2024年度智慧能源施工单位劳务供应合同3篇_第1页
2024年度智慧能源施工单位劳务供应合同3篇_第2页
2024年度智慧能源施工单位劳务供应合同3篇_第3页
2024年度智慧能源施工单位劳务供应合同3篇_第4页
2024年度智慧能源施工单位劳务供应合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度智慧能源施工单位劳务供应合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工单位基本信息1.2劳务供应方基本信息2.合同标的2.1智慧能源项目概况2.2劳务供应内容3.合同履行期限3.1开始日期3.2结束日期4.劳务供应方式4.1劳务人员派遣4.2劳务人员培训4.3劳务人员管理5.劳务人员数量及要求5.1劳务人员数量5.2劳务人员资格要求5.3劳务人员资质证明6.劳务人员工资及福利待遇6.1基本工资6.2奖金及津贴6.3社会保险及公积金6.4其他福利待遇7.工作时间及休息制度7.1工作时间7.2休息时间7.3倒班制度8.工作内容与质量要求8.1工作内容8.2工作质量要求8.3质量检查及验收9.技术支持与培训9.1技术支持9.2培训计划9.3培训费用10.安全生产与环境保护10.1安全生产责任10.2安全生产措施10.3环境保护措施11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约金及赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除或终止后的处理14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同生效条件14.3合同变更与解除14.4合同份数与效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1施工单位基本信息1.1.1施工单位名称:____________________1.1.2施工单位地址:____________________1.1.3联系人:____________________1.1.4联系电话:____________________1.1.5法定代表人:____________________1.1.6法定代表人身份证号码:____________________1.2劳务供应方基本信息1.2.1劳务供应方名称:____________________1.2.2劳务供应方地址:____________________1.2.3联系人:____________________1.2.4联系电话:____________________1.2.5法定代表人:____________________1.2.6法定代表人身份证号码:____________________2.合同标的2.1智慧能源项目概况2.1.1项目名称:____________________2.1.2项目地点:____________________2.1.3项目业主:____________________2.1.4项目总投资:____________________2.2劳务供应内容2.2.1劳务人员类型:____________________2.2.2劳务人员数量:____________________2.2.3劳务人员职责:____________________2.2.4劳务人员技能要求:____________________3.合同履行期限3.1开始日期:____________________3.2结束日期:____________________3.3合同履行地点:____________________4.劳务供应方式4.1劳务人员派遣4.1.1派遣方式:____________________4.1.2派遣人员数量:____________________4.1.3派遣人员职责:____________________4.2劳务人员培训4.2.1培训内容:____________________4.2.2培训时间:____________________4.2.3培训费用:____________________4.3劳务人员管理4.3.1管理方式:____________________4.3.2管理职责:____________________4.3.3管理人员:____________________5.劳务人员数量及要求5.1劳务人员数量:____________________5.2劳务人员资格要求:____________________5.3劳务人员资质证明:____________________6.劳务人员工资及福利待遇6.1基本工资:____________________6.2奖金及津贴:____________________6.3社会保险及公积金:____________________6.4其他福利待遇:____________________7.