版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年交通枢纽施工合同补充条款本合同目录一览1.1补充合同背景及目的1.2补充合同范围1.3补充合同生效条件2.1施工进度调整2.2施工变更2.3施工质量问题3.1付款方式及进度3.2付款条件及违约责任4.1施工安全责任4.2施工现场管理4.3安全事故处理5.1人员配置及培训5.2人员变动及备案6.1设备采购及管理6.2设备维护及保养7.1施工资料管理7.2施工文件归档8.1环境保护及文明施工8.2施工废弃物处理9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.1合同变更程序11.2合同变更内容备案12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.1违约责任13.2违约金计算14.1合同解除后的权利义务14.2合同终止后的权利义务第一部分:合同如下:1.1补充合同背景及目的1.2补充合同范围本补充合同适用于主合同约定的施工范围,包括但不限于施工图纸范围内的土建工程、安装工程、装饰工程等。1.3补充合同生效条件本补充合同经双方签字盖章后生效,并与主合同具有同等法律效力。本补充合同自生效之日起与主合同一并执行。2.1施工进度调整2.1.1因不可抗力或合同约定以外的原因导致施工进度延误,承包人应及时通知发包人,并提出相应的调整方案,经双方协商一致后,可对施工进度进行合理调整。2.2施工变更2.2.1发包人因设计变更等原因需要调整施工内容,应提前与承包人协商,并签订书面变更协议,明确变更内容、变更原因、变更工期及变更费用。2.3施工质量问题2.3.1发包人有权对施工质量进行监督检查,承包人应积极配合。若发现施工质量问题,承包人应立即采取措施进行整改,直至满足工程质量要求。3.1付款方式及进度3.1.1付款方式:本补充合同约定款项按月进度支付,具体支付比例及时间节点由双方协商确定。3.2付款条件及违约责任3.2.1付款条件:承包人完成约定的施工内容,并经发包人验收合格后,有权要求支付相应款项。3.2.2违约责任:若承包人未按时完成施工内容或施工质量不符合要求,发包人有权扣除相应款项,并要求承包人承担违约责任。4.1施工安全责任4.1.1承包人应严格按照国家和地方有关安全生产法律法规的要求,建立健全施工现场安全管理制度,确保施工安全。4.2施工现场管理4.2.1承包人应负责施工现场的日常管理工作,包括人员、设备、材料等的管理,确保施工现场秩序井然。4.3安全事故处理4.3.1发生安全事故时,承包人应立即启动应急预案,采取有效措施,减少损失,并及时报告发包人和相关部门。5.1人员配置及培训5.1.1承包人应按照合同约定配置足额、合格的技术人员和管理人员,确保施工质量。5.2人员变动及备案5.2.1承包人如需变动人员,应提前通知发包人,并办理相关备案手续。6.1设备采购及管理6.1.1承包人应根据施工需要,合理采购施工设备,确保设备性能满足施工要求。6.2设备维护及保养6.2.1承包人应对施工设备进行定期维护和保养,确保设备正常运行。8.1环境保护及文明施工8.1.1承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规,采取有效措施减少施工过程中的环境污染。8.1.2施工现场应设置明显的环境保护警示标志,并采取措施控制噪声、粉尘、废水等污染物的排放。8.2施工废弃物处理8.2.1承包人应按照规定分类收集、运输和处理施工废弃物,不得随意丢弃或堆放。8.2.2施工废弃物处理费用由承包人承担,并确保废弃物处理符合环保要求。9.1争议解决方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院,双方同意将争议提交该法院管辖。10.1合同解除条件(1)一方严重违约,经对方催告后在合理期限内仍未纠正;(2)不可抗力致使合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序10.2.1解除合同应当以书面形式通知对方,并自通知到达对方时解除。11.1合同变更程序11.1.1合同变更应当经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议,作为合同的一部分。11.2合同变更内容备案11.2.1合同变更内容经双方签字盖章后,应及时向相关部门备案。12.1合同终止条件(1)合同约定的施工内容已全部完成;(2)合同解除;(3)双方协商一致终止合同。12.2合同终止程序12.2.1合同终止应当以书面形式通知对方,并自通知到达对方时终止。13.1违约责任13.1.1一方违约,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.2违约金计算13.2.1违约金按合同约定比例计算,具体数额由双方协商确定。14.1合同解除后的权利义务14.1.1合同解除后,双方应按照合同约定和实际情况,妥善处理已履行和未履行的权利义务。14.2合同终止后的权利义务14.2.1合同终止后,双方应按照合同约定和实际情况,妥善处理已履行和未履行的权利义务,并办理合同终止手续。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方、保险方等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围限于合同履行过程中的技术指导、质量监督、风险评估、争议调解等。