：[具体时间]4.2.3施工图设计阶段：[具体时间]4.3设计成果提交时间4.3.1初步设计成果提交时间：[具体时间]4.3.2技术设计成果提交时间：[具体时间]4.3.3施工图设计成果提交时间：[具体时间]5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.1.1土建工程施工阶段5.1.2结构工程施工阶段5.1.3暖通工程施工阶段5.1.4电气工程施工阶段5.1.5水利工程施工阶段5.2各阶段施工进度要求5.2.1土建工程施工进度要求：[具体时间]5.2.2结构工程施工进度要求：[具体时间]5.2.3暖通工程施工进度要求：[具体时间]5.2.4电气工程施工进度要求：[具体时间]5.2.5水利工程施工进度要求：[具体时间]5.3施工进度计划5.3.1土建工程施工进度计划：[具体内容]5.3.2结构工程施工进度计划：[具体内容]5.3.3暖通工程施工进度计划：[具体内容]5.3.4电气工程施工进度计划：[具体内容]5.3.5水利工程施工进度计划：[具体内容]6.设计费用及支付方式6.1设计费用总额：[具体金额]6.2设计费用支付方式6.2.1预付款：[具体金额]6.2.2进度款：[具体金额]6.2.3结算款：[具体金额]6.3设计费用支付时间节点6.3.1预付款支付时间：[具体时间]6.3.2进度款支付时间：[具体时间]6.3.3结算款支付时间：[具体时间]7.施工费用及支付方式7.1施工费用总额：[具体金额]7.2施工费用支付方式7.2.1预付款：[具体金额]7.2.2进度款：[具体金额]7.2.3结算款：[具体金额]7.3施工费用支付时间节点7.3.1预付款支付时间：[具体时间]7.3.2进度款支付时间：[具体时间]7.3.3结算款支付时间：[具体时间]8.设计与施工质量要求8.1设计质量要求8.1.1设计文件应符合国家现行设计规范和标准8.1.2设计图纸应完整、准确、清晰8.1.3设计应满足使用功能和安全要求8.2施工质量要求8.2.1施工过程应严格按照设计文件和施工规范进行8.2.2施工材料应符合国家相关质量标准8.2.3施工质量应达到合同约定的质量标准8.3质量验收标准8.3.1设计文件质量验收8.3.2施工质量验收8.3.3质量争议处理9.设计与施工安全要求9.1设计安全要求9.1.1设计应考虑施工安全，确保施工人员安全9.1.2设计应满足消防、防雷、防触电等安全要求9.2施工安全要求9.2.1施工现场应设置安全警示标志9.2.2施工人员应佩戴安全防护用品9.2.3施工机械应定期检查和维护9.3安全责任及事故处理9.3.1设计方应承担设计安全责任9.3.2施工方应承担施工安全责任9.3.3事故处理应按照国家相关法律法规进行10.设计与施工变更及协调10.1变更程序10.1.1变更申请10.1.2变更审批10.1.3变更实施10.2变更费用10.2.1变更费用计算10.2.2变更费用支付10.3变更协调10.3.1变更协调会议10.3.2变更协调记录11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1设计方违约11.1.2施工方违约11.1.3合同当事人协商一致11.2合同终止程序11.2.1提出终止通知11.2.2确认终止11.2.3终止后的责任11.3合同解除及终止后的责任11.3.1返还预付款11.3.2赔偿损失11.3.3其他责任12.违约责任12.1设计方违约责任12.1.1设计延误12.1.2设计质量不合格12.1.3设计变更不当12.2施工方违约责任12.2.1施工延误12.2.2施工质量不合格12.2.3施工变更不当12.3违约责任承担方式12.3.1支付违约金12.3.2恢复原状12.3.3其他补救措施13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1协商13.1.2仲裁13.1.3诉讼13.2争议解决机构13.2.1仲裁机构13.2.2人民法院13.3争议解决程序13.3.1提出争议13.3.2解决争议13.3.3执行争议解决结果14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章14.1.2合同条款完整14.1.3合同内容合法14.2合同生效日期：[具体日期]14.3合同终止条件14.3.1合同履行完毕14.3.2合同解除14.3.3合同终止通知14.4合同终止日期：[具体日期]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，为甲乙双方提供专业服务、咨询、监督、检测、鉴定等非直接参与合同主体工作的独立实体。15.1.2第三方不包括甲乙双方的员工、顾问或合作伙伴。15.2第三方介入的范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于设计、施工、监理、检测、咨询等环节。15.2.2第三方介入的具体范围和内容应在合同中明确约定。16.第三方的选择与介入程序16.1第三方的选择16.1.1第三方的选择应由甲乙双方协商确定，并应具备相应的资质和经验。16.1.2第三方的资质和经验应在合同中明确列出。16.2第三方的介入程序16.2.1第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订合作协议，明确各方权利义务。16.2.2第三方介入后，应向甲乙双方提交工作计划和工作报告。17.