工作时间及休息制度7.1工作时间:____________________7.2休息时间:____________________7.3倒班制度:____________________第一部分:合同如下:7.工作时间及休息制度7.1工作时间7.1.1标准工作时间:每日工作8小时,每周工作40小时。7.1.2实际工作时间安排:根据项目进度和实际情况进行调整,但不得违反国家相关法律法规。7.2休息时间7.2.1每日工作结束后,劳务人员享有不少于1小时的休息时间。7.2.2每周至少安排1天休息日,休息日不得安排加班。7.3倒班制度7.3.1如项目需要实行倒班制度,倒班方式、班次安排及倒班时间将提前通知劳务人员。7.3.2倒班期间的加班时间将按照国家规定支付加班费。8.工作内容与质量要求8.1工作内容8.1.1智慧能源项目的具体施工任务,包括但不限于设备安装、调试、维护等。8.1.2按照项目设计文件、技术规范和施工图纸进行施工。8.2工作质量要求8.2.1施工质量必须符合国家相关标准和规范。8.2.2工程质量验收标准:合格、优良。8.2.3质量检查:项目施工过程中,定期进行质量检查,确保施工质量。9.技术支持与培训9.1技术支持9.1.1施工单位提供必要的技术支持,包括但不限于技术指导、现场协调等。9.1.2技术支持人员需具备相应的资质和经验。9.2培训计划9.2.1对劳务人员进行项目相关技能培训。9.2.2培训内容包括但不限于操作技能、安全知识、质量意识等。9.3培训费用9.3.1培训费用由施工单位承担。9.3.2培训期间,劳务人员的工资和福利待遇不变。10.安全生产与环境保护10.1安全生产责任10.1.1施工单位负责项目的安全生产管理。10.1.2劳务人员必须遵守国家安全生产法律法规和施工单位的安全规章制度。10.2安全生产措施10.2.1施工单位制定安全生产措施,确保劳务人员的人身安全。10.2.2定期进行安全检查,及时消除安全隐患。10.3环境保护措施10.3.1严格遵守国家环境保护法规,采取措施减少施工对环境的影响。10.3.2对施工现场产生的废弃物进行分类处理,确保环境保护。11.违约责任11.1违约情形11.1.1劳务人员未按照合同规定的时间、质量和要求完成工作。11.1.2施工单位未按照合同规定提供技术支持和培训。11.1.3双方未按照合同规定履行其他义务。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2违约金的计算标准:按照合同约定的金额计算。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。12.1.2如协商不成,提交合同约定的仲裁机构仲裁。12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构:____________________12.3争议解决程序12.3.1争议发生后,双方应在合理期限内协商解决。12.3.2如协商不成,提交争议解决机构按照仲裁规则进行仲裁。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致,可以解除合同。13.1.2出现合同约定的解除条件,如一方违约等。13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕。13.2.2合同约定的其他终止条件。13.3合同解除或终止后的处理13.3.1合同解除或终止后,双方应妥善处理剩余工作。13.3.2双方应按照合同约定支付剩余款项。14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同生效条件14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同变更与解除14.3.1合同的变更与解除需经双方协商一致,并以书面形式确认。14.4合同份数与效力14.4.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的说明与界定15.1第三方的概念15.1.1本合同所称第三方,指除甲乙双方以外的,参与本合同履行过程中的中介机构、监理单位、检测机构、设计单位等。15.2第三方的职责15.2.1第三方应根据其职责,协助甲乙双方履行本合同,确保项目顺利进行。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的行为进行监督,并提出合理化建议。15.4第三方与其他各方的划分15.4.1第三方与甲乙双方之间的关系,由本合同约定。15.4.2第三方与劳务供应方之间的关系,由劳务供应合同约定。16.第三方介入的具体条款16.1第三方介入的条件16.1.1第三方介入需经甲乙双方同意,并签订相关协议。16.2第三方介入的程序16.2.1甲乙双方协商确定第三方介入的事项及范围。