2024年度标的为5000万元的建设工程合同2篇_第1页
2024年度标的为5000万元的建设工程合同2篇_第2页
2024年度标的为5000万元的建设工程合同2篇_第3页
2024年度标的为5000万元的建设工程合同2篇_第4页
2024年度标的为5000万元的建设工程合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩33页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度标的为5000万元的建设工程合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及法定代表人1.2合同双方地址及联系方式1.3合同双方开户银行及账号2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程合同价2.5工程建设工期2.6工程质量要求3.工程设计及施工图纸3.1设计单位及设计资质3.2施工图纸提供及审核3.3设计变更及费用4.工程施工4.1施工单位及施工资质4.2施工组织设计及施工方案4.3施工进度计划4.4施工现场管理4.5施工安全及文明施工4.6施工材料及设备5.工程验收5.1验收标准及依据5.2验收程序及组织5.3验收合格条件5.4验收不合格处理6.工程款项支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付进度6.3预付款及进度款支付6.4结算款支付7.合同变更及解除7.1合同变更条件及程序7.2合同解除条件及程序7.3合同变更及解除的效力8.违约责任8.1违约行为及认定8.2违约责任承担方式8.3违约赔偿计算方法9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构及程序9.3争议解决期限10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除后的处理11.合同附件11.1附件一:工程量清单11.2附件二:施工图纸11.3附件三:工程合同价清单11.4附件四:其他相关文件12.合同签订及履行12.1合同签订时间及地点12.2合同履行期限及地点12.3合同履行方式13.其他约定事项13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3法律适用及争议解决14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及法定代表人甲方:房地产开发有限公司法定代表人:乙方:建筑集团有限公司法定代表人:1.2合同双方地址及联系方式甲方地址:省市区路号联系电话:05678乙方地址:省市区路号联系电话:0876543211.3合同双方开户银行及账号甲方开户银行:银行分行账号:05乙方开户银行:银行分行账号:0562.合同标的及工程概况2.1工程名称住宅小区建设项目2.2工程地点省市区街道2.3工程规模总建筑面积约100000平方米,包括住宅、商业、地下车库等。2.4工程合同价人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)2.5工程建设工期自合同签订之日起至2025年12月31日止。2.6工程质量要求按照国家有关建筑工程质量标准执行,达到优良等级。3.工程设计及施工图纸3.1设计单位及设计资质设计单位:建筑设计研究院设计资质:甲级3.2施工图纸提供及审核施工图纸由甲方提供,乙方在收到施工图纸后进行审核,如有异议应及时向甲方提出。3.3设计变更及费用设计变更需经甲方、乙方及设计单位三方协商一致,变更费用按实际发生计算,由乙方承担。4.工程施工4.1施工单位及施工资质施工单位:建筑集团有限公司施工资质:一级4.2施工组织设计及施工方案乙方应编制详细的施工组织设计及施工方案,经甲方审核同意后执行。4.3施工进度计划乙方应编制详细的施工进度计划,包括各阶段的工期安排,报甲方审批。4.4施工现场管理乙方应加强施工现场管理,确保工程质量和安全。4.5施工安全及文明施工乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和文明施工要求,确保施工安全。4.6施工材料及设备乙方应选用符合国家标准的材料及设备,确保工程质量。5.工程验收5.1验收标准及依据按照国家有关建筑工程质量验收标准执行。5.2验收程序及组织验收分为初验和最终验收,由甲方组织,乙方配合。5.3验收合格条件工程验收合格条件为:工程质量达到优良等级,无安全事故。5.4验收不合格处理验收不合格的,乙方应立即整改,直至合格。6.工程款项支付6.1工程款支付方式采用按进度支付的方式。6.2工程款支付进度按工程进度分为预付款、进度款和结算款三个阶段。6.3预付款及进度款支付预付款为合同价的10%,在合同签订后5个工作日内支付。进度款按工程进度分期支付,每完成一定比例的工程量后支付。6.4结算款支付工程验收合格后,结算款为合同价的90%,在验收合格后30个工作日内支付。7.合同变更及解除7.1合同变更条件及程序合同变更需经甲方、乙方双方协商一致,签订书面变更协议。7.2合同解除条件及程序合同解除条件包括但不限于:一方违约、不可抗力等。合同解除程序:一方提出解除合同,另一方确认后,签订书面解除协议。8.违约责任8.1违约行为及认定(1)乙方未按合同约定时间完成工程;(2)乙方提供的材料或设备不符合合同约定;(3)甲方未按合同约定支付工程款;(4)甲方要求乙方进行的设计变更,乙方未按约定时间完成;(5)任何一方违反合同约定的保密义务。