第三方的责任与权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照合同约定和行业规范，提供专业、准确的服务。17.1.2第三方对其提供的服务质量承担相应的责任。17.1.3第三方应遵守国家法律法规和合同约定，不得泄露甲乙双方的商业秘密。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以便其履行职责。17.2.2第三方有权根据合同约定和实际情况，提出合理的工作建议和意见。18.第三方的责任限额18.1责任限额的定义18.1.1责任限额是指第三方因履行合同而产生的责任，在特定条件下对甲乙双方承担的最高赔偿责任。18.2责任限额的确定18.2.1责任限额应在合同中明确约定，并根据第三方服务的性质、风险和潜在损失确定。18.3责任限额的适用18.3.1第三方在履行合同过程中，如因自身原因造成甲乙双方损失，应按照合同约定的责任限额承担赔偿责任。18.3.2超出责任限额的部分，甲乙双方应根据实际情况协商解决。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方应向甲方提供独立、客观的服务，不得偏袒任何一方。19.1.2第三方与甲方之间的沟通和交流应通过正式渠道进行。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方应向乙方提供独立、客观的服务，不得偏袒任何一方。19.2.2第三方与乙方之间的沟通和交流应通过正式渠道进行。19.3第三方与甲乙双方的关系19.3.1第三方是甲乙双方共同委托的服务提供者，其服务成果应对甲乙双方均有益。19.3.2第三方在履行合同过程中，应维护甲乙双方的合法权益。20.第三方介入的合同变更20.1合同变更的提出20.1.1如需对第三方介入的范围、责任、权利等进行变更，应由甲乙双方共同提出。20.2合同变更的审批20.2.1合同变更需经甲乙双方同意，并签署书面文件。20.3合同变更的生效20.3.1合同变更自签署之日起生效，对甲乙双方和第三方均有约束力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计合同附件1.1设计任务书1.2设计委托书1.3设计费用预算表1.4设计进度计划表1.5设计文件清单1.6设计变更记录2.施工合同附件2.1施工图纸及技术规范2.2施工组织设计2.3施工进度计划表2.4施工质量保证措施2.5施工安全保证措施2.6施工材料设备清单2.7施工合同变更记录3.质量验收附件3.1质量验收记录3.2质量验收报告3.3质量验收不合格记录4.安全管理附件4.1安全生产责任制4.2安全生产规章制度4.3安全生产检查记录4.4事故报告及处理记录5.付款凭证附件5.1预付款支付凭证5.2进度款支付凭证5.3结算款支付凭证6.其他附件6.1双方协商一致的其他附件6.2法律法规、行业标准等规范性文件说明二：违约行为及责任认定：1.设计方违约行为及责任认定1.1迟误设计进度：设计方未按合同约定的时间提交设计文件，每延误一天，应向甲方支付[具体金额]的违约金。1.2设计质量不合格：设计文件不符合合同约定的质量标准，设计方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。2.施工方违约行为及责任认定2.1迟误施工进度：施工方未按合同约定的时间完成施工，每延误一天，应向甲方支付[具体金额]的违约金。2.2施工质量不合格：施工质量不符合合同约定的质量标准，施工方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.第三方违约行为及责任认定3.1服务质量不达标：第三方提供的服务未达到合同约定的质量标准，第三方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.2信息泄露：第三方泄露甲乙双方的商业秘密，第三方应承担相应的法律责任。4.违约责任认定标准示例4.1设计方因设计失误导致施工过程中出现重大质量事故，设计方应承担全部修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。4.2施工方在施工过程中因管理不善导致安全事故，施工方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024停车场地下车库设计与施工合同1本合同目录一览1.合同当事人信息1.1建设单位基本信息1.2施工单位基本信息1.3监理单位基本信息2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程设计要求2.5工程施工要求3.合同工期及进度计划3.1工期安排3.2进度节点3.3工期延误及处理4.设计文件与技术规范4.1设计文件要求4.2技术规范4.3设计变更及审核5.施工组织设计与施工方案5.1施工组织设计5.2施工方案5.3施工安全与质量保证措施6.材料设备采购与供应6.1材料设备采购要求6.2材料设备供应方式6.3材料设备质量保证7.工程款项支付7.1工程款支付方式7.2预付款7.3进度款7.4结算款7.5验收款8.验收与保修8.1验收标准8.2验收程序8.3保修范围与期限9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序10.违约责任10.1违约行为及认定10.2违约责任承担10.3违约赔偿方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效时间13.