2024年农村地区水电设施改造承包服务合同3篇_第1页
2024年农村地区水电设施改造承包服务合同3篇_第2页
2024年农村地区水电设施改造承包服务合同3篇_第3页
2024年农村地区水电设施改造承包服务合同3篇_第4页
2024年农村地区水电设施改造承包服务合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年农村地区水电设施改造承包服务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.2发包方基本信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.承包范围3.1主要改造内容3.2辅助设施建设3.3质量要求4.项目进度4.1项目工期4.2工期调整4.3项目验收5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2付款方式5.3付款节点6.材料供应6.1材料规格6.2材料供应方式6.3材料验收7.技术支持与培训7.1技术支持7.2培训内容7.3培训时间8.质量保证8.1质量标准8.2质量保证措施8.3质量监督9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全事故处理10.保险10.1保险范围10.2保险责任10.3保险费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决费用14.其他14.1合同附件14.2合同生效条件14.3合同变更与解除14.4合同解除与终止后的处理14.5合同签订日期14.6合同生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1承包方名称:水电设施改造有限公司1.1.2承包方地址:省市县镇路号1.1.3联系人:1.1.4联系电话:138xxxx56781.1.5法人代表:1.1.6法人代表联系电话:139xxxx1.2发包方基本信息1.2.1发包方名称:农村水电设施改造项目指挥部1.2.2发包方地址:省市县镇路号1.2.3联系人:1.2.4联系电话:137xxxx87651.2.5法人代表:赵六1.2.6法人代表联系电话:136xxxx4321第二条项目概述2.1项目名称:2024年村农村地区水电设施改造项目2.2项目地点:省市县村2.3项目规模:改造座水电站,总装机容量千瓦2.4项目内容:包括水电站设备更新、电气系统改造、安全设施完善、配套设施建设等第三条承包范围3.1主要改造内容3.1.1更新水电站发电设备3.1.2改造电气系统,提高输电效率3.1.3完善安全设施,确保安全生产3.1.4建设配套设施,如道路、排水系统等3.2辅助设施建设3.2.1建设变电站3.2.2建设输电线路3.2.3建设灌溉设施3.3质量要求3.3.1材料质量:严格按照国家标准和行业标准选择材料3.3.2工程质量:确保工程质量达到国家一级标准3.3.3安全生产:严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全第四条项目进度4.1项目工期:自合同签订之日起,180天内完成全部工程4.2工期调整:因不可抗力因素导致工期延误,经双方协商一致后可适当延长工期4.3项目验收:项目完工后,由发包方组织验收,验收合格后方可交付使用第五条合同价款及支付方式5.1合同价款:本项目合同价款为人民币伍佰万元整(¥500万元)5.2付款方式:分阶段支付,具体如下:5.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同价款的30%5.2.2进度款:根据工程进度支付,每月支付合同价款的20%5.2.3验收款:验收合格后5个工作日内支付合同价款的30%5.2.4结算款:项目完工并交付使用后,结算剩余款项第六条材料供应6.1材料规格:严格按照设计文件和合同要求选用材料,确保材料质量6.2材料供应方式:由承包方负责材料采购和运输6.3材料验收:材料到货后,双方共同验收,确保材料质量符合要求第七条技术支持与培训7.1技术支持:承包方应提供项目所需的技术支持,包括设计、施工、调试等7.2培训内容:对发包方相关人员进行水电设施改造、安全生产等方面的培训7.3培训时间:项目开工前,完成培训工作第八条质量保证8.1质量标准8.1.1工程质量应符合国家相关标准和规范要求。8.1.2设备和材料应符合产品合格证明和产品质量检验报告。8.1.3工程验收应满足发包方提出的质量标准。8.2质量保证措施8.2.1承包方应建立完善的质量管理体系,确保施工质量。8.2.2承包方应定期对施工人员进行质量意识和技能培训。8.2.3工程过程中,承包方应进行自检、互检和专检,确保工程质量。8.3质量监督8.3.1发包方有权对工程进行监督检查。8.3.2承包方应积极配合发包方的质量监督工作。8.3.3发现质量问题,双方应及时沟通解决。第九条安全生产9.1安全生产责任9.1.1承包方负责施工过程中的安全生产,确保施工人员的人身安全。9.1.2发包方负责提供必要的安全防护设施和条件。9.2安全生产措施9.2.1制定安全生产管理制度,明确安全生产责任。9.2.2定期进行安全检查,及时消除安全隐患。9.2.3对施工人员进行安全教育和培训。9.3安全事故处理9.3.1发生安全事故,承包方应立即采取措施,防止事故扩大。9.3.2及时报告发包方,并按照相关法律法规进行处理。第十条保险10.1保险范围10.1.1承包方应为其施工人员投保意外伤害保险。10.1.2发包方应为其财产投保工程一切险。