2024年度房地产开发商与涂料供应商之间的外墙涂料分包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房地产开发商与涂料供应商之间的外墙涂料分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商名称、地址、联系方式1.2供应商名称、地址、联系方式2.合同标的2.1涂料品牌、型号、规格2.2涂料数量、单价、总价3.交货期限与方式3.1交货期限3.2交货方式4.质量要求与检验标准4.1涂料质量标准4.2检验方法与程序5.付款方式与期限5.1付款方式5.2付款期限6.违约责任6.1开发商违约责任6.2供应商违约责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构8.合同生效、变更与解除8.1合同生效条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件9.合同附件9.1附件一：涂料产品清单9.2附件二：交货计划表9.3附件三：付款计划表10.其他约定事项10.1合同履行过程中的沟通方式10.2合同保密条款11.合同签订日期12.合同份数13.合同签署13.1开发商代表签字13.2供应商代表签字14.合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1开发商名称：房地产开发有限公司1.2开发商地址：省市区路号1.4供应商名称：涂料有限公司1.5供应商地址：省市区路号2.合同标的2.1涂料品牌：品牌2.2涂料型号：型号2.3涂料规格：平方米/桶2.4涂料数量：共计桶2.5涂料单价：人民币元/桶2.6涂料总价：人民币万元整3.交货期限与方式3.1交货期限：自合同签订之日起日内3.2交货方式：供应商负责将涂料运输至开发商指定地点4.质量要求与检验标准4.1涂料质量标准：符合国家标准GB/T97552012《合成树脂乳液涂料》4.2检验方法：由双方共同指定的第三方检测机构进行检验4.3检验程序：供应商在交货前提交涂料产品检验报告，开发商在收到涂料后进行抽样检验5.付款方式与期限5.1付款方式：分两次付款，合同签订后支付合同总价的30%作为预付款，涂料验收合格后支付剩余的70%5.2付款期限：预付款支付期限为合同签订之日起日内，验收付款期限为涂料验收合格后日内6.违约责任6.1开发商违约责任：6.1.1如因开发商原因导致合同无法履行，开发商应承担违约责任，赔偿供应商因合同无法履行造成的损失6.1.2如开发商未按时付款，应按每日万分之五支付违约金6.2供应商违约责任：6.2.1如因供应商原因导致合同无法履行，供应商应承担违约责任，赔偿开发商因合同无法履行造成的损失6.2.2如供应商提供的涂料不符合质量要求，供应商应无条件退货，并承担退货产生的相关费用7.争议解决7.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，如协商不成，提交仲裁委员会仲裁7.2争议解决机构：仲裁委员会8.合同生效、变更与解除8.1合同生效条件：本合同自双方代表签字盖章之日起生效8.2合同变更程序：任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议，变更协议与本合同具有同等法律效力8.3合同解除条件：8.3.1合同签订后，如因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同8.3.2一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任8.3.3经双方协商一致，可以解除合同9.合同附件9.1附件一：涂料产品清单9.2附件二：交货计划表9.3附件三：付款计划表10.其他约定事项10.1合同履行过程中的沟通方式：双方应通过书面形式或电子邮件进行沟通，重要事项应以书面形式确认10.2合同保密条款：双方对本合同内容以及履行过程中的相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露11.合同签订日期：2024年X月X日12.合同份数：本合同一式叁份，双方各执壹份，具有同等法律效力13.合同签署13.1开发商代表签字：[开发商代表姓名]13.2供应商代表签字：[供应商代表姓名]14.合同生效日期：自双方代表签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方：指在合同履行过程中，为协助双方履行合同或提供专业服务的独立第三方，包括但不限于中介方、监理方、检测机构等。15.2.1提供技术支持与咨询服务15.2.2监督合同履行过程15.2.3进行质量检验与验收15.2.4协助解决合同履行中的争议16.第三方介入的约定16.1第三方介入的选定：双方应共同协商选定第三方，并签订相应的合作协议。