合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3材料设备清单13.4其他附件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同当事人信息1.1建设单位基本信息单位名称：房地产开发有限公司注册地址：省市区路号法定代表人：联系电话：138xxxx55551.2施工单位基本信息单位名称：建筑工程有限公司注册地址：省市区路号法定代表人：联系电话：139xxxx66661.3监理单位基本信息单位名称：工程监理有限公司注册地址：省市区路号法定代表人：联系电话：137xxxx77772.合同标的及工程概况2.1工程名称：停车场地下车库工程2.2工程地点：省市区路号2.3工程规模：占地面积10000平方米，建筑面积5000平方米2.4工程设计要求：按照国家现行设计规范和标准进行设计，满足停车需求及消防安全要求2.5工程施工要求：按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量、安全、进度3.合同工期及进度计划3.1工期安排：自合同签订之日起，施工工期为12个月3.2进度节点：第1个月：完成地下车库主体结构施工第4个月：完成地下车库地下室施工第6个月：完成地下车库装修施工第9个月：完成地下车库设备安装第12个月：完成地下车库竣工验收3.3工期延误及处理：因建设单位原因导致工期延误，施工单位有权要求延长工期和相应费用补偿因施工单位原因导致工期延误，施工单位承担违约责任，并支付违约金4.设计文件与技术规范4.1设计文件要求：施工单位必须按照建设单位提供的设计文件进行施工4.2技术规范：施工过程中必须遵守国家现行技术规范和标准4.3设计变更及审核：设计变更由建设单位提出，经设计单位确认后，施工单位按照变更后的设计文件进行施工设计变更需经监理单位审核，并报建设单位批准5.施工组织设计与施工方案5.1施工组织设计：施工单位需编制详细的施工组织设计，包括施工进度、人员安排、材料设备供应等5.2施工方案：针对地下车库工程特点，制定相应的施工方案，确保施工安全、质量5.3施工安全与质量保证措施：施工现场设立安全警示标志，加强安全教育定期进行工程质量检查，确保工程质量符合规范要求6.材料设备采购与供应6.1材料设备采购要求：材料设备必须符合国家现行标准和规范，确保质量6.2材料设备供应方式：由施工单位负责采购，报建设单位审核后进行供应6.3材料设备质量保证：材料设备供应商提供质量保证书，确保材料设备质量施工单位对材料设备进行抽样检验，确保质量符合要求8.工程款项支付8.1工程款支付方式：按照工程进度和验收结果分期支付8.2预付款：合同签订后5个工作日内，建设单位支付合同总价款的10%作为预付款8.3进度款：根据施工进度，每完成一个进度节点，施工单位提交付款申请，建设单位在收到申请后5个工作日内支付该节点工程款的60%8.4结算款：工程竣工验收合格后，施工单位提交结算报告，建设单位在收到报告后30个工作日内支付结算款的90%8.5验收款：工程保修期满后，施工单位提交保修金退还申请，建设单位在收到申请后10个工作日内支付保修金9.验收与保修9.1验收标准：按照国家现行工程质量验收规范和设计文件要求进行验收9.2验收程序：施工单位完成工程后，向建设单位提交验收申请建设单位组织监理单位、施工单位进行验收验收合格后，双方签署验收报告9.3保修范围与期限：保修范围包括工程质量问题、设备故障等保修期限为工程竣工验收合格之日起2年10.合同解除与终止10.1合同解除条件：一方当事人严重违约，另一方有权解除合同因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同10.2合同终止条件：工程竣工验收合格，合同目的实现双方协商一致终止合同10.3合同解除与终止程序：提出解除或终止合同的一方应书面通知另一方双方应在接到通知后15个工作日内协商解决协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼11.违约责任11.1违约行为及认定：违约行为包括未按时完成工程、质量不合格、未按约定支付款项等违约行为的认定依据合同约定和法律法规11.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等违约金的具体数额由双方协商确定，协商不成的，由人民法院判决11.3违约赔偿方式：违约赔偿以实际损失为依据，包括直接损失和间接损失12.争议解决12.1争议解决方式：争议双方应通过友好协商解决12.2争议解决程序：协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁也可依法向人民法院提起诉讼13.合同生效及终止13.1合同生效条件：合同双方签字盖章后生效13.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致终止13.3合同生效时间：合同签订之日起生效14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决14.2本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方邀请或指定的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助作用的独立主体。第三方不包括合同当事人及其关联企业、员工或亲属。