16.2.2甲乙双方与第三方签订协议,明确各方的权利、义务和责任。16.3第三方介入的费用16.3.1第三方介入的费用由甲乙双方按照协议约定分担。17.第三方责任限额的明确17.1第三方责任限额的确定17.1.1第三方责任限额由甲乙双方在协议中约定,并作为合同的一部分。17.2第三方责任的承担17.2.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的责任。17.2.2第三方责任限额内的损失,由第三方承担。17.2.3超出责任限额的损失,由甲乙双方根据各自过错承担相应责任。18.第三方介入时的额外条款及说明18.1第三方介入时的额外条款18.1.1第三方介入期间,甲乙双方应继续履行本合同约定的义务。18.1.2第三方介入期间,甲乙双方应保持沟通,及时解决项目实施过程中出现的问题。18.2第三方介入时的说明18.2.1第三方介入的目的是为了确保项目顺利进行,提高项目质量。18.2.2第三方介入期间,甲乙双方应积极配合第三方工作,共同推进项目实施。19.第三方介入后的合同调整19.1合同调整的原则19.1.1第三方介入后的合同调整,应遵循公平、合理、合法的原则。19.2合同调整的内容19.2.1合同调整的内容包括但不限于:第三方介入的具体范围、责任分配、费用承担等。19.3合同调整的程序19.3.1甲乙双方与第三方协商确定合同调整内容。19.3.2甲乙双方与第三方签订补充协议,作为本合同的一部分。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式20.1.1第三方介入后的争议,由甲乙双方协商解决。20.1.2协商不成的,提交争议解决机构按照仲裁规则进行仲裁。20.2争议解决机构20.2.1争议解决机构:____________________20.3争议解决程序20.3.1争议发生后,甲乙双方应在合理期限内协商解决。20.3.2如协商不成,提交争议解决机构按照仲裁规则进行仲裁。21.第三方介入后的合同终止与解除21.1合同终止与解除的条件21.1.1第三方介入期间,如出现合同约定的终止或解除条件,甲乙双方可终止或解除合同。21.2合同终止与解除的程序21.2.1甲乙双方协商确定合同终止或解除的条件。21.2.2甲乙双方签订终止或解除合同的协议,作为本合同的一部分。21.3合同终止与解除后的处理21.3.1合同终止或解除后,甲乙双方应妥善处理剩余工作。21.3.2甲乙双方应按照合同约定支付剩余款项。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目设计文件详细要求:包含项目总体设计、详细设计图纸、设备清单、技术规范等。附件说明:设计文件是施工的主要依据,需确保其完整性和准确性。2.施工图纸详细要求:包含施工详图、尺寸标注、材料说明、施工方法等。附件说明:施工图纸是施工人员操作的具体指导,需详细、清晰。3.技术规范详细要求:包含国家、行业及地方相关技术标准、规范。附件说明:技术规范是保证施工质量的基本要求,需严格遵守。4.劳务人员资质证明详细要求:包含劳务人员身份证、职业资格证书、健康证明等。附件说明:资质证明是劳务人员具备相应技能的依据。5.安全生产管理制度详细要求:包含安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等。附件说明:安全生产管理制度是保障施工人员生命财产安全的重要措施。6.环境保护措施详细要求:包含噪声、废水、废气、固体废弃物等环保要求。附件说明:环境保护措施是履行社会责任、保护环境的重要体现。7.质量验收标准详细要求:包含施工质量等级、验收程序、验收标准等。附件说明:质量验收标准是确保施工质量达到预期目标的重要手段。8.合同附件详细要求:包含合同补充协议、变更协议、会议纪要等。附件说明:合同附件是对合同条款的补充和细化,具有同等法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.劳务人员未按时到岗责任认定标准:按日计算,每天扣除劳务人员工资的10%。示例说明:若劳务人员未按时到岗,连续3天,则扣除该人员3天工资的10%。2.劳务人员工作质量不合格责任认定标准:根据质量验收标准,按不合格工程量计算,每平方米扣除100元。示例说明:若某劳务人员完成的工程量不合格,不合格面积为100平方米,则扣除该人员10000元。3.施工单位未按时完成工程量责任认定标准:按日计算,每天扣除施工单位合同金额的1%。示例说明:若施工单位未按时完成工程量,连续5天,则扣除该单位5天合同金额的1%。4.施工单位未按质量标准施工责任认定标准:根据质量验收标准,按不合格工程量计算,每平方米扣除100元。示例说明:若施工单位完成的工程量不合格,不合格面积为200平方米,则扣除该单位20000元。5.第三方未按时提供技术支持责任认定标准:按日计算,每天扣除第三方合同金额的1%。