16.2第三方的资质要求：第三方应具备相应的资质和经验，能够独立、公正地履行其职责。16.3第三方的职责：第三方应按照合作协议及本合同的相关规定，履行其职责，并对自己的行为负责。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的设定：第三方在履行职责过程中，因其自身原因造成损失的责任限额，由双方在合作协议中约定，并在本合同中明确。17.2超出责任限额的赔偿：若第三方因自身原因造成损失，超过责任限额的部分，由第三方自行承担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与开发商的划分：18.1.1第三方对开发商负有提供专业服务的义务，开发商对第三方的服务有监督权。18.1.2第三方应向开发商提供相关服务报告，开发商有权根据报告对第三方的工作进行评价。18.2第三方与供应商的划分：18.2.1第三方对供应商负有监督其产品质量和履行合同的义务。18.2.2供应商应配合第三方的监督工作，并提供必要的资料和信息。18.3第三方与双方的划分：18.3.1第三方应独立于双方，保持公正和中立。18.3.2第三方在履行职责过程中，应遵守法律法规和行业规范。19.第三方介入的具体条款19.1第三方介入的时间：第三方介入的时间应在本合同约定的交货期限之前。19.2第三方介入的方式：第三方介入应以书面形式通知双方，并说明介入的具体事项和预期效果。19.3第三方介入的费用：第三方介入的费用由双方在合作协议中约定，并在本合同中明确。20.第三方介入的争议解决20.1若第三方在介入过程中与任何一方发生争议，应通过协商解决。20.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。21.第三方介入的终止21.1若第三方因自身原因无法继续履行职责，应提前天书面通知双方，并说明原因。21.2第三方终止介入后，双方应协商确定替代方案或终止合同，并按合同约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：涂料产品清单详细要求：包括涂料品牌、型号、规格、数量、单价、总价等信息。说明：清单应详细列明每种涂料的具体信息，确保双方对涂料品种和数量有明确共识。2.附件二：交货计划表详细要求：列出每种涂料的具体交货日期、数量、交货地点等信息。说明：计划表应确保交货日期与施工进度相匹配，避免施工延误。3.附件三：付款计划表详细要求：列出每次付款的具体金额、付款时间、付款方式等信息。说明：计划表应确保付款时间与涂料验收合格时间相匹配，保障双方利益。4.附件四：第三方合作协议详细要求：包括第三方名称、资质、服务内容、费用、责任限额等信息。说明：协议应明确第三方的职责和权利，确保第三方在合同履行中的独立性和公正性。5.附件五：涂料质量检验报告详细要求：包括检验机构、检验日期、检验结果等信息。说明：报告应作为涂料质量验收的重要依据，确保涂料符合合同约定标准。6.附件六：施工进度表详细要求：列出施工阶段、开始时间、结束时间等信息。说明：进度表应确保施工进度与合同约定相符，避免施工延误。7.附件七：争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、机构、程序等信息。说明：协议应明确争议解决的具体流程，确保争议得到及时、公正的处理。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：供应商未能按合同约定的时间和质量要求交货。责任认定标准：供应商应承担违约责任，赔偿开发商因违约造成的损失，包括工期延误、额外支出等。示例说明：若供应商未能在合同约定的交货期限内交货，导致开发商工期延误，供应商应赔偿开发商由此产生的额外费用。2.违约行为：开发商未能按合同约定的时间付款。责任认定标准：开发商应承担违约责任，支付供应商按日计算的违约金。示例说明：若开发商未能在合同约定的付款期限内付款，每逾期一天，应向供应商支付合同总价0.5%的违约金。3.违约行为：第三方未能按照合作协议和本合同履行职责。责任认定标准：第三方应承担违约责任，赔偿因其违约行为给双方造成的损失。示例说明：若第三方在质量检验过程中出现失误，导致涂料质量问题，第三方应赔偿由此产生的损失。4.违约行为：任何一方违反合同保密条款。责任认定标准：违约方应承担违约责任，赔偿因此给对方造成的损失。示例说明：若开发商泄露了供应商的商业机密，开发商应赔偿供应商因此遭受的损失。全文完。2024年度房地产开发商与涂料供应商之间的外墙涂料分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.合同标的2.1涂料产品名称、规格、型号2.2涂料数量及单价2.3涂料质量标准2.4涂料供应方式3.合同履行期限3.1合同生效日期3.2供货时间3.3施工期限4.