




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版EPS线条工程工期延误补偿合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同适用范围2.定义和解释2.1术语定义2.2专有名词解释3.工期延误补偿原则3.1延期赔偿计算方法3.2延期赔偿比例3.3延期赔偿支付方式4.延期赔偿条件4.1延期原因认定4.2延期责任划分4.3延期赔偿申请流程5.工期延误赔偿计算5.1延期赔偿起始时间5.2延期赔偿终止时间5.3延期赔偿计算公式6.其他费用6.1额外费用定义6.2额外费用计算标准6.3额外费用支付方式7.合同变更和解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3合同变更和解除程序8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限9.违约责任9.1违约行为定义9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.通知与送达11.1通知方式11.2送达地址11.3送达确认12.合同附件12.1附件一:工期延误赔偿计算表12.2附件二:合同变更和解除申请表12.3附件三:违约责任确认书13.合同解释与争议解决13.1合同解释原则13.2争议解决原则14.其他14.1合同附件清单14.2合同签订日期14.3合同份数及保管第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同的目的是明确乙方在EPS线条工程工期延误时的责任和补偿标准,确保工程顺利进行,保障甲乙双方的合法权益。1.3合同适用范围本合同适用于乙方在甲方提供的EPS线条工程中,因乙方原因导致的工期延误及其补偿事宜。第二条定义和解释2.1术语定义在本合同中,“工期延误”是指乙方在合同约定的工期基础上,未能按时完成工程任务。2.2专有名词解释“EPS线条”是指由乙方负责施工的工程部分,具体内容详见工程合同附件。第三条工期延误补偿原则3.1延期赔偿计算方法延期赔偿按照实际延误天数计算,每日赔偿金额为合同总价的千分之一。3.2延期赔偿比例如工期延误超过合同约定工期的20%,乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。3.3延期赔偿支付方式乙方应在合同约定的工期延误发生后,接到甲方书面通知之日起30日内,向甲方支付相应的延期赔偿。第四条延期赔偿条件4.1延期原因认定工期延误原因认定应以甲方提供的工程进度计划为准,乙方需在接到甲方书面通知后10日内,提交相关证明材料。4.2延期责任划分如因乙方原因导致的工期延误,乙方应承担全部责任;如因甲方原因导致的工期延误,甲方应承担相应责任。4.3延期赔偿申请流程乙方应在工期延误发生后,向甲方提交书面延期赔偿申请,甲方在接到申请后10日内进行审核,并书面回复乙方。第五条工期延误赔偿计算5.1延期赔偿起始时间工期延误赔偿起始时间为实际延误的第一天。5.2延期赔偿终止时间工期延误赔偿终止时间为合同约定的工期终止时间。5.3延期赔偿计算公式延期赔偿金额=合同总价×千分之一×实际延误天数第六条其他费用6.1额外费用定义本合同所指的额外费用,是指因工期延误导致的甲方额外支出,包括但不限于材料费、人工费、机械费等。6.2额外费用计算标准额外费用按照实际发生额计算,甲方有权要求乙方支付。6.3额外费用支付方式乙方应在接到甲方书面通知后,按照甲方的要求支付相应额外费用。第八条合同变更和解除8.1合同变更条件8.1.1任何一方提出合同变更,应提前30日书面通知对方,并说明变更原因及具体内容。8.1.2合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议,作为本合同的一部分。8.2合同解除条件8.2.1乙方严重违反合同约定,导致工期延误超过合同约定工期的30%。8.2.2甲方未能履行合同约定的义务,致使合同无法继续履行。8.2.3发生不可抗力事件,导致合同无法履行。8.3合同变更和解除程序8.3.1提出变更或解除合同的一方,应在书面通知对方后,给予对方合理期限(不少于15日)进行答复。8.3.2双方在合理期限内未能达成一致意见的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条争议解决9.1争议解决方式本合同争议应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构本合同争议的解决机构为合同签订地的人民法院。