违约行为的认定由双方协商确定,如协商不成,则由仲裁机构或人民法院裁决。8.2违约责任承担方式(1)乙方未按期完成工程,每逾期一天,应向甲方支付合同价的0.1%的违约金;(2)乙方提供的材料或设备不合格,乙方应无条件更换,并承担更换费用及由此造成的损失;(3)甲方未按期支付工程款,每逾期一天,应向乙方支付应付款项的0.05%的违约金;(4)甲方要求乙方进行的设计变更,乙方未按约定时间完成,每逾期一天,应向甲方支付合同价的0.1%的违约金;(5)违约方违反保密义务,应承担相应的法律责任。8.3违约赔偿计算方法违约赔偿金额按实际损失计算,包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构及程序争议提交仲裁委员会仲裁,按照该委员会的仲裁规则进行。9.3争议解决期限争议解决期限自争议发生后30日内,如双方达成和解,可延长至双方同意的期限。10.合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件(1)工程按约定完成,经双方验收合格;(2)合同约定的解除条件成立;(3)因不可抗力导致合同无法履行。10.3合同解除后的处理11.合同附件11.1附件一:工程量清单11.2附件二:施工图纸11.3附件三:工程合同价清单11.4附件四:其他相关文件12.合同签订及履行12.1合同签订时间及地点本合同于2024年3月15日在省市区街道签订。12.2合同履行期限及地点本合同履行期限自合同签订之日起至2025年12月31日止,履行地点为省市区街道。12.3合同履行方式本合同履行方式为甲方提供工程资金,乙方负责组织施工,完成工程。13.其他约定事项13.1保密条款双方对本合同内容及其履行情况负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任,但应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。13.3法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律。如发生争议,提交仲裁委员会仲裁。14.合同签署及生效日期本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。甲方(盖章):房地产开发有限公司乙方(盖章):建筑集团有限公司签订日期:2024年3月15日第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的独立主体,包括但不限于监理单位、勘察单位、设计单位、检测机构、评估机构、咨询机构、保险机构等。15.2第三方介入范围第三方的介入范围包括但不限于工程质量监督、工程进度控制、工程费用管理、工程安全监督、工程合同管理等方面。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方协商确定第三方,并签订相关合作协议。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质证书和业务能力,能够胜任合同约定的服务内容。16.3第三方职责第三方应按照合作协议履行职责,对甲乙双方负责。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方在履行职责过程中因过错或违约行为造成的损失,第三方应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定责任限额应根据第三方提供的保险额度、合作协议中约定的赔偿上限以及合同标的金额等因素确定。17.3责任限额的适用责任限额适用于第三方在履行职责过程中因过错或违约行为给甲乙双方造成的直接经济损失。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方责任划分第三方对甲方承担的职责,甲方应予以监督,并有权要求第三方按照合同约定履行职责。18.2第三方与乙方责任划分第三方对乙方承担的职责,乙方应予以配合,并有权要求第三方按照合同约定履行职责。18.3第三方与其他第三方责任划分如多个第三方介入同一合同,各方应明确各自的职责范围和责任划分,避免责任重叠或责任不清。19.第三方介入时的额外条款及说明19.1第三方介入费用第三方介入费用由甲乙双方协商确定,并在合作协议中明确。19.2第三方介入效果的评估甲乙双方应定期对第三方介入的效果进行评估,如有必要,可进行调整。19.3第三方介入的终止如第三方介入不符合合同约定或合作协议要求,甲乙双方有权终止第三方介入,并要求第三方承担相应的责任。20.第三方责任保险20.1保险条款第三方应购买相应的责任保险,保险金额不低于合同约定的责任限额。20.2保险受益人甲乙双方均为第三方责任保险的受益人。20.3保险索赔如发生保险范围内的损失,甲乙双方应按照保险合同约定向保险公司进行索赔。21.第三方介入的记录与报告21.1记录第三方在履行职责过程中应做好记录,包括工作日志、会议记录、检查报告等。21.2报告第三方应定期向甲乙双方提交工作进展报告和阶段性成果报告。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包含所有工程项目的数量、单位、单价及总价。须由甲方提供,并经乙方审核确认。应包含材料、人工、机械等所有费用。附件说明:工程量清单是合同履行的重要依据,用于确定工程款支付进度。2.