付款方式及期限4.1付款方式4.2付款比例4.3付款期限5.运输及验收5.1运输方式5.2运输费用5.3验收标准及流程6.质量保证6.1涂料产品合格证明6.2质量保证期限6.3质量问题处理7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.不可抗力9.1不可抗力事件9.2不可抗力通知9.3不可抗力影响10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同变更效力13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1合同附件14.2通知送达方式14.3合同份数及效力14.4合同签署日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1双方名称及地址甲方（房地产开发商）：_______有限公司地址：_______乙方（涂料供应商）：_______涂料有限公司地址：_______1.2法定代表人或授权代表甲方法定代表人（或授权代表）：_______身份证号码：_______乙方法定代表人（或授权代表）：_______身份证号码：_______1.3联系方式甲方联系人：_______联系电话：_______乙方联系人：_______联系电话：_______第二条合同标的2.1涂料产品名称、规格、型号涂料产品名称：外墙涂料规格：_______型号：_______2.2涂料数量及单价涂料数量：_______涂料单价：_______2.3涂料质量标准按照国家标准《外墙涂料》GB/T97552012执行。2.4涂料供应方式乙方负责将涂料产品运送至甲方指定的施工现场。第三条合同履行期限3.1合同生效日期自双方签字盖章之日起生效。3.2供货时间甲方需提前_______个工作日向乙方提出供货申请。3.3施工期限自涂料产品进场之日起_______个工作日内完成外墙涂装工程。第四条付款方式及期限4.1付款方式采用分期付款方式，具体如下：首次付款：合同签订后_______个工作日内支付合同总价款的_______%。第二次付款：涂料产品验收合格后_______个工作日内支付合同总价款的_______%。尾款：涂装工程完工验收合格后_______个工作日内支付合同总价款的_______%。4.2付款比例首次付款：合同总价款的_______%第二次付款：合同总价款的_______%尾款：合同总价款的_______%4.3付款期限按上述付款比例及时间节点执行。第五条运输及验收5.1运输方式乙方负责采用乙方指定运输工具将涂料产品运送至甲方指定的施工现场。5.2运输费用运输费用由乙方承担。5.3验收标准及流程乙方在运输过程中应确保涂料产品完好无损。甲方应在收到涂料产品后_______个工作日内进行验收。验收合格后，甲方应向乙方出具验收报告。第六条质量保证6.1涂料产品合格证明乙方应提供涂料产品合格证明文件，包括但不限于产品检验报告、产品合格证等。6.2质量保证期限涂料产品质量保证期限为_______个月。6.3质量问题处理如涂料产品存在质量问题，乙方应在收到甲方通知后_______个工作日内予以处理。如乙方未能及时处理，甲方有权要求乙方承担相应责任。第七条保密条款7.1保密内容1）本合同的内容及附件；2）双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密；3）其他双方约定需要保密的内容。7.2保密期限保密期限自本合同签订之日起_______年。7.3违约责任如一方违反保密义务，泄露对方保密信息，应承担相应的法律责任，并向对方支付违约金_______元。第八条违约责任8.1违约情形1）乙方未能按照合同约定时间供货，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的_______%作为违约金；2）甲方未能按照合同约定时间付款，每延误一天，应向乙方支付_______%的逾期付款利息；3）一方违反保密条款，泄露对方保密信息；4）其他违反合同约定情形。8.2违约责任承担违约方应立即采取措施纠正违约行为，并承担由此产生的全部责任。8.3违约赔偿因违约行为给对方造成的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。第九条不可抗力9.1不可抗力事件本合同所称不可抗力事件包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。9.2不可抗力通知发生不可抗力事件的一方应及时通知对方，并提供有关证明材料。9.3不可抗力影响在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同，并协商确定新的履行期限。第十条争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。