15.2第三方类型设计咨询方：提供设计咨询、审查、优化等服务。监理方：对施工过程进行监督、检查，确保工程质量、安全和进度。材料设备供应商：提供工程所需的材料、设备，并保证其质量。质量检测机构：对工程材料、设备、施工过程进行质量检测。其他第三方：根据合同履行需要，由甲乙双方协商确定的第三方。15.3第三方责任第三方在合同履行过程中，应按照甲乙双方的要求，履行其职责，保证提供的服务符合合同约定。第三方因其自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的责任。15.4第三方责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，一般不超过合同总价的5%。若第三方责任导致合同履行出现重大损失，甲乙双方可协商提高责任限额。15.5第三方与其他各方的划分第三方与甲乙双方之间是服务与被服务的关系，不参与合同主体权益的分配。第三方在合同履行过程中，应遵守甲乙双方的规定，不得损害甲乙双方的合法权益。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方介入程序甲乙双方协商确定需要介入的第三方，并通知对方。第三方应在接到通知后5个工作日内，向甲乙双方提交相关资质证明文件。甲乙双方应在收到第三方资质证明文件后5个工作日内，确认第三方介入合同。16.2第三方介入费用第三方介入费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。第三方介入费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等。16.3第三方介入的变更若甲乙双方认为有必要更换第三方，应提前通知对方，并按照16.1条款重新进行第三方介入程序。16.4第三方介入的终止第三方介入合同履行完毕或达到合同约定的终止条件，合同自动终止。17.第三方介入的合同附件17.1第三方介入合同第三方介入合同作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。17.2第三方资质证明文件第三方资质证明文件作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件要求：包含地下车库设计图纸、施工图、设计说明书、设计变更记录等。说明：设计文件应满足国家现行设计规范和标准，并经过设计单位审核通过。2.施工图纸要求：包含地下车库施工图纸、节点详图、施工说明等。说明：施工图纸应详细标注施工要求、材料规格、施工顺序等。3.材料设备清单要求：列出地下车库所需材料、设备的名称、规格、型号、数量、供应商等信息。说明：材料设备清单应与实际采购相符，确保质量。4.施工组织设计要求：包括施工方案、进度计划、人员安排、材料设备供应等。说明：施工组织设计应确保施工安全、质量、进度。5.施工方案要求：针对地下车库施工特点，制定具体的施工方案。说明：施工方案应包含施工工艺、技术要求、安全措施等。6.第三方介入合同要求：明确第三方介入的内容、费用、期限、责任等。说明：第三方介入合同应作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。7.第三方资质证明文件要求：提供第三方资质证明文件，证明其具备履行合同的能力。说明：第三方资质证明文件应包括营业执照、资质证书、业绩证明等。8.工程款项支付凭证要求：提供工程款项支付凭证，证明款项已按照合同约定支付。说明：支付凭证应包括银行转账记录、汇款凭证等。9.验收报告要求：包含工程验收结果、验收时间、验收人员等信息。说明：验收报告应经甲乙双方和监理单位签字确认。10.保修金退还申请要求：提供保修金退还申请，包括保修金退还的原因、时间等。说明：保修金退还申请应经甲乙双方签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约方未按时完成工程，造成工期延误。施工单位施工质量不合格，影响工程使用。违约方未按约定支付款项。第三方未按照合同要求履行职责，造成损失。2.责任认定标准：工期延误：按照合同约定的工期计算，每延误一天，违约方支付合同总价款的1‰作为违约金。施工质量不合格：根据国家现行工程质量验收规范，由第三方检测机构出具检测报告，确认不合格部分，违约方负责修复并承担修复费用。未按约定支付款项：违约方应向守约方支付逾期付款利息，利率按照中国人民银行同期贷款利率计算。第三方违约：第三方未按照合同要求履行职责，导致损失，由第三方承担相应责任。示例说明：若施工单位未按时完成地下车库主体结构施工，造成工期延误2个月，则施工单位应支付合同总价款的2‰作为违约金。若监理方在验收过程中发现地下车库地面涂料质量不合格，经检测机构确认，则施工单位负责修复并承担修复费用，同时支付监理方检测费用。若建设单位未按约定支付进度款，则应向施工单位支付逾期付款利息，利率按照中国人民银行同期贷款利率计算。全文完。2024停车场地下车库设计与施工合同2本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订依据及目的1.3工程概况1.4设计与施工范围1.5设计与施工进度安排1.6设计与施工质量要求1.7设计与施工费用及支付方式1.8工程验收与交付1.9保修责任与期限1.10违约责任1.11争议解决方式1.12合同生效及终止1.13合同附件及补充协议1.14合同签署及见证第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1.1合同甲方：[甲方全称]，住所地：[甲方住所]，法定代表人：[甲方法定代表人]，联系电话：[甲方联系电话]。