附件二:施工图纸详细要求:包含工程项目的平面图、立面图、剖面图等。应由甲方提供,并确保图纸的准确性和完整性。乙方在收到图纸后应及时进行审核。附件说明:施工图纸是施工的重要依据,直接影响工程质量和进度。3.附件三:工程合同价清单详细要求:列明合同项目的单价、总价及支付方式。应由甲方提供,并经乙方审核确认。附件说明:工程合同价清单是确定工程款支付的重要依据。4.附件四:施工组织设计及施工方案详细要求:包含施工进度计划、施工方法、人员安排、材料设备使用等。应由乙方提供,并经甲方审核同意。附件说明:施工组织设计及施工方案是指导施工的重要文件。5.附件五:工程验收报告详细要求:包含工程验收的日期、地点、参与人员、验收结果等。应由乙方提供,并经甲方确认。附件说明:工程验收报告是确认工程是否达到合同约定质量标准的重要文件。6.附件六:第三方合作协议详细要求:包含第三方介入的范围、职责、费用、责任限额等。应由甲乙双方与第三方协商一致后签订。附件说明:第三方合作协议是明确第三方责任和权益的重要文件。7.附件七:工程款支付凭证详细要求:包含支付日期、金额、收款人等信息。应由甲方提供,并经乙方确认。附件说明:工程款支付凭证是确认工程款已支付的重要凭证。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按期完成工程责任认定标准:逾期完成工程天数超过合同约定工期5%的,乙方应向甲方支付违约金。示例说明:合同约定工期为一年,若乙方逾期完成工程超过60天,则应支付甲方违约金。2.违约行为:乙方提供的材料或设备不符合合同约定责任认定标准:乙方提供的材料或设备不符合合同约定的质量标准,乙方应无条件更换或赔偿损失。示例说明:若乙方提供的钢筋不符合国家标准,乙方应负责更换或赔偿甲方因此产生的损失。3.违约行为:甲方未按期支付工程款责任认定标准:甲方未按期支付工程款,每逾期一天,应向乙方支付应付款项的0.05%的违约金。示例说明:若甲方逾期支付工程款30天,则应向乙方支付该款项的1.5%作为违约金。4.违约行为:甲方要求乙方进行的设计变更,乙方未按约定时间完成责任认定标准:乙方未按约定时间完成设计变更,每逾期一天,应向甲方支付合同价的0.1%的违约金。示例说明:若乙方因设计变更逾期30天,则应向甲方支付合同价的3%作为违约金。5.违约行为:任何一方违反合同约定的保密义务责任认定标准:违约方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若甲方违反保密义务,泄露乙方商业秘密,甲方应赔偿乙方因此遭受的损失。全文完。2024年度标的为5000万元的建设工程合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1合同标的描述2.2合同工程范围2.3合同工程地点3.合同工期3.1合同工期起止时间3.2合同工期延误处理4.合同价款4.1合同价款总额4.2工程进度款支付方式4.3结算方式4.4付款条件及期限4.5付款方式5.工程质量及验收标准5.1工程质量标准5.2验收标准5.3验收程序5.4验收不合格处理6.工程进度及管理6.1工程进度计划6.2进度管理措施6.3进度变更处理7.安全生产及环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护措施8.合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担方式9.3违约金计算方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.其他约定12.1其他约定事项12.2不可抗力12.3合同附件13.合同份数及保管13.1合同份数13.2合同保管14.合同签署日期及地点第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:房地产开发有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方注册地址甲方注册地址:省市区路号乙方注册地址:省市区路号1.4合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1合同标的描述本合同标的为位于省市区路的住宅及商业综合体建设项目。2.2合同工程范围本合同工程范围包括土建工程、安装工程、装饰装修工程等。2.3合同工程地点合同工程地点为省市区路。3.合同工期3.1合同工期起止时间合同工期自2024年1月1日起至2026年12月31日止。3.2合同工期延误处理如因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应责任,包括但不限于支付违约金和赔偿损失。如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应责任。4.合同价款4.1合同价款总额本合同价款总额为人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)。4.2工程进度款支付方式工程进度款按工程实际完成情况分期支付,具体支付节点及比例如下:签订合同后5个工作日内,支付合同价款的10%;土建工程完成50%,支付合同价款的20%;安装工程完成60%,支付合同价款的15%;装饰装修工程完成70%,支付合同价款的10%;验收合格后10个工作日内,支付合同价款的25%;项目竣工备案后10个工作日内,支付合同价款的15%;项目交付使用后6个月内,支付合同价款的10%。4.3结算方式结算方式为按月结算,甲方应在每月5日前向乙方提交上月工程量清单及结算资料。