15.3第三方选择与授权15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额由双方在合同中明确约定,具体包括但不限于:15.4.1.1责任范围:第三方仅对其专业范围内的事项承担责任。15.4.1.2责任形式:第三方责任以违约金、赔偿金等形式承担。15.4.1.3责任限额:第三方责任限额应与其实际承担的风险和责任相匹配,具体数额由双方协商确定。16.1甲乙方额外条款16.1.1.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求第三方提供必要的技术支持和服务;(2)甲方应向第三方提供与合同履行相关的资料和条件;(3)甲方应对第三方的行为进行监督,确保其履行合同义务。16.1.1.2乙方的权利和义务:(1)乙方应接受第三方的监督和指导,积极配合第三方的工作;(2)乙方应向第三方提供与合同履行相关的资料和条件;(3)乙方应对第三方的行为进行监督,确保其履行合同义务。17.1第三方与其他各方的划分说明17.1.1第三方介入后,其责任与权利如下:17.1.1.1与甲方的关系:(1)第三方应向甲方报告工作进展和发现的问题;(2)甲方有权要求第三方提供相关证明材料。17.1.1.2与乙方的关系:(1)第三方应向乙方提供技术指导和服务;(2)乙方应接受第三方的监督和指导;(3)第三方有权要求乙方提供相关资料和条件。17.1.1.3与其他第三方的关系:(1)第三方之间应相互配合,共同完成合同约定的任务;(2)第三方之间应明确各自的职责和责任范围,避免责任不清。18.1第三方介入的程序18.1.1第三方介入的程序如下:18.1.1.1双方协商确定第三方介入的事项和范围;18.1.1.2甲乙方与第三方签订书面协议,明确各自的权利义务;18.1.1.3第三方根据协议履行职责,甲乙方提供必要的支持和配合。18.2第三方介入的终止18.2.1第三方介入的终止条件如下:18.2.1.1合同履行完毕;18.2.1.2双方协商一致终止第三方介入;18.2.1.3第三方完成其介入任务。18.3第三方介入的费用承担18.3.1第三方介入的费用由合同约定或双方协商确定,具体包括但不限于:18.3.1.1第三方提供服务所需费用;18.3.1.2第三方履行职责所需的差旅、通讯等费用;18.3.1.3第三方介入过程中产生的其他费用。18.4第三方介入的争议解决18.4.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决;协商不成的,任何一方均有权按照本合同约定的争议解决方式解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订文件要求:包括合同正本、补充协议、授权委托书、合同签订确认书等。说明:合同签订文件是合同成立的必要证据,应妥善保管。2.附件二:施工图纸及设计文件要求:施工图纸应清晰、完整,设计文件应包括设计说明、图纸目录等。说明:施工图纸和设计文件是施工的重要依据,必须确保其准确性和完整性。3.附件三:施工组织设计要求:施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,应确保施工组织合理、高效。4.附件四:施工进度计划表要求:进度计划表应详细列出各阶段施工时间节点和施工内容。说明:进度计划表是控制施工进度的工具,应确保其准确性和可执行性。5.附件五:施工质量保证体系文件要求:质量保证体系文件应包括质量管理制度、质量控制措施等。说明:质量保证体系文件是确保施工质量的依据,应确保其有效性和完整性。6.附件六:施工安全管理制度要求:安全管理制度应包括安全操作规程、应急预案等。说明:安全管理制度是保障施工安全的重要文件,应确保其合理性和可操作性。7.附件七:环境保护措施及文明施工措施要求:环境保护措施及文明施工措施应包括具体措施和实施计划。说明:环境保护和文明施工是施工过程中的重要内容,应确保其有效性和合规性。8.附件八:施工合同变更记录要求:变更记录应包括变更原因、变更内容、变更时间等。说明:变更记录是合同变更的记录,应确保其真实性和完整性。9.附件九:施工进度变更记录要求:进度变更记录应包括变更原因、变更时间、变更后的进度计划等。说明:进度变更记录是施工进度变更的记录,应确保其准确性和及时性。10.附件十:施工质量问题及处理记录要求:质量问题及处理记录应包括问题描述、处理措施、处理结果等。说明:质量问题及处理记录是施工质量管理的记录,应确保其真实性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付款项责任认定标准:甲方应在合同约定的付款时间内支付款项,若未按时支付,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五计算。示例说明:若合同约定每月支付10万元,甲方逾期支付2天,则应向乙方支付1000元的违约金。2.违约行为:乙方未按期完成施工责任认定标准:乙方应在合同约定的施工时间内完成施工,若未按期完成,应向甲方支付违约金,违约金按逾期完成工程量的千分之五计算。示例说明:若合同约定工期为6个月,乙方逾期完成1个月,则应向甲方支付10万元的违约金。3.