10.2争议解决机构协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担。第十一条合同解除11.1合同解除条件1）一方严重违约；2）发生不可抗力事件，经双方协商一致解除合同；3）其他双方约定的合同解除条件。11.2合同解除程序一方提出解除合同，应提前_______个工作日书面通知对方。11.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照约定处理剩余款项、货物及已履行部分。第十二条合同生效及变更12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序任何合同变更均应以书面形式进行，并经双方签字盖章。12.3合同变更效力合同变更自变更内容生效之日起对双方具有约束力。第十三条合同解除及终止13.1合同解除条件同第十一条第1款。13.2合同解除程序同第十一条第2款。13.3合同终止后的处理同第十一条第3款。第十四条其他约定事项14.1合同附件1）产品说明书；2）质量检验报告；3）运输单据；4）验收报告；5）其他双方约定的文件。14.2通知送达方式1）书面通知；2）电子邮件；3）传真；4）双方约定的其他方式。14.3合同份数及效力本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。14.4合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（房地产开发商）：_______乙方（涂料供应商）：_______签署日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，第三方指介入合同履行过程中的中介机构、监理单位、检测机构、施工队伍等非合同主体，其介入旨在保证合同履行质量、监督施工过程、提供专业服务或解决合同履行中的争议。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和安全性，确保工程质量和进度，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。16.第三方介入方式16.1中介机构介入中介机构介入合同履行，应具备相应的资质和业务能力，并在合同中明确其职责范围和介入方式。16.2监理单位介入监理单位介入合同履行，应负责监督施工过程，确保工程质量符合合同约定。16.3检测机构介入检测机构介入合同履行，应负责对涂料产品及施工质量进行检测，出具检测报告。16.4施工队伍介入施工队伍介入合同履行，应按照合同约定和监理单位的要求进行施工。17.第三方责任17.1责任限额第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同履行受到影响，应承担相应的责任。具体责任限额由双方在合同中约定。17.2责任承担第三方在履行职责过程中，如因自身过错导致合同履行受到影响，应向甲方支付违约金或赔偿损失。17.3责任免除因不可抗力等原因导致合同履行受到影响，第三方不承担责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间是服务与被服务的关系，第三方应按照合同约定和甲方要求提供专业服务。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间是合作与被合作的关系，第三方应协助乙方完成合同约定的任务。18.3第三方与施工队伍的关系第三方与施工队伍之间是监督与被监督的关系，第三方应确保施工队伍按照合同约定和质量标准施工。19.第三方介入时的额外条款及说明19.1第三方资质要求第三方介入前，应向甲方提供相关资质证明文件，经甲方审核合格后方可介入。19.2第三方职责范围合同中应明确第三方的职责范围，包括但不限于监督施工过程、提供专业服务、解决争议等。19.3第三方费用第三方介入产生的费用由甲方承担，具体费用在合同中约定。19.4第三方变更如需更换第三方，应经甲方同意，并签订补充协议。19.5第三方退出第三方在合同履行过程中，如因自身原因退出，应提前通知甲方，并承担相应的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.产品合格证明文件详细要求：提供涂料产品合格证明，包括产品检验报告、产品合格证等，证明产品符合国家标准。说明：此文件是涂料产品质量保证的重要依据，需在合同签订后_______个工作日内提交。2.运输单据详细要求：提供涂料产品运输过程中的相关单据，如运输合同、运输发票等。说明：此文件用于证明涂料产品的运输过程，确保产品安全送达。3.验收报告详细要求：由甲方或第三方检测机构出具，证明涂料产品质量及施工质量符合合同约定。说明：此文件是涂料产品及施工质量验收的最终凭证，需在施工完成后_______个工作日内提交。