9.3争议解决期限双方应在争议发生后30日内提交争议解决机构。第十条违约责任10.1违约行为定义违约行为是指任何一方未履行本合同约定的义务,包括但不限于工期延误、质量不合格、违约赔偿等。10.2违约责任承担10.2.1乙方未能按时完成工程,导致工期延误,应按本合同第四条、第五条的规定承担违约责任。10.2.2甲方未能按合同约定支付工程款项,应按合同约定支付违约金。10.3违约赔偿计算违约赔偿金额按照本合同约定及实际损失计算。第十一部分合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同终止条件11.2.1工程按合同约定全部完成并验收合格。11.2.2合同约定的期限届满。11.2.3合同解除或终止。11.3合同终止程序合同终止时,双方应进行工程结算,并按照合同约定支付剩余款项。第十二部分通知与送达12.1通知方式双方的通知应以书面形式发送,可通过快递、电子邮件或专人送达等方式。12.2送达地址本合同的送达地址为双方在合同中约定的地址。12.3送达确认送达方应在送达后5日内,以书面形式确认接收方已收到通知。第十三部分合同附件13.1附件一:工期延误赔偿计算表13.2附件二:合同变更和解除申请表13.3附件三:违约责任确认书第十四部分其他14.1合同附件清单本合同附件清单详见本合同部分。14.2合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。14.3合同份数及保管本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲方、乙方以外的,根据本合同约定参与合同履行、监督、调解或提供专业服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入方式15.2.1中介方:第三方作为中介方,协助甲方和乙方进行合同签订、履行和争议解决。15.2.2监理方:第三方作为监理方,对工程进度、质量、安全等进行监督。15.2.3调解方:第三方作为调解方,协助解决甲方和乙方之间的争议。15.2.4专业服务方:第三方作为专业服务方,提供专业咨询、评估或其他技术服务。15.3第三方责任限额15.3.1第三方介入本合同,应明确其责任限额,包括但不限于赔偿责任、违约责任等。15.3.2第三方责任限额应在合同中单独约定,并经甲方和乙方认可。15.3.3第三方责任限额的确定,应考虑第三方提供服务的性质、风险程度及合同金额等因素。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款及说明16.1甲方责任16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和能力,能够履行合同约定的职责。16.1.2甲方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利和义务。16.1.3甲方应监督第三方按照合同约定履行职责,并对第三方的工作进行评价。16.2乙方责任16.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和协助。16.2.2乙方应接受第三方对工程进度、质量、安全等方面的监督。16.2.3乙方应按照合同约定向第三方支付相关费用。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系由双方签订的书面协议约定,第三方应独立承担其合同责任。17.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系由双方签订的书面协议约定,第三方应独立承担其合同责任。17.3第三方与其他各方的关系第三方与其他各方的关系应通过书面协议明确,第三方与其他各方之间应相互尊重、独立承担各自的责任。18.第三方介入的争议解决18.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。18.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。19.第三方介入的费用承担19.1第三方介入的费用应由合同约定,并在合同中明确。19.2甲方和乙方应根据合同约定,各自承担第三方介入的费用。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止,应按照合同约定或第三方介入协议的约定进行。20.2第三方介入终止后,甲方和乙方应根据合同约定继续履行各自的义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工期延误赔偿计算表详细要求:包括工期延误赔偿的计算公式、每日赔偿金额、实际延误天数、延期赔偿金额等。