示例说明:若第三方未按时提供技术支持,连续7天,则扣除该第三方7天合同金额的1%。6.第三方提供的技术支持不合格责任认定标准:根据技术支持协议,按不合格部分计算,每项扣除5000元。示例说明:若第三方提供的技术支持不合格,不合格部分为3项,则扣除该第三方15000元。全文完。2024年度智慧能源施工单位劳务供应合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工单位基本信息1.2劳务供应单位基本信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.劳务供应内容3.1劳务人员类型及数量3.2劳务人员资格要求3.3劳务人员工作内容4.劳务人员派遣与管理4.1劳务人员派遣流程4.2劳务人员管理职责4.3劳务人员绩效考核5.劳务人员工资及福利待遇5.1工资支付标准5.2工资支付时间5.3福利待遇5.4休假制度6.合同期限及终止条件6.1合同期限6.2合同终止条件6.3合同解除程序7.付款方式及期限7.1付款方式7.2付款期限7.3付款条件8.保证金及退还8.1保证金金额及用途8.2保证金退还条件8.3保证金退还流程9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及修改10.1合同生效条件10.2合同修改程序10.3合同补充协议11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止程序11.3合同解除后的责任承担12.合同附件12.1附件一:劳务人员名单及资格证明12.2附件二:工资支付明细表12.3附件三:福利待遇明细表13.其他约定事项13.1保密条款13.2法律适用13.3合同份数及生效日期14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1施工单位基本信息1.1.1施工单位名称:_________________________1.1.2法定代表人:_________________________1.1.3注册资本:_________________________1.1.4注册地址:_________________________1.1.5联系电话:_________________________1.1.6电子邮箱:_________________________1.2劳务供应单位基本信息1.2.1劳务供应单位名称:_________________________1.2.2法定代表人:_________________________1.2.3注册资本:_________________________1.2.4注册地址:_________________________1.2.5联系电话:_________________________1.2.6电子邮箱:_________________________2.项目概述2.1项目名称:2024年度智慧能源建设项目2.2项目地点:_________________________2.3项目规模:_________________________2.4项目内容:包括但不限于智慧能源系统的设计、施工、安装及调试等。3.劳务供应内容3.1劳务人员类型及数量3.1.1技术人员:_________________________人3.1.2普工:_________________________人3.1.3管理人员:_________________________人3.2劳务人员资格要求3.2.1技术人员需具备相关专业资质证书;3.2.2普工需具备相关工作经验;3.2.3管理人员需具备相关管理经验及资质证书。3.3劳务人员工作内容3.3.1技术人员负责智慧能源系统的设计、施工、安装及调试等工作;3.3.2普工负责辅助技术人员进行现场施工、材料搬运等工作;3.3.3管理人员负责现场管理、协调及监督等工作。4.劳务人员派遣与管理4.1劳务人员派遣流程4.1.1劳务供应单位根据项目需求,向施工单位提交劳务人员派遣申请;4.1.2施工单位审核劳务人员派遣申请,确认无误后,与劳务供应单位签订派遣协议;4.1.3劳务供应单位将派遣的劳务人员交付施工单位使用。4.2劳务人员管理职责4.2.1施工单位负责劳务人员的工作安排、考核及日常管理;4.2.2劳务供应单位负责劳务人员的招聘、培训及离职手续办理。4.3劳务人员绩效考核4.3.1施工单位根据劳务人员的工作表现,进行绩效考核;4.3.2绩效考核结果作为劳务人员工资调整及奖励的依据。5.劳务人员工资及福利待遇5.1工资支付标准5.1.1技术人员工资:_________________________元/月;5.1.2普工工资:_________________________元/月;5.1.3管理人员工资:_________________________元/月。