1.1.2合同乙方：[乙方全称]，住所地：[乙方住所]，法定代表人：[乙方法定代表人]，联系电话：[乙方联系电话]。1.1.3合同签订日期：[合同签订日期]。第二条合同签订依据及目的2.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及政策规定。2.2合同目的：乙方为甲方提供停车场地下车库的设计与施工服务，确保工程质量和进度，满足甲方使用需求。第三条工程概况3.1工程名称：[工程名称]。3.2工程地点：[工程地点]。3.3工程规模：[工程规模]。3.4工程投资：[工程投资]。3.5工程建设周期：[工程建设周期]。第四条设计与施工范围4.1设计范围：包括但不限于地下车库的平面布局、结构设计、设备选型、施工图设计等。4.2施工范围：包括但不限于土建工程、电气工程、给排水工程、消防工程、通风空调工程等。第五条设计与施工进度安排5.1设计进度：[设计进度安排]。5.2施工进度：[施工进度安排]。5.3设计与施工进度调整：因不可抗力、甲方原因或其他特殊原因导致进度延误，双方应协商解决，并相应调整进度安排。第六条设计与施工质量要求6.1设计质量：乙方应按照国家及行业相关标准进行设计，确保设计质量符合甲方要求。6.2施工质量：乙方应严格按照设计文件、施工图纸及国家及行业相关标准进行施工，确保施工质量达到合格标准。第七条设计与施工费用及支付方式7.1设计费用：[设计费用总额]。7.2施工费用：[施工费用总额]。7.3支付方式：甲方按设计进度和施工进度分阶段支付设计费用和施工费用，具体支付比例及时间由双方协商确定。第八条工程验收与交付8.1工程验收：工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收报告，甲方应在[验收期限]内组织验收。8.2验收标准：验收标准应符合国家及行业相关标准和设计要求。8.3验收程序：验收程序应包括外观检查、功能测试、资料审查等。8.4交付条件：工程经验收合格，乙方应在[交付期限]内将工程交付甲方使用。第九条保修责任与期限9.1保修内容：乙方对施工的地下车库承担[保修期限]的保修责任。9.2保修范围：包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程等。9.3保修责任：在保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应负责修复，直至达到使用要求。第十条违约责任10.1乙方未按合同约定完成设计或施工，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2甲方未按合同约定支付费用，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的法律责任。第十一条争议解决方式11.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同生效及终止12.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同期满或双方协商一致解除合同，合同终止。第十三条合同附件及补充协议13.1本合同附件包括但不限于设计文件、施工图纸、验收报告等。13.2如有补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同签署及见证14.1本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份。14.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，并自生效之日起具有法律约束力。14.3本合同签署时，双方应提供相应的法律文件和证件，并由见证人见证。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念和范围15.1第三方：指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可并引入的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或执行等辅助作用的独立法人或其他组织。15.2第三方介入的范围：包括但不限于工程设计监理、施工监理、造价咨询、质量检测、安全评估等。第十六条第三方介入的引入程序16.1甲乙双方在合同履行过程中，如需引入第三方，应书面通知对方，并共同协商确定第三方的资质、服务内容、费用及责任。1.具备相应的资质和专业技术能力；2.无与合同履行相关的利益冲突；3.能够独立承担法律责任。第十七条第三方与甲乙双方的关系17.1第三方作为独立的第三方，与甲乙双方之间不存在隶属关系，其服务内容仅限于合同约定的范围内。17.2第三方应按照甲乙双方的要求，独立、客观、公正地履行职责。第十八条第三方的责任限额18.1第三方的责任限额应根据其提供的服务内容、合同约定及市场行情等因素确定。18.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在第三方介入协议中予以确认。18.3第三方责任限额包括但不限于：1.因第三方自身原因导致的合同履行延误；2.因第三方服务质量不符合约定导致的损失；3.因第三方违规操作导致的损失。第十九条第三方