说明:本附件用于计算乙方因工期延误应向甲方支付的赔偿金额。2.附件二:合同变更和解除申请表详细要求:包括申请变更或解除合同的原因、具体内容、申请日期、双方签字等。说明:本附件用于记录和证明合同变更或解除的申请。3.附件三:违约责任确认书详细要求:包括违约行为、违约责任、违约赔偿金额、双方签字等。说明:本附件用于确认违约行为及其相应的责任和赔偿。4.附件四:第三方介入协议详细要求:包括第三方介入的方式、职责、权利、义务、责任限额、费用承担等。说明:本附件用于明确第三方介入的细节,包括第三方的责任和权利。5.附件五:工程进度计划详细要求:包括工程项目的各个阶段、预计完成时间、关键节点等。说明:本附件用于记录和监控工程进度,作为工期延误认定的依据。6.附件六:工程质量验收报告详细要求:包括工程质量验收结果、验收日期、验收人员签字等。说明:本附件用于证明工程质量的符合性。7.附件七:工程结算报告详细要求:包括工程项目的实际完成情况、费用明细、结算金额等。说明:本附件用于进行工程结算,确定最终支付金额。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程任务,导致工期延误。责任认定标准:根据合同约定的工期延误赔偿计算方法,计算延期赔偿金额。示例说明:如合同约定工期为90天,实际延误30天,则乙方应支付合同总价千分之三十的赔偿。2.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款项。责任认定标准:根据合同约定的违约金计算方法,计算违约金金额。示例说明:如合同约定逾期支付工程款项的违约金为每日千分之五,甲方逾期支付10天,则应支付合同总价千分之五的违约金。3.违约行为:第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准:根据第三方介入协议,确定第三方的责任和赔偿金额。示例说明:如第三方未按约定进行工程进度监督,导致工期延误,则第三方应承担相应的赔偿责任。4.违约行为:任何一方未按合同约定提供资料或协助。责任认定标准:根据合同约定,确定违约方应承担的责任和赔偿金额。示例说明:如甲方未按约定提供工程图纸,导致乙方无法正常施工,则甲方应承担相应的责任。全文完。2024版EPS线条工程工期延误补偿合同1本合同目录一览1.定义和解释1.1合同定义1.2术语解释1.3适用范围2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.工期延误原因及判定3.1工期延误原因分类3.2工期延误判定标准3.3工期延误责任归属4.工期延误补偿计算方法4.1补偿金额计算公式4.2补偿金额计算依据4.3补偿金额支付方式5.补偿金额的调整5.1调整条件5.2调整方式5.3调整通知6.工期延误补偿申请流程6.1申请条件6.2申请材料6.3申请程序6.4审核与批准7.工期延误补偿的支付7.1支付时间7.2支付方式7.3支付凭证8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3解除或终止后的补偿9.违约责任9.1违约行为分类9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决期限11.合同生效与修改11.1合同生效条件11.2合同修改程序11.3合同修改生效12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址12.3送达方式13.合同附件13.1附件一:工期延误补偿计算表13.2附件二:申请材料清单13.3附件三:合同解除或终止通知书14.其他14.1合同适用法律14.2合同签署14.3合同份数第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1合同定义1.2术语解释1.2.1EPS线条工程:指乙方负责实施的EPS线条工程,包括但不限于材料采购、设计、施工、验收等全过程。1.2.2工期延误:指乙方未按照合同约定的时间完成EPS线条工程。1.2.3补偿金额:指因乙方工期延误而向甲方支付的赔偿金额。1.3适用范围本合同适用于甲方与乙方之间就2004版EPS线条工程工期延误补偿事宜的协商和执行。2.项目概述2.1项目名称2024版EPS线条工程2.2项目地点[具体项目地点]2.3项目规模[具体项目规模]2.4项目内容[具体项目内容描述]3.工期延误原因及判定3.1工期延误原因分类3.1.1乙方自身原因:包括但不限于乙方管理不善、施工技术不熟练、材料供应不足等。