违约行为:第三方未按约定履行职责责任认定标准:第三方未按约定履行职责,应向甲乙双方承担违约责任,具体责任由双方协商确定。示例说明:若监理方未按时提供监理报告,导致工程进度延误,监理方应向甲乙双方支付相应的违约金。4.违约行为:施工质量不合格责任认定标准:若施工质量不合格,乙方应承担修复费用,并赔偿甲方因此造成的损失。示例说明:若施工质量不合格,导致甲方损失5万元,乙方应赔偿甲方5万元。全文完。2024年交通枢纽施工合同补充条款1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2补充条款解释2.工程范围与内容2.1工程概述2.2施工内容2.3工程变更3.施工进度与计划3.1进度要求3.2计划调整3.3进度延误责任4.质量要求与标准4.1质量标准4.2质量检测4.3质量保证5.材料与设备5.1材料供应5.2设备采购5.3材料与设备验收6.施工安全与环境保护6.1安全生产责任6.2环境保护要求6.3应急预案7.工程款支付与结算7.1付款方式7.2付款进度7.3结算方式8.违约责任与争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.合同解除与终止10.1解除条件10.2终止条件10.3解除与终止程序11.合同生效与期限11.1生效条件11.2合同期限12.合同附件与补充12.1附件内容12.2补充说明13.合同变更与修订13.1变更程序13.2修订内容14.其他条款14.1通知与送达14.2合同份数14.3法律适用与争议解决第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1合同术语定义(1)“甲方”指委托施工的一方,即交通枢纽建设方;(2)“乙方”指承担施工任务的一方,即施工单位;(3)“工程”指甲方委托乙方施工的交通枢纽项目;(4)“合同”指本补充协议及其附件;(5)“合同价款”指乙方完成工程后,甲方应支付给乙方的全部费用;(6)“施工图纸”指甲方提供的施工图纸及相关技术文件。1.2补充条款解释本补充条款中未定义的术语,其含义与合同中的定义一致。第二条工程范围与内容2.1工程概述本工程主要包括交通枢纽的主体结构、附属设施、配套设施等建设内容。2.2施工内容具体施工内容包括但不限于:(1)主体结构施工;(2)附属设施安装;(3)配套设施建设;(4)室外工程;(5)绿化工程;(6)其他相关工程。2.3工程变更任何工程变更均需甲方书面同意,并经双方协商一致后,方可进行。第三条施工进度与计划3.1进度要求乙方应根据合同要求,制定详细的施工进度计划,并确保工程按期完成。3.2计划调整如遇不可抗力或特殊原因导致施工进度受到影响,乙方应立即通知甲方,并协商调整施工进度计划。3.3进度延误责任如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的责任,包括但不限于:(1)支付违约金;(2)赔偿甲方因此造成的损失。第四条质量要求与标准4.1质量标准本工程的质量标准应符合国家现行有关标准、规范和设计要求。4.2质量检测乙方应按照合同要求,对工程进行质量检测,确保工程质量符合规定标准。4.3质量保证乙方应对施工过程中出现的质量问题负责,并在接到甲方通知后,及时进行整改,确保工程质量。第五条材料与设备5.1材料供应乙方应按照合同要求,采购符合质量标准的材料,并确保材料供应及时。5.2设备采购乙方应按照合同要求,采购符合质量标准的设备,并确保设备安装、调试到位。5.3材料与设备验收甲方有权对乙方提供的材料与设备进行验收,验收合格后方可使用。第六条施工安全与环境保护6.1安全生产责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。6.2环境保护要求乙方应按照国家环境保护要求,采取有效措施,减少施工对环境的影响。6.3应急预案乙方应制定应急预案,应对施工过程中可能出现的突发事件。第七条工程款支付与结算7.1付款方式工程款支付方式为分期付款,具体支付节点及比例由双方协商确定。7.2付款进度乙方完成工程量达到约定比例后,甲方应在约定的时间内支付相应款项。7.3结算方式工程完工后,双方应按照合同约定进行工程结算,结算款应在合同约定的时间内支付给乙方。第八条违约责任与争议解决8.1违约责任若任何一方违反本合同条款,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。8.2争议解决方式若双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。第九条保密条款9.1保密内容双方在本合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等保密信息,均属保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年止。9.3违约责任任何一方违反保密义务,泄露保密信息,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十条合同解除与终止10.1解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方严重违约,经另一方书面通知后未在合理期限内纠正;(3)双方协商一致解除合同。10.2终止条件合同履行完毕或双方协商一致终止合同。10.3解除与终止程序(1)书面通知对方;(3)进行财务结算。