4.施工进度报告详细要求：由施工队伍定期提供，报告施工进度、遇到的问题及解决方案。说明：此文件用于跟踪施工进度，确保工程按计划进行。5.施工日志详细要求：由施工队伍记录施工过程中的重要事项，如天气情况、施工人员变动等。说明：此文件用于了解施工过程中的实际情况，便于后续问题追踪和解决。6.施工变更记录详细要求：记录施工过程中因各种原因发生的变更，包括变更原因、变更内容、变更后的合同金额等。说明：此文件用于调整合同内容，确保合同双方权益。7.争议解决协议详细要求：在发生争议时，双方应签订争议解决协议，明确争议解决方式及期限。说明：此文件是解决争议的重要依据，有助于维护双方权益。8.合同补充协议详细要求：在合同履行过程中，如需对合同内容进行变更，双方应签订补充协议。说明：此文件用于明确合同变更内容，确保合同有效执行。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定时间供货责任认定标准：每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的_______%作为违约金。示例：如乙方延误3天供货，则应向甲方支付合同总价款的_______%3=_______%的违约金。2.甲方未按合同约定时间付款责任认定标准：每延误一天，甲方应向乙方支付_______%的逾期付款利息。示例：如甲方延误5天付款，则应向乙方支付合同总价款的_______%5_______%=_______%的逾期付款利息。3.第三方未按约定履行职责责任认定标准：第三方因自身原因导致合同履行受到影响，应承担相应的责任。示例：如监理单位未能及时发现施工质量问题，导致工程延期，则监理单位应承担相应责任。4.因不可抗力导致合同履行受阻责任认定标准：因不可抗力导致合同履行受阻，双方互不承担责任。示例：如因地震导致施工中断，双方无需承担违约责任。5.合同主体变更责任认定标准：合同主体变更需经双方同意，否则变更无效。示例：如乙方更换施工队伍，需经甲方同意，否则变更无效。全文完。2024年度房地产开发商与涂料供应商之间的外墙涂料分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商名称1.2供应商名称1.3法定代表人1.4联系人1.5联系电话1.6通讯地址2.合同标的2.1涂料类型及规格2.2涂料数量2.3涂料质量要求2.4涂料供应时间及地点3.合同价格3.1涂料单价3.2付款方式3.3付款时间3.4付款条件4.交货要求4.1交货时间4.2交货地点4.3交货方式4.4交货验收5.施工要求5.1施工时间5.2施工地点5.3施工质量要求5.4施工安全要求6.交付及验收6.1交付时间6.2交付地点6.3验收标准6.4验收程序7.违约责任7.1开发商违约责任7.2供应商违约责任7.3违约金计算方法8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同生效日期9.3合同终止条件9.4合同终止日期10.合同附件10.1涂料产品说明书10.2涂料质量检验报告10.3施工图纸10.4其他相关文件11.合同变更11.1变更条件11.2变更程序11.3变更生效日期12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除生效日期13.合同解除后的处理13.1财务结算13.2责任承担13.3返还及赔偿14.其他约定14.1合同签订地点14.2合同签订日期14.3合同份数14.4合同附件份数第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1开发商名称：房地产开发有限公司1.2供应商名称：涂料有限公司1.3法定代表人：1.4联系人：1.5联系电话：138xxxx55551.6通讯地址：省市区路号2.合同标的2.1涂料类型：外墙乳胶漆2.2涂料规格：单组份，耐候性，耐水洗，环保型2.3涂料数量：共计10000平方米2.4涂料质量要求：符合GB/T97562017标准2.5涂料供应时间：2024年1月1日至2024年3月31日2.6涂料供应地点：市区项目施工现场3.合同价格3.1涂料单价：人民币30元/平方米3.2付款方式：分阶段支付，每完成一个阶段支付对应款项的50%3.3付款时间：每个阶段完成后7日内支付3.4付款条件：验收合格后支付4.交货要求4.1交货时间：每个阶段完成后3日内4.2交货地点：项目施工现场指定仓库4.3交货方式：供应商负责运输至施工现场指定仓库4.4交货验收：由开发商委托第三方检测机构进行验收5.施工要求5.1施工时间：2024年4月1日至2024年6月30日5.2施工地点：市区项目施工现场5.3施工质量要求：符合GB502102018标准5.4施工安全要求：遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全6.