4.4付款条件及期限甲方应在收到乙方提交的结算资料后15个工作日内支付相应款项。4.5付款方式付款方式为银行转账。5.工程质量及验收标准5.1工程质量标准本工程质量应达到国家标准及行业规范要求。5.2验收标准本工程验收标准参照国家标准及行业规范。5.3验收程序工程验收分为分项验收和竣工验收,具体程序按国家标准及行业规范执行。5.4验收不合格处理如验收不合格,乙方应在接到验收报告后7个工作日内进行整改,直至合格为止。如整改后仍不合格,甲方有权要求乙方承担相应责任。6.工程进度及管理6.1工程进度计划乙方应根据合同工期要求制定详细的工程进度计划,并报送甲方备案。6.2进度管理措施乙方应采取有效措施确保工程进度,如因乙方原因导致进度延误,乙方应承担相应责任。6.3进度变更处理如因不可抗力或甲方原因导致工程进度发生变更,双方应协商一致后调整进度计划。8.合同变更及解除8.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签署变更协议。8.2合同变更程序任何一方提出合同变更,应提前30日书面通知对方,经双方协商一致后,在7个工作日内签订变更协议。8.3合同解除条件一方严重违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行;发生不可抗力事件,导致合同无法履行;双方协商一致解除合同。8.4合同解除程序一方提出解除合同,应以书面形式通知对方,并说明解除合同的理由。合同解除后,双方应按照约定进行合同终止后的清算。9.违约责任9.1违约情形一方未按合同约定履行付款义务;一方未按合同约定履行工程进度要求;一方未按合同约定履行质量标准;一方未按合同约定履行安全生产责任;一方未按合同约定履行环境保护责任。9.2违约责任承担方式支付违约金,违约金数额根据违约情况在合同中约定;赔偿对方因此遭受的损失;承担合同解除后的清算责任。9.3违约金计算方式违约金按合同价款的百分比计算,具体比例在合同中约定。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决程序提交仲裁的,应按照仲裁机构的规定提交仲裁申请书及相关证据,仲裁机构应在受理后60日内作出仲裁裁决。11.合同生效及终止11.1合同生效条件合同经双方签字盖章后生效。11.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。12.其他约定12.1其他约定事项双方在本合同中未约定的事项,应遵循相关法律法规及行业规范。12.2不可抗力不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等,双方因不可抗力不能履行合同,不负违约责任。12.3合同附件合同附件包括但不限于工程量清单、图纸、技术规范、验收报告等。13.合同份数及保管13.1合同份数本合同一式八份,甲乙双方各执四份。13.2合同保管合同原件由甲方保管,副本由双方各自保管。14.合同签署日期及地点本合同于2024年1月1日在省市区路号甲乙双方共同签署。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中提及的第三方,是指除合同双方(甲方、乙方)之外的,为合同履行提供专业服务、技术支持、资金投入或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围提供项目管理服务;提供技术咨询服务;提供资金支持;提供设备租赁;提供人力资源服务;提供法律、财务等专项服务。16.第三方责任与权利16.1第三方责任按照合同约定提供专业服务或协助;保证服务质量,达到合同约定的标准;遵守国家法律法规和行业规范;对其提供的服务或协助承担相应的法律责任。16.2第三方权利获得合同约定的报酬;在合同约定的范围内,独立开展业务活动;在合同约定的范围内,与合同双方进行沟通和协商。17.第三方介入程序17.1第三方选择合同双方应根据合同需要,共同选择合适的第三方。第三方选择应遵循公开、公平、公正的原则。17.2第三方签订协议第三方介入前,合同双方应与第三方签订相应的合作协议,明确各方的权利、义务和责任。18.第三方责任限额18.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因自身原因造成合同双方损失时,应承担的最高赔偿金额。18.2责任限额设定第三方责任限额应在合作协议中约定,具体数额根据第三方提供服务或协助的性质、范围和风险等因素确定。18.3责任限额计算第三方责任限额的计算方式如下:以合同价款的百分比计算;以第三方提供的服务或协助的直接成本计算;以合同双方协商确定的金额计算。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分第三方在合同履行过程中,其责任与合同双方的责任划分如下:第三方提供的服务或协助导致合同双方损失的,第三方应承担相应的责任;合同双方因自身原因导致损失的,由合同双方各自承担责任。19.2权利划分第三方在合同履行过程中的权利与合同双方的权利划分如下:第三方享有合作协议中约定的权利;合同双方享有合同中约定的权利。19.3争议解决第三方与其他各方的争议,应按照合作协议和本合同的争议解决条款处理。20.第三方变更与退出20.1第三方变更如需变更第三方,合同双方应协商一致,并与新的第三方签订合作协议。2

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论