第十一条合同生效与期限11.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同期限本合同期限自生效之日起至工程完工且结算完毕为止。第十二条合同附件与补充12.1附件内容本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、质量标准、进度计划等。12.2补充说明本合同附件与本合同具有同等法律效力。第十三条合同变更与修订13.1变更程序合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。13.2修订内容合同修订内容应包括但不限于工程范围、工期、质量、价款、违约责任等。第十四条其他条款14.1通知与送达本合同通知及文件送达方式为书面形式,通过约定的通讯地址或电子邮箱进行。14.2合同份数本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.3法律适用与争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所指的第三方,是指除甲方、乙方之外,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他相关支持的个人或组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和效果,确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。16.第三方责任与权利16.1第三方责任(1)第三方应按照合同约定,履行其职责,对提供的服务负责。(2)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,应由第三方自行承担。(3)第三方应遵守国家法律法规和行业标准,确保其工作符合相关要求。16.2第三方权利(1)第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。(2)第三方有权对甲方和乙方的工作进行监督和检查。(3)第三方有权根据合同约定,提出建议或要求变更。17.第三方介入程序17.1介入前(1)甲方和乙方应共同确定第三方介入的事项和范围。(2)双方应与第三方签订书面协议,明确第三方的责任、权利和义务。17.2介入中(1)第三方应按照合同约定,及时、准确地履行其职责。(2)甲方和乙方应积极配合第三方的各项工作。17.3介入后(1)第三方完成工作后,应向甲方和乙方提交工作报告。(2)甲方和乙方应审核第三方的工作成果,并给予反馈。18.甲乙方额外条款18.1甲方额外条款(1)甲方应确保第三方提供的资料和信息真实、完整。(2)甲方应配合第三方进行现场检查和监督。(3)甲方应承担第三方因提供咨询、监督等产生的合理费用。18.2乙方额外条款(1)乙方应按照合同要求,接受第三方的监督和检查。(2)乙方应确保其施工符合第三方提出的意见和建议。(3)乙方应承担因自身原因导致的第三方工作延误或额外费用。19.第三方责任限额19.1责任限额确定第三方责任限额应根据第三方的服务内容和风险程度,由甲乙双方在签订第三方协议时确定。19.2责任限额执行(1)第三方在履行职责过程中,其责任限额应适用于因第三方原因造成的损失。(2)如第三方责任超出了约定的责任限额,甲方和乙方应协商解决超出部分的赔偿问题。20.第三方与其他各方的划分说明20.1责任划分第三方责任应明确界定,避免与其他各方责任混淆。具体责任划分如下:(1)第三方对自身提供的服务负责;(2)甲方对项目整体负责;(3)乙方对施工质量、进度和安全负责。20.2保密责任第三方在介入过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲方和乙方的商业秘密。20.3争议解决第三方与其他各方发生争议时,应通过协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸与技术规范详细要求:包含交通枢纽的所有施工图纸、设计说明、技术规范、施工图审查意见等。附件说明:施工图纸是施工的重要依据,必须清晰、完整,技术规范需符合国家相关标准。2.工程量清单与预算详细要求:列出工程量清单,包括各项工程的工程量、单价、总价等。附件说明:工程量清单是工程款支付和结算的依据,预算用于控制工程成本。3.施工进度计划详细要求:包括施工顺序、工期安排、关键节点等。附件说明:进度计划是确保工程按期完成的关键,需详细、合理。4.质量检验报告详细要求:包括材料、设备、施工过程的质量检验结果。附件说明:质量检验报告是保证工程质量的重要文件,需真实、准确。5.安全生产记录详细要求:包括安全生产教育、安全检查、事故处理等记录。附件说明:安全生产记录是确保施工安全的重要依据,需全面、详实。6.环境保护措施与记录详细要求:包括环境保护措施、排放标准、监测结果等。附件说明:环境保护措施是施工过程中必须遵守的规定,需符合环保要求。7.工程变更记录详细要求:包括变更原因、变更内容、变更后的工程量及费用等。附件说明:工程变更记录是处理工程变更的重要文件,需详细记录。8.付款凭证详细要求:包括付款申请、付款凭证、收款人信息等。附件说明:付款凭证是工程款支付的证据,需完整、清晰。9.结算凭证详细要求:包括结算申请、结算凭证、结算金额等。