5.2工资支付时间5.2.1每月_________________________日前支付上月工资;5.2.2工资支付方式为银行转账。5.3福利待遇5.3.1社会保险:按照国家规定为劳务人员缴纳社会保险;5.3.2住房公积金:按照国家规定为劳务人员缴纳住房公积金;5.3.3法定节假日及休息日待遇:按照国家规定执行。6.合同期限及终止条件6.1合同期限:自合同签订之日起至_________________________止。6.2合同终止条件6.2.1项目完工;6.2.2双方协商一致;6.2.3出现合同约定的其他终止情形。6.3合同解除程序6.3.1双方协商一致解除合同,需书面通知对方;6.3.2一方违约,守约方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。8.付款方式及期限8.1付款方式8.1.1工程进度付款:根据工程进度,每完成一定比例的工程量后,劳务供应单位提交付款申请,施工单位在接到申请后7个工作日内支付相应款项。8.1.2结算付款:工程完工验收合格后,劳务供应单位提交结算报告,施工单位在接到报告后30日内支付结算款项。8.2付款期限8.2.1工程进度付款的付款期限为收到付款申请后7个工作日内。8.2.2结算付款的付款期限为收到结算报告后30日内。8.3付款条件8.3.1付款条件包括工程进度、质量验收合格、相关手续齐全等。8.3.2施工单位应在满足付款条件的情况下,按约定时间支付劳务费用。9.保证金及退还9.1保证金金额及用途9.1.1保证金金额为劳务费用的10%,总额不超过_________________________元。9.1.2保证金用于确保劳务供应单位按合同约定履行义务。9.2保证金退还条件9.2.1劳务供应单位按合同约定完成劳务工作;9.2.2劳务供应单位无违约行为。9.3保证金退还流程9.3.1劳务供应单位在合同终止后30日内,向施工单位提交保证金退还申请;9.3.2施工单位在接到申请后15日内,将保证金退还劳务供应单位。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议;10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。10.3争议解决程序10.3.1争议发生后,双方应在争议发生后30日内提交争议解决申请;10.3.2人民法院将依法受理并审理争议。11.合同生效及修改11.1合同生效条件11.1.1双方签署并加盖公章;11.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字。11.2合同修改程序11.2.1双方协商一致后,对合同进行修改;11.2.2修改后的合同经双方签署并加盖公章后生效。11.3合同补充协议11.3.1合同补充协议与本合同具有同等法律效力;11.3.2合同补充协议的签署程序与本合同相同。12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.1.1出现本合同约定的解除条件;12.1.2双方协商一致解除合同。12.2合同终止程序12.2.1合同终止后,双方应办理相关手续;12.3合同解除后的责任承担12.3.1合同解除后,双方应根据实际情况承担相应的责任;12.3.2合同解除后,双方应继续履行合同中未履行完毕的义务。13.合同附件13.1附件一:劳务人员名单及资格证明13.2附件二:工资支付明细表13.3附件三:福利待遇明细表14.合同签署及生效日期14.1合同签署14.1.1合同由双方法定代表人或授权代表签署;14.1.2合同签署后,双方各执一份。14.2合同生效日期14.2.1合同自双方签署之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、咨询方、保险方等。15.1.2第三方介入是指在合同执行过程中,由甲乙双方共同邀请或由合同规定的情况,介入合同执行的相关方。15.2第三方责权利15.2.1第三方在合同中的责任:15.2.1.1监理方:对工程质量和进度进行监督,确保工程符合相关标准和规定。15.2.1.2咨询方:提供专业咨询服务,协助甲乙双方解决合同执行过程中的技术问题。15.2.1.3保险方:根据保险合同约定,对合同执行过程中可能发生的风险承担赔偿责任。15.2.2第三方在合同中的权利:15.2.2.1监理方:有权要求甲乙双方提供工程进度和质量的相关资料。15.2.2.2咨询方:有权要求甲乙双方提供必要的配合和资料,以便完成咨询服务。15.2.2.3保险方:有权根据保险合同约定,对甲乙双方进行风险评估和理赔。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方介入合同执行时,应明确其工作范围和责任界限,避免与其他合同方产生责任混淆。15.3.2第三方应与甲乙双方保持沟通,确保合同执行过程中的信息畅通。