2024年度建设工程施工合同具体规定2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建设工程施工合同具体规定本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程合同金额3.工程设计及施工要求3.1设计依据3.2施工技术要求3.3施工质量标准4.工程进度计划4.1施工阶段划分4.2各阶段工期4.3进度调整及延误责任5.工程材料与设备5.1材料供应责任5.2设备采购及租赁5.3材料设备质量要求6.工程款支付6.1支付方式6.2支付进度6.3预付款6.4结算与竣工结算7.风险责任划分7.1自然灾害风险7.2政策法规变化风险7.3其他不可抗力风险8.施工安全管理8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理及报告9.环境保护要求9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境保护验收10.保修期及保修责任10.1保修期限10.2保修范围10.3保修责任11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除或终止后的处理12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约金及赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同生效及变更14.3合同执行监督第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：[甲方全称]（2）乙方：[乙方全称]1.2合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]（2）乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式（1）甲方联系方式：[甲方联系电话]、[甲方电子邮箱]（2）乙方联系方式：[乙方联系电话]、[乙方电子邮箱]1.4合同双方注册地址（1）甲方注册地址：[甲方注册地址]（2）乙方注册地址：[乙方注册地址]2.工程概况2.1工程名称[具体工程名称]2.2工程地点[具体工程地点]2.3工程规模[具体工程规模，如：建筑面积、占地面积等]2.4工程类型[具体工程类型，如：住宅、商业、工业等]2.5工程合同金额[合同总价款，大写：[大写金额]，小写：[小写金额]元]3.工程设计及施工要求3.1设计依据[依据的相关设计规范、标准、图纸等]3.2施工技术要求[具体的施工技术要求，如：施工工艺、材料标准等]3.3施工质量标准[参照的国家或行业标准，如：GB、JGJ等]4.工程进度计划4.1施工阶段划分[施工阶段的具体划分，如：基础施工、主体结构施工等]4.2各阶段工期[各施工阶段的具体工期安排]4.3进度调整及延误责任[进度调整的流程及延误责任的承担]5.工程材料与设备5.1材料供应责任[甲方或乙方负责材料供应的具体规定]5.2设备采购及租赁[设备采购或租赁的具体要求]5.3材料设备质量要求[材料设备质量的标准及验收程序]6.工程款支付6.1支付方式[工程款支付的具体方式，如：分期支付、按进度支付等]6.2支付进度[各支付阶段的进度安排]6.3预付款[预付款的比例、支付时间及条件]6.4结算与竣工结算[工程结算及竣工结算的流程和标准]7.风险责任划分7.1自然灾害风险[自然灾害风险的责任划分及应对措施]7.2政策法规变化风险[政策法规变化风险的责任划分及应对措施]7.3其他不可抗力风险[其他不可抗力风险的责任划分及应对措施]8.施工安全管理8.1安全生产责任[甲方和乙方各自承担的安全生产责任，包括但不限于现场安全管理、安全生产培训、安全事故处理等]8.2安全生产措施[具体的安全生产措施，包括但不限于安全防护设施、应急预案、安全检查等]8.3事故处理及报告[安全事故的处理程序、报告时限及相关部门的职责]9.环境保护要求9.1环境保护责任[甲方和乙方各自承担的环境保护责任，包括但不限于现场环境保护、环境保护设施、环境保护验收等]9.2环境保护措施[具体的环境保护措施，包括但不限于废水处理、废气排放、噪声控制等]9.3环境保护验收[环境保护设施验收的标准、程序及验收机构]10.保修期及保修责任10.1保修期限[具体的保修期限，如：建筑物主体结构保修期限为工程竣工验收合格后的五年]10.2保修范围[保修的具体范围，如：地基基础工程、主体结构工程等]10.3保修责任[保修责任的承担及保修期内出现问题的处理方式]11.合同解除与终止11.1合同解除条件[合同解除的具体条件，如：严重违约、不可抗力等]11.2合同终止条件[合同终止的具体条件，如：合同履行完毕、双方协商一致等]11.3合同解除或终止后的处理[合同解除或终止后的财产清算、责任承担及后续事宜的处理]12.违约责任12.1违约情形[合同约定的违约情形，如：延期付款、工程质量不合格等]12.2违约责任承担[违约责任的承担方式，如：赔偿损失、支付违约金等]12.3违约金及赔偿[违约金的计算标准及赔偿的具体数额]13.争议解决13.1争议解决方式[争议解决的途径，如：协商、调解、仲裁、诉讼等]13.2争议解决机构[争议解决的具体机构，如：仲裁委员会、人民法院等]13.3争议解决程序[争议解决的具体程序，包括但不限于通知、举证、审理等]14.