建筑工程施工合同：酒店建设项目

建筑工程施工合同：酒店建设项目合同编号：__________1.名称：__________2.地址：__________3.联系人：__________4.联系电话：__________1.名称：__________2.地址：__________3.联系人：__________4.联系电话：__________鉴于业主拟建设酒店项目，并同意由施工方承担该项目的施工任务，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：__________酒店建设项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、调试等施工内容。1.5工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及双方约定的标准。二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，业主向施工方支付合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，业主向施工方支付合同总价款的__________%作为尾款。三、施工期限3.1施工方应按照双方约定的施工计划完成施工任务。3.2施工期限自双方签订合同之日起计算，预计竣工日期为：__________年__________月__________日。3.3施工方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。四、工程质量及保修4.1施工方应按照合同约定的质量标准完成施工，并保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准及双方约定的标准。4.2工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求及时整改，直至达到合同约定的质量标准。4.3工程验收合格后，施工方应承担工程质量保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为__________年。五、合同的履行和违约责任5.1双方应按照合同约定的条款履行各自的权利义务。5.2施工方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。5.3业主如违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.建筑工程施工图纸2.施工方案及施工组织设计3.材料及设备采购合同4.施工进度计划5.工程质量验收标准6.保修条款及相关证明文件7.双方资质证明文件8.合同变更协议9.工程验收报告10.付款凭证及发票二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定的质量标准完成施工，导致工程验收不合格。2.施工方未按照合同约定的施工进度完成工程。3.施工方未按照合同约定支付进度款或尾款。4.业主未按照合同约定支付预付款或进度款。5.业主未按照合同约定提供施工场地、施工条件等。6.双方未按照合同约定履行各自的权利义务。三、法律名词及解释：1.建筑工程施工合同：双方约定施工方承担建筑工程项目施工任务的合同。2.工程验收：对完成的工程项目进行质量、安全、功能等方面的检查。3.违约金：一方违反合同约定应支付给另一方的经济赔偿。4.保修：施工方对工程质量承担一定期限的免费维修责任。5.资质证明：施工方具备相应施工能力的证明文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：双方协商调整施工计划，合理分配施工任务，确保工程按时完成。2.工程质量问题：及时停工整改，重新验收，确保工程质量符合约定标准。3.付款纠纷：按照合同约定的付款条款和凭证，核实付款金额和时间，及时解决纠纷。4.合同变更：双方协商一致后，签订合同变更协议，明确变更内容和要求。5.施工条件不足：业主应及时提供必要的施工条件和场地，确保施工顺利进行。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目施工合同的签订。2.适用于施工方为业主提供施工服务，并按照合同约定完成施工任务。3.适用