附件说明:结算凭证是工程款结算的证据,需准确、完整。10.第三方介入协议详细要求:包括第三方介入范围、责任、权利、费用等。附件说明:第三方介入协议是明确第三方职责的重要文件,需详细约定。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为施工进度延误:未按合同约定完成工程。质量不合格:施工质量不符合合同要求。安全生产事故:发生安全生产事故。环境污染:违反环保规定,造成环境污染。资金支付不及时:未按时支付工程款。2.责任认定标准违约行为发生时,由违约方承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。3.违约责任示例施工进度延误:乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。质量不合格:乙方施工的工程质量不合格,甲方有权要求乙方返工、修复,并承担由此产生的费用。安全生产事故:乙方在施工过程中发生安全生产事故,乙方应承担全部责任,包括但不限于赔偿受害者的损失。环境污染:乙方违反环保规定,造成环境污染,乙方应承担治理费用,并赔偿因此造成的损失。资金支付不及时:乙方未按时支付工程款,甲方有权要求乙方支付滞纳金。全文完。2024年交通枢纽施工合同补充条款2本合同目录一览1.1合同基本信息1.2施工范围1.3施工期限1.4施工费用1.5施工图纸1.6施工材料1.7施工进度1.8施工质量1.9施工安全1.10施工变更1.11争议解决1.12合同解除1.13违约责任1.14合同生效1.15其他约定第一部分:合同如下:1.1合同基本信息1.1.1合同双方名称及地址1.1.2合同签订日期1.1.3合同编号1.1.4合同签订地点1.2施工范围1.2.1施工内容:包括但不限于交通枢纽的土建工程、安装工程、装饰工程等。1.2.2施工地点:具体施工地点为市区街道号。1.3施工期限1.3.1合同工期:自合同生效之日起,共计个月。1.3.2施工进度计划:甲方应按照施工图纸及合同约定,在开工前提交详细的施工进度计划,经乙方确认后执行。1.4施工费用1.4.1施工总价:本合同施工总价为人民币万元整。1.4.2费用支付方式:按施工进度分阶段支付,具体支付比例及时间节点详见合同附件。1.5施工图纸1.5.1施工图纸提供:甲方应按照合同约定的时间,向乙方提供完整的施工图纸及相关技术资料。1.5.2图纸变更:施工过程中如需变更图纸,应由甲方提出变更申请,经乙方确认后执行。1.6施工材料1.6.1材料采购:乙方负责施工材料的采购,并保证材料质量符合国家及行业相关标准。1.6.2材料检验:乙方应在材料进场后进行检验,合格后方可用于施工。1.7施工进度1.7.1进度控制:乙方应严格按照施工进度计划进行施工,确保工程按时完成。1.7.2进度调整:如因不可抗力等原因导致施工进度延误,双方应协商调整进度计划。1.8施工质量1.8.1质量标准:施工质量应符合国家及行业相关标准,确保工程质量达到合同约定的要求。1.8.2质量检验:乙方应按合同约定进行质量检验,并将检验结果报送甲方。1.9施工安全1.9.1安全责任:双方应共同负责施工现场的安全管理工作,确保施工安全。1.9.2安全措施:乙方应制定完善的安全措施,并落实到位。1.10施工变更1.10.1变更申请:如因设计变更、施工条件变化等原因需进行施工变更,应由甲方提出变更申请。1.10.2变更处理:经双方协商一致后,对变更内容进行确认,并相应调整合同内容。1.11争议解决1.11.1争议解决方式:如合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。1.12合同解除1.12.1合同解除条件:在合同履行期间,如一方违反合同约定,另一方有权解除合同。1.13违约责任1.13.1违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。1.14合同生效1.14.1合同生效时间:本合同自双方签字盖章之日起生效。1.15其他约定1.15.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。8.1合同文件组成8.1.1本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。8.1.2合同附件包括但不限于施工图纸、进度计划、质量标准、安全措施等。8.2保密条款8.2.1双方对本合同内容及项目信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。8.3通知和送达8.3.1任何一方通知或送达对方,应以书面形式进行,并采用快递、专人送达或电子邮件等方式。8.3.2通知送达日期以收到方确认接收日期为准。8.4不可抗力8.4.1不可抗力事件包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。8.4.2发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。8.5合同解除条件a)一方严重违反合同约定,另一方给予警告后仍不改正;b)发生不可抗力事件,且经双方协商一致认定无法继续履行合同;c)法律法规变化导致合同无法继续履行。8.6合同解除程序8.6.1一方提出解除合同时,应提前天书面通知对方。8.6.2双方应就合同解除事宜进行协商,协商不成的,可依法申请仲裁或诉讼。