其他约定事项14.1合同附件[合同附件的具体内容，如：工程图纸、技术规范等]14.2合同生效及变更[合同的生效条件、生效时间及变更程序]14.3合同执行监督[合同执行监督的机构、方式及监督内容]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中所称第三方，指除甲乙双方以外的，参与合同执行过程中的中介方、咨询方、监理方、检测方等，其具体身份和职责将在本合同附件中明确。15.2第三方介入目的第三方介入旨在确保合同的顺利执行，提高工程质量，保障合同双方的合法权益。16.第三方介入的引入16.1引入方式第三方介入由甲乙双方共同决定，可通过协商一致的方式引入，或根据合同约定和项目需求引入。16.2引入程序第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本条款所指责任限额，指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的最高赔偿金额。17.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，并应在合同附件中明确。17.3责任限额的调整在合同执行过程中，如需调整第三方责任限额，甲乙双方应协商一致，并书面修改合同附件。18.第三方责权利18.1第三方权利第三方有权根据合作协议和合同要求，参与合同的执行和监督。18.2第三方义务第三方应遵守合作协议和合同的规定，履行合同约定的职责，确保合同目标的实现。18.3第三方责任第三方在履行合同过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分第三方应明确其职责范围，并与甲乙双方协商确定具体的工作内容和要求。19.2责任划分第三方在履行合同过程中，其责任与甲乙双方的责任应明确划分，避免责任交叉。19.3信息共享第三方应与甲乙双方保持信息沟通，及时反馈合同执行情况，确保信息透明。20.第三方介入的监督与考核20.1监督机构第三方介入的监督由甲乙双方共同负责，可设立监督小组或委托第三方机构进行监督。20.2考核标准第三方介入的考核标准应在合作协议中明确，包括但不限于工作质量、进度、成本控制等。20.3考核结果考核结果作为第三方续约或终止合作协议的依据。21.第三方介入的终止21.1终止条件第三方介入的终止条件应在合作协议中明确，包括但不限于合同履行完毕、违约、不可抗力等。21.2终止程序第三方介入的终止需经甲乙双方书面同意，并按照合作协议中的规定办理相关手续。21.3终止后的处理第三方介入终止后，甲乙双方应按照合作协议和合同规定，妥善处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件要求：完整的设计图纸、设计说明书、相关设计规范和标准说明：作为工程实施的依据，设计文件需经甲乙双方确认无误。2.施工组织设计要求：施工方案、进度计划、施工工艺、安全措施等说明：施工组织设计需符合国家相关法律法规和行业标准。3.材料设备清单要求：材料设备名称、规格、型号、数量、质量标准等说明：材料设备清单是材料设备采购和验收的依据。4.工程量清单要求：分部分项工程量、综合单价、合价等说明：工程量清单是工程款支付和结算的依据。5.预付款支付凭证要求：银行转账记录、收据等说明：预付款支付凭证是预付款支付的有效证明。6.工程进度款支付凭证要求：银行转账记录、收据等说明：工程进度款支付凭证是进度款支付的有效证明。7.工程结算书要求：工程量清单、材料设备清单、综合单价等说明：工程结算书是工程款结算的依据。8.保修期及保修责任清单要求：保修期限、保修范围、保修责任等说明：保修期及保修责任清单是保修期内的责任界定依据。9.争议解决协议要求：争议解决方式、机构、程序等说明：争议解决协议是解决合同争议的依据。10.第三方合作协议要求：第三方职责、权利、义务、责任限额等说明：第三方合作协议是第三方介入合同执行的基础。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为要求：合同约定的违约情形，如：延期付款、工程质量不合格等说明：违约行为指违反合同约定，导致合同目的无法实现的行为。2.违约责任认定标准要求：违约责任的具体认定标准，如：赔偿损失、支付违约金等说明：违约责任认定标准是确定违约责任承担的依据。3.违约责任示例说明示例一：乙方未按约定时间完成工程，导致甲方遭受损失，乙方应赔偿甲方损失。示例二：甲方未按约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。示例三：第三方在履行合同过程中，因自身原因导致工程质量不合格，第三方应承担赔偿责任。全文完。2024年度建设工程施工合同具体规定2本合同目录一览第一条合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方1.4合同依据第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同工期3.1工期开始日期3.2工期结束日期3.3工期延误责任第四条工程质量4.1质量标准4.2质量检测4.3质量责任第五条工程造价5.1工程造价组成5.2工程造价调整5.3付款方式第六条施工进度6.1施工计划6.2施工进度控制6.3进度延误责任第七条安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全生产事故处理第八条环境保护8.1环境保护责任8.2环境保护措施8.3环境保护事故处理第九条甲方责任9.1甲方提供的资料9.2甲方协调工作9.3甲方验收工作第十条乙方责任10.1乙方施工责任10.2乙方