3.1.2甲方原因:包括但不限于甲方提供的资料不准确、设计变更、资金不到位等。3.1.3自然原因:包括但不限于自然灾害、不可抗力等。3.2工期延误判定标准3.2.1乙方需在项目完成后向甲方提交工期延误报告,详细说明延误原因、时间及影响。3.2.2甲方应在收到乙方报告后7个工作日内对工期延误进行审核,确认延误情况。3.2.3工期延误的判定以甲方审核结果为准。3.3工期延误责任归属3.3.1乙方自身原因导致的工期延误,乙方应承担全部责任。3.3.2甲方原因导致的工期延误,甲方应承担相应责任。3.3.3自然原因导致的工期延误,双方按比例分担责任。4.工期延误补偿计算方法4.1补偿金额计算公式补偿金额=项目合同总价×工期延误天数×工期延误补偿费率4.2补偿金额计算依据4.2.1项目合同总价:以双方签订的合同为准。4.2.2工期延误天数:以甲方审核确认的延误天数为准。4.2.3工期延误补偿费率:按照国家相关规定或双方协商确定。4.3补偿金额支付方式4.3.1补偿金额以人民币结算。4.3.2甲方应在收到乙方提交的补偿申请后30个工作日内支付补偿金额。5.补偿金额的调整5.1调整条件5.1.1若合同签订后国家政策调整,导致补偿费率发生变化,双方应按调整后的费率重新计算补偿金额。5.1.2若乙方在工期延误过程中采取了有效措施,减少了延误时间,经甲方确认后,可相应减少补偿金额。5.2调整方式5.2.1双方协商一致后,可书面修改本合同相关条款。5.2.2任何调整均需书面通知对方。5.3调整通知5.3.1双方应在本合同签订之日起3个月内,将调整事项书面通知对方。6.工期延误补偿申请流程6.1申请条件6.1.1乙方应在工期延误发生后30日内向甲方提交补偿申请。6.1.2乙方应提供工期延误报告及相关证明材料。6.2申请材料6.2.1工期延误报告6.2.2相关证明材料:包括但不限于施工记录、材料采购记录、设计变更记录等。6.3申请程序6.3.1乙方提交补偿申请及相关材料。6.3.2甲方审核申请材料。6.3.3甲方确认补偿金额。6.3.4甲方支付补偿金额。6.4审核与批准6.4.1甲方应在收到乙方申请后15个工作日内完成审核。6.4.2甲方审核通过后,应在5个工作日内向乙方发出批准通知。8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.1.1双方协商一致,可以解除本合同。8.1.2乙方严重违反合同约定,经甲方书面通知后仍未改正。8.1.3不可抗力导致合同无法履行。8.2合同终止条件8.2.1合同约定的工期延误补偿已全部支付完毕。8.2.2项目竣工验收合格,且所有合同约定的义务均已履行完毕。8.3解除或终止后的补偿8.3.1解除或终止合同后,双方应按照本合同约定,对已完成的工程部分进行结算。8.3.2乙方应退还甲方因工期延误而产生的所有费用。9.违约责任9.1违约行为分类9.1.1轻微违约:指乙方未按照合同约定的时间完成EPS线条工程,但未造成甲方损失。9.1.2严重违约:指乙方未按照合同约定的时间完成EPS线条工程,造成甲方损失。9.2违约责任承担9.2.1轻微违约:乙方应向甲方支付违约金,违约金金额为实际损失的一定比例。9.2.2严重违约:乙方除支付违约金外,还应承担相应的赔偿责任。9.3违约赔偿计算9.3.1违约赔偿金额根据实际损失计算,包括但不限于工期延误造成的经济损失。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决争议。10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后30日内提出书面争议解决请求。10.2.2争议解决请求应包括争议的事实、理由和证据。10.3争议解决期限10.3.1争议解决期限为自争议发生之日起6个月。11.合同生效与修改11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后,本合同即生效。11.2合同修改程序11.2.1任何一方提出修改本合同,应书面通知对方。11.2.2双方应在收到修改通知后15个工作日内达成修改协议。11.3合同修改生效11.3.1修改协议经双方签字盖章后,即与本合同具有同等法律效力。12.通知与送达12.1通知方式12.1.1通知应以书面形式发送,可以通过邮寄、快递或电子邮件等方式。12.2送达地址12.2.1甲方送达地址:[甲方地址]12.3送达方式12.3.1送达以实际收到为准。13.合同附件13.1附件一:工期延误补偿计算表13.2附件二:申请材料清单13.3附件三:合同解除或终止通知书14.