10.2保险责任10.2.1保险责任应符合保险合同的规定。10.2.2保险理赔应按照保险公司的规定进行。10.3保险费用10.3.1保险费用由双方协商确定,并在合同中明确。第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1承包方未按合同约定完成工程进度。11.1.2承包方提供不合格的材料或设备。11.1.3承包方未按合同约定进行安全生产管理。11.2违约责任11.2.1发包方有权要求承包方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失。11.2.2承包方应承担因违约行为给发包方造成的全部损失。11.3违约处理11.3.1违约发生后,双方应协商解决。11.3.2协商不成,任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1合同双方协商一致,决定解除合同。12.1.2发生不可抗力,致使合同无法履行。12.2合同终止条件12.2.1工程竣工并验收合格。12.2.2合同约定的其他终止条件。12.3合同解除与终止程序12.3.1解除合同应提前30日书面通知对方。12.3.2合同终止后,双方应办理相关手续。第十三条争议解决13.1争议解决方式13.1.1争议应通过友好协商解决。13.1.2协商不成,提交合同约定的仲裁机构仲裁。13.2争议解决机构13.2.1争议解决机构应具有相应的资质和权威性。13.3争议解决费用13.3.1争议解决费用由败诉方承担,但双方另有约定的除外。第十四条其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于:设计文件、技术规范、工程量清单等。14.2合同生效条件14.2.1双方签字盖章后,合同自生效之日起生效。14.3合同变更与解除14.3.1合同变更应书面通知对方,并经双方协商一致。14.4合同解除与终止后的处理14.5合同签订日期14.5.1本合同签订日期为2024年X月X日。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、设计单位、设备供应商、材料供应商、施工队伍等,具体指介入本合同项目的相关单位或个人。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入本合同项目,应经甲乙双方同意,并签订相应的合作协议。15.3第三方介入目的15.3.1第三方介入本合同项目,旨在提高工程质量、控制工程进度、确保安全生产、降低工程成本等。16.甲乙双方与第三方的关系16.2第三方应尊重甲乙双方的合法权益,不得损害甲乙双方的权益。16.3第三方与其他各方的划分说明16.3.1第三方与甲乙双方的关系,由合作协议约定,第三方对甲乙双方承担相应责任。16.3.2第三方与施工队伍的关系,由施工合同约定,第三方对施工队伍的监督和指导。16.3.3第三方与材料供应商、设备供应商的关系,由采购合同约定,第三方对材料、设备的检验和验收。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方对本合同项目的责任限额,应根据合作协议约定。17.1.2第三方责任限额包括但不限于:17.1.2.1工程质量问题造成的损失;17.1.2.2工程进度延误造成的损失;17.1.2.3安全生产事故造成的损失;17.1.2.4其他因第三方原因造成的损失。17.2第三方责任赔偿17.2.1第三方在责任限额范围内承担赔偿责任。17.2.2超过责任限额的损失,由甲乙双方协商解决。18.第三方介入的额外条款及说明18.1第三方介入的额外条款18.1.1第三方介入后,甲乙双方应定期召开协调会,讨论项目进展情况。18.1.2第三方介入期间,甲乙双方应提供必要的资料和条件,支持第三方工作。18.1.3第三方介入期间,甲乙双方应遵守国家法律法规和行业规范。18.2第三方介入的说明18.2.1第三方介入本合同项目,不改变甲乙双方在本合同中的权利和义务。18.2.3第三方介入期间,甲乙双方应密切关注第三方的工作,确保第三方履行职责。19.第三方介入的变更与解除19.1第三方介入的变更19.1.1第三方介入的变更,应经甲乙双方同意,并签订变更协议。19.2第三方介入的解除19.2.1第三方介入的解除,应经甲乙双方同意,并签订解除协议。19.2.2第三方介入解除后,甲乙双方应按照原合同约定继续履行合同义务。20.第三方介入的法律效力20.1第三方介入协议具有法律效力,甲乙双方和第三方均应遵守。20.2第三方介入协议的解释和执行,以本合同和附件为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:项目设计文件详细要求:包含项目总体设计、电气设计、结构设计等,需符合国家相关标准和规范。附件说明:设计文件是项目施工和验收的重要依据,需确保其准确性和完整性。2.合同附件二:工程量清单详细要求:详细列出工程项目的工程量,包括主要工程量、辅助工程量等。附件说明:工程量清单是计算工程价款和支付进度款的重要依据。3.合同附件三:材料设备清单详细要求:列出项目所需材料、设备的名称、规格、型号、数量等。附件说明:材料设备清单是保证项目质量的重要依据,需确保材料设备的合格性和符合要求。4.合同附件四:施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、施工工艺、安全生产措施等。附件说明:施工组织设计是指导项目施工的重要文件,需确保施工的有序性和安全性。5.