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额定义16.1.1第三方责任限额是指第三方在合同执行过程中,因自身责任导致合同无法履行时,应承担的最高赔偿金额。16.2第三方责任限额确定16.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在合同附件中明确。16.2.1.1第三方的专业能力和服务质量;16.2.1.2合同执行过程中可能出现的风险和损失;16.2.1.3第三方责任限额应与合同总价相匹配。16.3第三方责任限额的履行16.3.1第三方责任限额的履行应按照合同约定执行。16.3.2当第三方责任限额不足以赔偿损失时,第三方应承担超出责任限额部分的赔偿责任。17.第三方介入的具体条款17.1第三方介入的条件17.1.1甲乙双方协商一致;17.1.2合同规定的情况发生。17.2第三方介入的程序17.2.1甲乙双方共同邀请第三方介入;17.2.2第三方接受邀请后,与甲乙双方签订第三方介入协议;17.2.3第三方介入协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。17.3第三方介入的终止17.3.1第三方介入完成后,甲乙双方应共同确认;17.3.2第三方介入协议终止后,第三方应退出合同执行。18.第三方介入的争议解决18.1第三方介入引发的争议,应按照本合同第10条“争议解决”的规定处理。18.2第三方介入争议的解决,不影响甲乙双方之间的合同权利和义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:劳务人员名单及资格证明详细要求:包括劳务人员姓名、性别、年龄、岗位、入职日期、离职日期、相关资质证书复印件等。说明:本附件用于确认劳务人员的身份和资格,确保其符合合同要求。2.附件二:工资支付明细表详细要求:列出每个劳务人员的姓名、工种、工资标准、支付时间、实际支付金额等。说明:本附件用于记录和证明工资支付情况,确保工资的准确性和及时性。3.附件三:福利待遇明细表详细要求:列出每个劳务人员的姓名、福利项目、福利标准、发放时间、实际发放金额等。说明:本附件用于记录和证明福利待遇的发放情况,确保福利的合规性。4.附件四:工程进度报告详细要求:包括工程进度、质量情况、存在问题、下一步工作计划等。说明:本附件用于汇报工程进度,确保工程按计划进行。5.附件五:工程验收报告详细要求:包括工程验收日期、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:本附件用于证明工程已按合同要求完成,确保工程质量。6.附件六:合同变更协议详细要求:包括变更内容、变更原因、变更日期、变更后的合同条款等。说明:本附件用于记录和证明合同的变更情况,确保合同的合法性和有效性。7.附件七:争议解决协议详细要求:包括争议内容、争议解决方式、争议解决结果等。说明:本附件用于记录和证明争议的解决过程,确保争议的公正和合理。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1劳务供应单位未按合同约定提供符合要求的劳务人员;1.2施工单位未按合同约定支付工资及福利待遇;1.3第三方未按合同约定履行监督、咨询等职责;1.4任何一方未按合同约定履行合同变更或解除程序;1.5任何一方未按合同约定承担违约责任。2.违约责任认定标准:2.1违约行为一经确认,违约方应承担相应的违约责任;2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担诉讼费用等;2.3违约责任的具体金额由甲乙双方协商确定,或由人民法院依法判决。3.违约责任示例说明:3.1劳务供应单位未按合同约定提供符合要求的劳务人员,导致工程进度延误,施工单位要求劳务供应单位赔偿延误工期造成的损失;3.2施工单位未按合同约定支付工资及福利待遇,劳务人员要求施工单位支付工资及赔偿损失;3.3第三方未按合同约定履行监督、咨询等职责,导致工程出现质量问题,施工单位要求第三方承担相应的赔偿责任;3.4任何一方未按合同约定履行合同变更或解除程序,导致合同无法正常履行,另一方要求违约方承担违约责任。全文完。2024年度智慧能源施工单位劳务供应合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务供应范围3.1工种3.2数量3.3供应时间4.劳务人员资质要求4.1技术等级4.2安全生产资格4.3健康状况5.劳务费用5.1费用组成5.2费用支付方式5.3费用调整6.工期要求6.1总工期6.2各阶段工期6.3工期延误责任7.质量要求7.1质量标准7.2质量检查7.3质量保证8.安全生产8.1安全责任8.2安全措施8.3事故处理9.付款方式9.1预付款9.2进度款9.3结算款9.4付款期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效13.2合同终止13.3合同解除14.