其他14.1合同适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同签署本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.3合同份数本合同自签订之日起生效,共[具体份数]份。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称的第三方,是指除甲乙双方以外的,在合同履行过程中提供专业服务、咨询、评估、监督或其他相关服务的独立实体。15.1.2第三方可以是中介机构、咨询公司、监理单位、会计师事务所等。15.2第三方介入原因15.2.1为了确保合同履行质量和效率,甲乙双方同意在必要时引入第三方介入。15.2.2第三方介入的目的包括但不限于提供专业意见、监督工程进度、评估工程质量、处理争议等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应在合同中约定第三方介入的具体程序。15.3.2任何一方有意引入第三方时,应提前通知对方,并共同决定第三方的选择。15.4第三方职责15.4.1第三方应根据合同约定,履行其专业职责,提供独立、客观、公正的服务。15.4.2第三方应遵守国家法律法规,维护甲乙双方的合法权益。15.5第三方费用15.5.1第三方费用由甲乙双方按合同约定承担。15.5.2第三方费用包括但不限于咨询费、评估费、监理费等。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1通知义务16.1.1当甲乙双方决定引入第三方时,应立即书面通知对方。16.1.2通知内容应包括第三方的基本信息、服务内容、费用估算等。16.2合作关系16.2.2甲乙双方应协助第三方开展工作,提供必要的支持和配合。16.3第三方责任16.3.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的法律责任。16.3.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,不得超过合同总价的[具体比例]。16.4责任划分16.4.1第三方对甲乙双方的责任,仅限于其提供服务的内容。16.4.2第三方对甲乙双方的责任,不因甲乙双方的过错而免除。17.第三方责任限额的明确17.1第三方责任限额17.1.1本合同中约定的第三方责任限额,是指第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的最高赔偿金额。17.1.2第三方责任限额以合同总价的[具体比例]为限。17.2责任限额的调整17.2.1若合同履行期间,因国家法律法规或政策调整,导致第三方责任限额需要调整,双方应协商一致后进行书面调整。17.2.2责任限额的调整通知应提前[具体时间]送达甲乙双方。18.第三方退出机制18.1第三方退出条件18.1.1第三方在履行职责过程中,出现重大过错或违约行为。18.1.2第三方无法继续履行合同约定的职责。18.2第三方退出程序18.2.1第三方退出时,应向甲乙双方提交书面退出通知。18.2.2甲乙双方应在收到退出通知后[具体时间]内,共同决定后续事宜。18.3第三方退出后的责任18.3.1第三方退出后,其未履行完毕的职责由甲乙双方协商决定。18.3.2第三方退出后,其已履行的职责和产生的后果,由其自行承担。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工期延误补偿计算表要求:详细记录工期延误的原因、天数、影响及计算过程。由乙方填写,甲方审核。计算表应包含表格、文字说明及签字盖章。2.附件二:申请材料清单要求:列出申请工期延误补偿所需的所有材料。每项材料应注明具体名称、数量及提交方式。3.附件三:合同解除或终止通知书要求:明确合同解除或终止的原因、日期及双方的权利义务。由提出解除或终止合同的一方填写,对方签字盖章确认。4.附件四:第三方介入协议要求:详细说明第三方介入的原因、职责、费用及责任限额。由甲乙双方与第三方共同签署。5.附件五:违约行为及责任认定标准要求:列出各种违约行为及其对应的责任认定标准。每项违约行为应包含定义、认定标准及示例说明。6.附件六:争议解决协议要求:明确争议解决的方式、程序及期限。由甲乙双方共同签署。7.附件七:合同履行情况报告要求:定期报告合同履行情况,包括工程进度、质量、费用等。由乙方填写,甲方审核。8.附件八:合同履行完毕验收报告要求:验收工程完成情况,确认是否符合合同约定。由甲乙双方共同签署。9.附件九:合同履行完毕结算报告要求:结算合同履行过程中的费用,包括工程款、违约金等。由甲乙双方共同签署。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定时间完成EPS线条工程。