质量管理10.3乙方安全生产责任第十一条合同变更11.1合同变更程序11.2合同变更内容11.3合同变更审批第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决期限第十三条合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果第十四条合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后果第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同名称：2024年度建设工程施工合同1.2合同签订日期：2024年1月1日1.3合同双方：1.3.1甲方（建设单位）：房地产开发有限公司1.3.2乙方（施工单位）：建筑工程有限公司1.4合同依据：《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规第二条工程概况2.1工程名称：住宅小区项目2.2工程地点：市区街道2.3工程规模：总建筑面积约10万平方米，包括住宅、商业及配套设施2.4工程内容：土建、装饰装修、设备安装等第三条合同工期3.1工期开始日期：2024年2月1日3.2工期结束日期：2025年1月31日3.3工期延误责任：3.3.1乙方因自身原因造成工期延误，每延误一日，应向甲方支付违约金人民币1000元。3.3.2甲方因提供资料延误或未按时支付工程款等原因造成工期延误，每延误一日，应向乙方支付违约金人民币1000元。第四条工程质量4.1质量标准：符合国家相关质量标准和甲方要求4.2质量检测：4.2.1乙方应按国家规定进行质量检测，确保工程质量4.2.2甲方有权对工程质量进行监督检查，发现质量问题，乙方应立即整改4.3质量责任：4.3.1乙方对工程质量承担全面责任，确保工程质量达到约定标准4.3.2工程质量出现问题时，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失第五条工程造价5.1工程造价组成：包括直接工程费、间接费、利润及税金等5.2工程造价调整：5.2.1工程造价在合同签订后如遇政策调整、市场价格波动等非乙方原因导致成本增加，甲方应予以调整5.2.2调整方式：按实际发本与合同价的差额计算，甲方应在接到乙方书面通知后5日内予以确认5.3付款方式：5.3.1甲方在工程进度达到约定节点后，根据实际完成工程量，按约定的比例支付工程款5.3.2乙方应在收到工程款后7日内开具正规发票第六条施工进度6.1施工计划：6.1.1乙方应根据工程概况、质量标准及工期要求，编制详细的施工组织设计6.1.2乙方应按施工计划合理安排施工进度，确保工程按期完成6.2施工进度控制：6.2.1甲方有权对施工进度进行监督检查，发现进度延误，乙方应采取措施加快施工进度6.2.2乙方应定期向甲方报告施工进度，确保信息畅通6.3进度延误责任：6.3.1同第三条工期延误责任第七条安全生产7.1安全生产责任：7.1.1乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全生产7.1.2乙方应对施工现场进行定期安全检查，及时发现并消除安全隐患7.2安全生产措施：7.2.1乙方应采取有效措施，确保施工现场安全，包括但不限于：安全防护、警示标志、个人防护用品等7.2.2乙方应组织对施工现场进行安全教育培训，提高员工安全意识7.3安全生产事故处理：7.3.1发生安全生产事故，乙方应立即采取措施进行抢救，并及时报告甲方7.3.2乙方应按照国家相关法律法规和甲方要求，对安全生产事故进行调查、处理和上报第八条环境保护8.1环境保护责任8.1.1乙方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律法规，采取有效措施减少对环境的影响。8.1.2乙方应按约定的时间和方法进行废水、废气、固体废弃物的处理和排放。8.2环境保护措施8.2.1乙方应设置环境保护设施，对施工现场产生的噪音、粉尘、废水等进行处理。8.2.2乙方应制定环境保护管理制度，对施工人员进行环境保护教育。8.3环境保护事故处理8.3.1发生环境污染事故，乙方应立即采取措施控制污染，并向相关部门报告。8.3.2乙方应承担环境污染事故造成的损失及处理费用。第九条甲方责任9.1甲方提供的资料9.1.1甲方应在合同签订前向乙方提供完整的工程地质勘察报告、设计图纸等相关资料。9.1.2甲方提供的资料应真实、准确、完整，确保乙方施工的需要。9.2甲方协调工作9.2.1甲方应负责协调解决施工过程中与周边居民、单位的关系。9.2.2甲方应协助乙方办理施工许可证等相关手续。9.3甲方验收工作9.3.1甲方应在工程完工后按照合同约定的标准进行验收。9.3.2甲方应在验收合格后及时支付剩余工程款。第十条乙方责任10.1乙方施工责任10.1.1乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准进行施工。10.1.2乙方应确保施工安全，防止发生安全事故。10.2乙方质量管理10.2.1乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。10.2.2乙方应定期对施工质量进行检查，发现问题及时整改。10.3乙方安全生产责任10.3.1乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工安全。10.3.2乙方应定期进行安全生产检查，及时消除安全隐患。