其他14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同修改14.4合同份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方:能源科技有限公司乙方:劳务有限公司1.2法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3联系方式2.项目概况2.1项目名称2024年度智慧能源项目2.2项目地点市区街道2.3项目规模总建筑面积:10000平方米2.4项目工期合同工期:自2024年1月1日至2024年12月31日3.劳务供应范围3.1工种电工、焊工、管道工、空调安装工等3.2数量电工:10人,焊工:5人,管道工:5人,空调安装工:5人3.3供应时间自合同签订之日起至项目完工4.劳务人员资质要求4.1技术等级4.2安全生产资格所有劳务人员均需具备安全生产合格证4.3健康状况劳务人员需身体健康,无传染病、职业病等影响工作的疾病5.劳务费用5.1费用组成包括但不限于:工资、社保、福利等5.2费用支付方式甲方按月支付劳务费用,具体支付日期为每月的25日5.3费用调整如遇国家政策调整、物价上涨等不可抗力因素,双方可协商调整劳务费用6.工期要求6.1总工期合同工期为12个月6.2各阶段工期项目前期准备:1个月主体施工阶段:6个月收尾阶段:5个月6.3工期延误责任如因乙方原因导致工期延误,乙方需承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方因工期延误造成的损失8.安全生产8.1安全责任甲方负责整个项目的安全生产管理,乙方负责劳务人员的安全生产教育和培训,确保劳务人员遵守安全生产规定。8.2安全措施乙方需为劳务人员提供必要的安全防护用品,并确保其正确使用。现场应设置安全警示标志,定期进行安全检查。8.3事故处理发生安全事故时,乙方应立即启动应急预案,并通知甲方。双方应共同调查事故原因,采取有效措施防止类似事故再次发生。9.付款方式9.1预付款合同签订后5个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款。9.2进度款项目施工过程中,甲方按月支付乙方已完成工程量对应的劳务费用,每月支付比例为30%。9.3结算款项目完工验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的60%作为结算款。9.4付款期限甲方应在每月25日前支付当月进度款,结算款在验收合格后30日内支付。10.违约责任10.1违约情形包括但不限于:乙方未按时提供合格劳务人员、工期延误、质量不符合要求、未按约定支付款项等。10.2违约责任承担发生违约情形时,违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议,协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。11.2争议解决机构合同争议提交市仲裁委员会仲裁。12.合同解除12.1解除条件包括但不限于:一方违约、不可抗力导致合同无法履行等。12.2解除程序一方提出解除合同时,应提前30日书面通知对方,经双方协商一致后解除合同。12.3解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2合同终止合同履行完毕或双方协商一致解除合同时,合同终止。14.其他14.1合同附件本合同附件包括但不限于:劳务人员名册、安全生产管理制度、进度款支付凭证等。14.2合同未尽事宜本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。14.3合同修改本合同经双方协商一致修改的,以修改后的内容为准。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的,参与合同实施、监督或提供服务的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、咨询机构、保险公司、审计机构等。15.2第三方介入情形1.项目实施过程中需要专业意见或监督;2.需要进行项目审计或质量评估;3.需要第三方提供技术支持或服务;4.法律法规或合同约定需要第三方介入。15.3第三方责任15.3.1第三方责任限额第三方的责任限额应根据其提供的服务类型和合同约定确定。具体责任限额应在合同中明确,并在第三方介入协议中予以确认。15.3.2第三方责任范围第三方的责任范围限于其提供的服务内容,不包括甲乙双方责任范围内的内容。15.4第三方权利15.4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以便其履行职责

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论