甲方未按合同约定支付工程款。第三方未能履行合同约定的职责。2.责任认定标准:乙方未按合同约定时间完成EPS线条工程,每延误一天,应支付甲方合同总价[具体比例]的违约金。甲方未按合同约定支付工程款,每逾期支付一天,应支付乙方合同总价[具体比例]的滞纳金。第三方未能履行合同约定的职责,应根据其违约程度,承担相应的法律责任。示例说明:若乙方未按合同约定时间完成EPS线条工程,延误了10天,则乙方应支付甲方合同总价2%的违约金,即[具体金额]元。若甲方未按合同约定支付工程款,逾期30天,则甲方应支付乙方合同总价1%的滞纳金,即[具体金额]元。若第三方在工程监理过程中,未能发现施工质量问题,导致甲方遭受损失,则第三方应根据其违约程度,承担相应的赔偿责任。全文完。2024版EPS线条工程工期延误补偿合同2本合同目录一览1.合同订立依据1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同签订地点2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工期延误补偿原则3.1工期延误补偿范围3.2工期延误补偿标准3.3工期延误补偿计算方法4.工期延误赔偿流程4.1工期延误报告4.2工期延误确认4.3工期延误赔偿支付5.合同双方责任与义务5.1甲方的责任与义务5.2乙方的责任与义务6.合同变更与解除6.1合同变更条件6.2合同解除条件6.3合同变更与解除程序7.争议解决方式7.1争议解决途径7.2争议解决机构7.3争议解决费用8.合同生效与终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同终止程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算方法10.合同附件10.1附件一:项目工期延误补偿计算表10.2附件二:合同履行情况记录表11.合同解除与终止后的处理11.1合同解除后的处理11.2合同终止后的处理12.合同其他约定12.1合同保密12.2合同履行通知12.3合同解除与终止通知13.合同未尽事宜13.1合同未尽事宜的处理原则13.2合同未尽事宜的处理程序14.合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效第一部分:合同如下:第一条合同订立依据1.1合同双方基本信息甲方法定代表人(或负责人):[姓名]乙方法定代表人(或负责人):[姓名]甲方注册地址:[地址]乙方注册地址:[地址]1.2合同签订日期本合同签订日期为:[日期]1.3合同签订地点本合同签订地点为:[地点]第二条项目概述2.1项目名称本合同所指项目名称为:[项目名称]2.2项目地点项目地点位于:[地点]2.3项目规模项目规模为:[规模描述]2.4项目工期项目计划工期为:[开始日期]至[结束日期]第三条工期延误补偿原则3.1工期延误补偿范围因不可抗力或非甲乙双方责任原因导致的工期延误,乙方有权要求甲方按照本合同约定进行工期延误补偿。3.2工期延误补偿标准工期延误补偿标准按照实际延误工期和合同约定的每日补偿金额计算。3.3工期延误补偿计算方法工期延误补偿金额=实际延误工期(天数)×每日补偿金额第四条工期延误赔偿流程4.1工期延误报告乙方应在工期延误发生后[天数]内,向甲方提交书面工期延误报告。4.2工期延误确认甲方应在收到工期延误报告后[天数]内,对工期延误进行确认。4.3工期延误赔偿支付经确认的工期延误赔偿,甲方应在[天数]内支付给乙方。第五条合同双方责任与义务5.1甲方的责任与义务甲方应按照合同约定提供必要的施工条件,确保乙方按期完成工程。5.2乙方的责任与义务乙方应严格按照合同约定和施工图纸进行施工,确保工程质量。第六条合同变更与解除6.1合同变更条件如遇特殊情况,经甲乙双方协商一致,可对合同内容进行变更。6.2合同解除条件(1)一方严重违约,另一方要求解除合同;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)合同约定的解除条件成就。6.3合同变更与解除程序合同变更或解除需书面通知对方,并经双方签字确认。第七条争议解决方式7.1争议解决途径甲乙双方发生争议时,应通过友好协商解决。7.2争议解决机构(1)向合同签订地人民法院提起诉讼;(2)提交合同签订地仲裁委员会仲裁。7.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,但仲裁或诉讼费用由双方各自承担。第八条合同生效与终止8.1合同生效条件本合同自甲乙双方法定代表人(或负责人)签字盖章之日起生效。8.2合同终止条件(1)合同约定的工期届满,工程已按合同约定完成;(2)合同解除;(3)合同约定的其他终止条件成就。