交付及验收6.1交付时间：2024年7月1日前6.2交付地点：项目施工现场6.3验收标准：符合GB502102018标准6.4验收程序：由开发商组织验收，供应商配合7.违约责任7.1开发商违约责任：未能按时支付款项，每逾期一日按应付款项的1%支付违约金；未能按时验收，每逾期一日按已交付款项的0.5%支付违约金。7.2供应商违约责任：未能按时交货，每逾期一日按合同总价款的1%支付违约金；未能按时施工或施工质量不合格，每发生一次按合同总价款的0.5%支付违约金。7.3违约金计算方法：以人民币计算，违约金总额不超过合同总价的10%8.争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决，协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。8.2争议解决机构：市仲裁委员会8.3争议解决程序：按照《中华人民共和国仲裁法》和市仲裁委员会的仲裁规则进行。9.合同生效及终止9.1合同生效条件：本合同双方签字盖章后生效。9.2合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效。9.3合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同。9.4合同终止日期：合同履行完毕或解除合同的通知送达对方之日起。10.合同附件10.1涂料产品说明书10.2涂料质量检验报告10.3施工图纸10.4其他相关文件：如合同签订通知书、验收报告等11.合同变更11.1变更条件：因不可抗力、政策调整、合同履行中出现重大技术变更等原因，经双方协商一致，可对本合同进行变更。11.2变更程序：变更内容应以书面形式提出，经双方签字盖章后生效。11.3变更生效日期：变更内容生效的日期以双方协商一致确定的日期为准。12.合同解除12.1解除条件：合同履行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同。12.2解除程序：解除合同应以书面形式通知对方，并说明解除原因。12.3解除生效日期：解除合同的通知送达对方之日起生效。13.合同解除后的处理13.1财务结算：合同解除后，双方应按照合同约定和实际履行情况进行财务结算。13.2责任承担：因一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任。13.3返还及赔偿：合同解除后，应退还对方已支付的款项，并按照合同约定进行赔偿。14.其他约定14.1合同签订地点：市区公司会议室14.2合同签订日期：2024年2月15日14.3合同份数：一式四份，双方各执两份14.4合同附件份数：与合同份数相同第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲、乙双方外的，为履行本合同提供专业服务、监督、咨询或其他辅助服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入原因：包括但不限于合同履行的质量监督、进度控制、技术指导、风险评估等。16.第三方介入条款16.1第三方选择：甲、乙双方应共同协商确定第三方，并签订相应的合作协议。16.2第三方职责：第三方应按照合作协议及本合同的约定，履行相应的职责。17.第三方责任限额17.1第三方责任：第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成甲、乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2责任限额：第三方的责任限额由甲、乙双方在合作协议中约定，但不得低于合同总金额的5%。18.第三方与其他各方的责任划分18.1甲、乙双方责任：甲、乙双方应按照本合同约定，各自履行合同义务，承担相应的责任。18.2第三方责任：第三方仅对甲、乙双方承担直接责任，不承担甲、乙双方对第三方的赔偿责任。18.3第三方与甲、乙双方的责任关系：第三方与甲、乙双方的关系为独立合同关系，第三方对甲、乙双方的赔偿责任不应影响其与甲、乙双方之间的合同履行。19.第三方介入时的额外条款19.1第三方介入程序：第三方介入前，甲、乙双方应签订第三方介入协议，明确第三方的职责、权利和义务。19.2第三方介入费用：第三方介入费用由甲、乙双方根据第三方介入协议约定分担。19.3第三方介入时间：第三方介入时间应根据合同履行进度和第三方介入协议约定确定。20.第三方介入协议的变更与解除20.1协议变更：第三方介入协议的变更需经甲、乙双方和第三方协商一致，并以书面形式确认。20.2协议解除：第三方介入协议的解除需经甲、乙双方和第三方协商一致，并以书面形式确认。21.第三方介入协议的争议解决21.1争议解决方式：第三方介入协议的争议解决方式与本合同约定的争议解决方式相