第十一条合同变更11.1合同变更程序11.1.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。11.1.2合同变更不得影响合同的履行，变更内容应与原合同条款相协调。11.2合同变更内容11.2.1合同变更内容包括工程内容、工期、质量标准、工程造价等。11.3合同变更审批11.3.1合同变更需经双方法定代表人或授权代表签字确认，并报相关主管部门备案。第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。12.3争议解决期限12.3.1争议解决期限为自争议发生之日起一年。第十三条合同解除13.1合同解除条件13.1.1任何一方违约，对方有权解除合同。13.1.2发生不可抗力，导致合同无法履行，双方均可解除合同。13.2合同解除程序13.2.1解除合同需以书面形式通知对方。13.3合同解除后果13.3.1合同解除后，双方应按照合同约定结算工程款。13.3.2合同解除后，双方应互相返还已支付的款项。第十四条合同终止14.1合同终止条件14.1.1合同履行完毕。14.1.2合同解除。14.2合同终止程序14.2.1合同终止需以书面形式通知对方。14.3合同终止后果14.3.1合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余的工程和结算工程款。14.3.2合同终止后，双方应互相返还已支付的款项。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中所述的第三方，是指除甲方、乙方以外的，根据合同约定或双方一致同意，介入合同履行过程中的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、金融机构、保险公司等。第二条第三方介入原因及形式2.1第三方介入原因：2.1.1监督工程进度和质量。2.1.2提供专业咨询或技术服务。2.1.3协调解决合同履行过程中的争议。2.1.4提供资金或保险等服务。2.2第三方介入形式：2.2.1指定第三方作为监理单位，对工程施工进行全过程监督。2.2.2邀请第三方提供专业意见或技术服务。2.2.3指定第三方作为争议解决机构。2.2.4与第三方签订金融服务或保险合同。第三条第三方责权利3.1第三方责任：3.1.1第三方应按照合同约定或委托范围，履行其职责，确保其提供的服务的质量和效率。3.1.2第三方因自身原因导致服务质量问题，应承担相应的责任。3.2第三方权利：3.2.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。3.2.2第三方有权根据合同约定或委托范围，对甲方和乙方的行为进行监督和评价。3.3第三方义务：3.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密。3.3.2第三方应遵守国家相关法律法规。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额：4.1.1第三方因自身原因导致甲方或乙方遭受损失的，其赔偿责任不得超过合同总价的一定比例，具体比例由双方在合同中约定。4.1.2第三方责任限额应在合同中明确列出，并作为合同的一部分。4.2超出责任限额的部分，由甲方和乙方自行承担。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系：5.1.1第三方与甲方之间的关系基于合同约定或委托。5.1.2甲方应按照合同约定向第三方支付服务费用。5.2第三方与乙方的关系：5.2.1第三方与乙方之间的关系基于合同约定或委托。5.2.2乙方应按照合同约定配合第三方的监督、检测、咨询等工作。5.3第三方与合同其他各方的责任划分：5.3.1第三方对甲方或乙方的责任，由合同约定或委托范围确定。5.3.2第三方对合同其他各方的责任，由合同约定或委托范围确定。第六条第三方变更及解除6.1第三方变更：6.1.1任何一方要求变更第三方，应提前通知对方，并取得对方同意。6.1.2变更第三方后，原合同中关于第三方的约定相应变更。6.2第三方解除：6.2.1如第三方因自身原因无法继续履行合同，应提前通知甲方和乙方，并取得双方同意。6.2.2第三方解除合同后，甲方和乙方应按照合同约定处理剩余的工程和结算工程款。第七条第三方介入的合同条款7.1第三方介入的合同条款应作为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。7.2第三方介入的合同条款包括第三方的责任、权利、义务、责任限额等。第八条第三方介入的费用承担8.1第三方介入的费用由甲方和乙方按照合同约定承担。8.2第三方介入的费用包括但不限于服务费用、咨询费用、检测费用等。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决方式与合同其他争议解决方式相同。9.2第三方介入的争议解决机构与合同其他争议解决机构相同。第十条第三方介入的合同终止10.1第三方介入的合同终止条件与本合同终止条件相同。10.2第三方介入的合同终止程序与本合同终止程序相同。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程地质勘察报告详细要求：报告应包括地质条件、水文条件、工程地质特征等内容。说明：此报告作为工程设计和施工的重要依据。2.设计图纸详细要求：图纸应完整、准确、清晰，包括平面图、立面图、剖面图等。说明：图纸是施工过程中的重要指