8.3合同终止程序合同终止前,甲乙双方应进行工程结算,并签署终止协议。第九条违约责任9.1违约情形(1)甲方未按合同约定提供施工条件;(2)乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求;(3)一方未按合同约定支付款项;(4)一方违反合同保密条款;(5)其他违反合同约定的行为。9.2违约责任承担(1)支付违约金;(2)赔偿对方因此遭受的损失;(3)承担合同解除后的处理费用;(4)其他违约责任。9.3违约赔偿计算方法违约赔偿金额根据违约情形和合同约定进行计算。第十条合同附件10.1附件一:项目工期延误补偿计算表10.2附件二:合同履行情况记录表第十一条合同解除与终止后的处理11.1合同解除后的处理合同解除后,双方应按照合同约定进行工程结算,并处理善后事宜。11.2合同终止后的处理合同终止后,双方应按照合同约定进行工程结算,并处理善后事宜。第十二条合同其他约定12.1合同保密甲乙双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.2合同履行通知任何一方变更地址、联系方式等,应及时通知对方。12.3合同解除与终止通知合同解除或终止时,双方应提前[天数]书面通知对方。第十三条合同未尽事宜13.1合同未尽事宜的处理原则合同未尽事宜,按公平、合理原则处理。13.2合同未尽事宜的处理程序合同未尽事宜的处理,由甲乙双方协商解决。第十四条合同签署与生效14.1合同签署本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效本合同自甲乙双方法定代表人(或负责人)签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,参与本合同履行、监督、评估或其他相关活动的任何个人、企业或其他组织。1.2范围(1)工程监理、质量检测、安全评估等技术服务;(2)项目融资、风险评估、财务咨询等金融服务;(3)法律咨询、争议解决、仲裁等法律服务;(4)其他经甲乙双方同意的第三方服务。第二条甲乙方在第三方介入时的额外条款2.1甲方责任(1)甲方应确保第三方具备相应的资质和条件,以胜任其介入的工作;(2)甲方应向第三方提供必要的资料和条件,支持其履行职责;(3)甲方应监督第三方的工作,确保其工作符合合同约定。2.2乙方责任(1)乙方应接受第三方的服务,并配合其工作;(2)乙方应向第三方提供必要的资料和条件,支持其履行职责;(3)乙方应监督第三方的工作,确保其工作符合合同约定。第三条第三方的责任及责任限额3.1责任第三方在履行其职责过程中,因故意或重大过失造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。3.2责任限额(1)第三方对甲乙双方的责任限额,由甲乙双方在合同中约定;(2)如合同中未约定责任限额,则第三方对甲乙双方的责任限额,不得超过其接受本合同服务所收取的费用总额。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1与甲方的划分第三方与甲方的关系,由甲乙双方另行约定,包括但不限于服务内容、费用支付、违约责任等。4.2与乙方的划分第三方与乙方的关系,由甲乙双方另行约定,包括但不限于服务内容、费用支付、违约责任等。4.3与甲乙双方的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《单簧管波尔卡》探究
- 餐厅店长培训课程
- CFA金融分析师模拟试题及答案
- 预防接种守护生命
- 高校师生假期培训
- 八年级上册《积的乘方》课件与练习
- 预防留置尿管感染
- 静脉输液治疗标准
- 卷3-2025年中考地理高频考题(广东专用)(解析版)
- 【地理】河南省淮滨县三校2023-2024学年高三下学期一模试卷(解析版)
- 江苏省苏州市姑苏区草桥中学校2022-2023学年七下期中数学试题(原卷版)
- 供应商8D报告模版
- 《人工智能技术基础》课件 第9章 生成式人工智能模型
- 2024年认证行业法律法规及认证基础知识
- 保险经纪人考试题库含答案
- 第10讲平面直角坐标系中图形面积的求解思路(原卷版+解析)-2021-2022学年七年级数学下册常考点(数学思想+解题技巧+专项突破+精准提升)
- 《烃的衍生物》复习课件
- 2024小学语文教学及说课课件:六年级上册语文《丁香结》
- 2024至2030年中国矿产勘探行业深度调查及投融资战略研究报告
- 医院培训课件:《输血相关法规及输血知识培训》
- 中国普通食物营养成分表(修正版)
评论
0/150
提交评论