合同附件五:工程质量验收标准详细要求:列出工程质量验收的标准和程序,包括验收内容和验收方法。附件说明:工程质量验收标准是保证项目质量的重要依据,需确保验收的客观性和公正性。6.合同附件六:安全生产管理制度详细要求:包括安全生产组织机构、安全生产责任制、安全生产措施等。附件说明:安全生产管理制度是确保项目安全生产的重要依据,需确保安全生产的全面性和有效性。7.合同附件七:环境保护措施详细要求:包括环境保护方案、环保设施建设、环境保护措施等。附件说明:环境保护措施是保证项目符合环保要求的重要依据,需确保环境保护的全面性和可持续性。8.合同附件八:合同变更协议详细要求:包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。附件说明:合同变更协议是合同履行过程中对合同条款进行变更的正式文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1未按时完成工程进度。1.2提供不合格的材料或设备。1.3未按合同约定进行安全生产管理。1.4未按时提交工程验收报告。1.5未经甲乙双方同意,擅自变更合同条款。2.责任认定标准:2.1违约行为发生,由违约方承担违约责任。2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担法律责任等。3.违约责任示例:3.1承包方未按时完成工程进度,导致工程延期交付,发包方有权要求承包方赔偿因延期造成的损失。3.2承包方提供不合格的材料,导致工程存在安全隐患,承包方应承担修复费用和安全事故责任。3.3承包方未按合同约定进行安全生产管理,导致安全事故发生,承包方应承担安全事故的全部责任。全文完。2024年农村地区水电设施改造承包服务合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1水电设施改造项目名称2.2改造项目地点2.3改造项目规模及内容2.4合同工期及进度安排3.合同价格及支付方式3.1合同总价3.2分阶段付款比例及时间3.3付款方式3.4付款违约责任4.工程质量要求4.1工程质量标准4.2质量检测及验收4.3质量保证期4.4质量违约责任5.工程进度及节点5.1各阶段工程进度要求5.2工程节点验收5.3进度违约责任6.工程变更及索赔6.1工程变更范围及条件6.2工程变更审批流程6.3索赔条件及流程6.4索赔违约责任7.合同解除及终止7.1合同解除条件7.2合同终止条件7.3合同解除或终止后的处理8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿计算方法9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.合同生效及期限10.1合同生效条件10.2合同期限10.3合同续签及终止11.合同附件11.1附件清单11.2附件内容12.其他约定12.1保密条款12.2不可抗力条款12.3法律适用及管辖13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署代表14.合同附件清单14.1附件1:水电设施改造项目设计文件14.2附件2:水电设施改造项目施工方案14.3附件3:水电设施改造项目合同价格清单14.4附件4:水电设施改造项目质量检测报告14.5附件5:水电设施改造项目验收报告14.6附件6:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.1.1承包方名称:水电设施改造有限公司1.1.2承包方地址:省市县镇路号1.1.3发包方名称:农村地区水电设施改造项目指挥部1.1.4发包方地址:省市县镇路号1.2合同双方法定代表人或授权代表1.2.1承包方法定代表人:1.2.2承包方授权代表:1.2.3发包方法定代表人:1.2.4发包方授权代表:赵六1.3合同双方联系方式1.3.1承包方联系电话:138xxxx55551.3.2发包方联系电话:139xxxx66662.合同标的及范围2.1水电设施改造项目名称:村农村地区水电设施改造项目2.2改造项目地点:省市县村2.3改造项目规模及内容:2.3.1改造规模:千伏安2.3.2改造内容:变压器更换、线路改造、配电室改造等2.4合同工期及进度安排:2.4.1合同工期:自合同签订之日起12个月2.4.2进度安排:分四个阶段,每个阶段完成后进行验收3.合同价格及支付方式3.1合同总价:人民币壹佰万元整(¥100,000.00)3.2分阶段付款比例及时间:3.2.1阶段一:开工前支付合同总额的30%3.2.2阶段二:第一阶段完成后支付合同总额的30%3.2.3阶段三:第二阶段完成后支付合同总额的30%3.2.4阶段四:项目验收合格后支付合同总额的10%3.3付款方式:银行转账3.4付款违约责任:3.4.1承包方未按合同约定提供合格工程,发包方有权拒绝付款3.4.2发包方未按合同约定付款,应向承包方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五4.工程质量要求4.1工程质量标准:按照国家相关标准和规范执行4.2质量检测及验收:4.2.1承包方应按照合同约定进行自检4.2.2发包方应按照合同约定进行抽检4.2.3工程验收合格后方可进行下一阶段的施工4.3质量保证期:自工程验收合格之日起2年4.4质量违约责任:4.4.1承包方因质量问题导致工程返工,应承担全部返工费用4.4.2发包方因质量问题导致工程损坏,承包方应负责修复5.