8.7合同解除后果8.7.1合同解除后,双方应按照合同约定进行结算,并结清所有款项。8.7.2合同解除不影响已发生的违约责任的承担。8.8合同终止8.8.1合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同终止。8.9合同续签8.9.1如需续签合同,双方应提前天协商确定续签内容,并签订续签协议。8.10合同附件8.10.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。8.11合同争议的解决8.11.1本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交合同签订地仲裁委员会仲裁。8.12合同的适用法律和争议解决8.12.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。8.12.2本合同争议的解决应提交合同签订地人民法院管辖。8.13合同的修改和补充8.13.1本合同的修改和补充,应以书面形式进行,并由双方签字盖章。8.13.2未经双方同意,任何一方不得擅自修改或补充本合同。8.14合同的生效和终止8.14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.14.2本合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同终止。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方外的其他参与合同履行的主体,包括但不限于中介方、监理方、检测机构、设计方等。1.2第三方介入的目的:第三方介入旨在提高合同履行的效率、确保工程质量、监督合同执行、提供专业意见等。1.3第三方的责任:第三方应按照合同约定和其职责范围,对合同履行进行监督和管理。2.第三方介入的条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议或补充协议。2.2第三方介入应具备相应的资质和能力,能够履行其职责。3.第三方介入的职责3.1监理方:负责对施工过程进行监督,确保施工质量符合合同约定和设计要求。3.2检测机构:负责对施工材料、工程质量进行检测,确保符合相关标准。3.3设计方:负责提供设计图纸和技术支持,确保设计方案的合理性和可行性。4.第三方介入的权责划分4.1第三方对甲乙双方均具有监督权,但不参与合同的具体履行。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以便履行其职责。4.3第三方在履行职责过程中发现的问题,应及时向甲乙双方报告。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额:第三方在履行职责过程中因自身原因造成的损失,其责任限额由甲乙双方在合作协议或补充协议中约定。5.2超出责任限额的损失,由甲乙双方根据合同约定承担。6.第三方介入的额外条款6.1第三方介入费用:第三方介入所产生的费用由甲乙双方按照合作协议或补充协议约定承担。6.2第三方介入期限:第三方介入的期限应在合作协议或补充协议中明确约定。7.第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更:如需变更第三方介入的内容、期限或费用,甲乙双方应协商一致,并签订相应的变更协议。7.2第三方介入的解除:在合同履行过程中,如需解除第三方介入,甲乙双方应提前天书面通知第三方,并签订解除协议。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中产生的争议,应由甲乙双方协商解决;协商不成的,提交合同签订地仲裁委员会仲裁。9.第三方介入的保密义务9.1第三方在介入过程中应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容。10.第三方介入的合同效力10.1第三方介入协议或补充协议与本合同具有同等法律效力。11.第三方介入的合同终止11.1合同终止时,第三方介入协议
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 廉政培训课件2017
- 2025体彩店面转让合同
- 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市2024-2025学年八年级上学期期末历史试题(含答案)
- 慢性纤维性甲状腺炎的健康宣教
- 阴囊肿大的健康宣教
- 2024银行从业资格个人贷款教材
- 2024年香港建筑行业协议条款概要
- DB32T-大型医用设备使用监督管理平台基础数据采集规范编制说明
- 2024幼儿园司机劳动合同范本(含加班时间记录)3篇
- 2024年销售团队业绩承诺及区域市场开拓合同3篇
- 《军事理论》教案第五章
- 数字化转型工作手册(图文版)
- 江苏南京鼓楼区2023-2024九年级上学期期末化学试卷及答案
- 数据中心容灾备份方案
- 绿化园林技术交底
- 瑜伽肩颈理疗修复课程设计
- 探讨电影中的情绪表达和情感共鸣
- 2024年沈阳水务集团招聘笔试参考题库含答案解析
- 社会消防安全教育培训题库及答案
- 苏教版译林三年级上下册单词表
- 肿瘤病例随访调查表
评论
0/150
提交评论