工程进度及节点5.1各阶段工程进度要求:5.1.1阶段一:开工前完成设计文件、施工方案的编制5.1.2阶段二:完成变压器更换、线路改造、配电室改造等施工任务5.1.3阶段三:完成项目验收前的准备工作5.1.4阶段四:完成项目验收并交付使用5.2工程节点验收:5.2.1每完成一个阶段,承包方应向发包方提出验收申请5.2.2发包方应在收到验收申请后5个工作日内组织验收5.3进度违约责任:5.3.1承包方未按合同约定完成工程进度,每逾期一日,应向发包方支付逾期工程款千分之二的违约金6.工程变更及索赔6.1工程变更范围及条件:6.1.1因设计变更、不可抗力等因素导致工程范围、内容发生变化6.1.2变更内容不影响工程质量和进度6.2工程变更审批流程:6.2.1承包方提出变更申请,经发包方同意后实施6.2.2变更内容需经双方共同确认并签订补充协议6.3索赔条件及流程:6.3.1因发包方原因导致工程停工、延误工期等,承包方可提出索赔6.3.2索赔申请应在事件发生后7个工作日内提出,并附相关证明材料6.4索赔违约责任:6.4.1承包方未按合同约定提出索赔,视为放弃索赔权利6.4.2发包方未按合同约定处理索赔,应承担相应责任8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.1.1合同双方协商一致,可以解除合同8.1.2发包方因故需要提前终止合同,应提前30日书面通知承包方8.1.3承包方严重违反合同约定,发包方有权解除合同8.2合同终止条件8.2.1合同约定的工期届满,工程按期完成且验收合格8.2.2发包方或承包方因故无法继续履行合同,经双方协商一致同意终止8.3合同解除或终止后的处理8.3.1合同解除或终止后,双方应立即停止履行合同8.3.2承包方应按合同约定完成已完成的工程,并保证工程质量8.3.3双方应就合同解除或终止后的费用、赔偿等问题进行协商解决9.违约责任9.1违约情形9.1.1承包方未按合同约定完成工程或质量不符合要求9.1.2发包方未按合同约定支付工程款9.1.3合同双方未履行保密义务9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等9.2.2违约金计算标准按合同约定执行9.3违约赔偿计算方法9.3.1因违约造成的直接损失,按实际发生金额计算9.3.2因违约造成的间接损失,按合同约定比例计算10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同争议10.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后30日内提出书面争议解决申请10.2.2争议解决过程中,双方应继续履行合同10.3争议解决机构10.3.1争议解决机构为省市仲裁委员会11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.1.1双方签署合同并加盖公章11.1.2发包方支付首期工程款11.2合同期限11.2.1合同期限自合同生效之日起至工程验收合格之日止11.3合同续签及终止11.3.1如合同到期前工程尚未全部完成,双方可协商续签合同11.3.2合同到期后,如双方未续签,合同自动终止12.合同附件12.1附件清单12.1.1附件1:水电设施改造项目设计文件12.1.2附件2:水电设施改造项目施工方案12.1.3附件3:水电设施改造项目合同价格清单12.1.4附件4:水电设施改造项目质量检测报告12.1.5附件5:水电设施改造项目验收报告12.1.6附件6:其他相关文件12.2附件内容12.2.1附件内容详见附件清单13.其他约定13.1保密条款13.1.1双方应对合同内容保密,未经对方同意不得向第三方泄露13.2不可抗力条款13.2.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为等,导致合同无法履行13.2.2发生不可抗力事件,双方应协商解决合同履行问题13.3法律适用及管辖13.3.1本合同适用中华人民共和国法律13.3.2合同争议解决地为合同签订地人民法院14.合同签署14.1签署时间14.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效14.2签署地点14.2.1本合同签署地为省市县镇路号14.3签署代表14.3.1承包方代表:(签字)14.3.2发包方代表:(签字)第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,参与合同执行、监督或提供专业服务的独立第三方。2.第三方介入目的2.1提高合同执行效率,确保工程质量。2.2降低合同风险,保障合同双方的合法权益。2.3提供专业意见,协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题。3.第三方介入方式3.1第三方以监理、咨询、检测、评估等形式介入合同执行。3.2第三方介入的具体形式由甲乙双方协商确定。4.第三方责任限额4.1第三方在合同履行过程中,因自身原因造成合同双方损失的,应承担相应的赔偿责任。4.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,原则上不超过合同总价的5%。5.第三方资质要求5.1第三方应具备相应的资质证书,如监理工程师资格证书、咨询工程师资格证书等。6.第三方权利义务6.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料。6.2第三方有义务对合同执行情况进行监督,提出意见和建议。6.3第三方有义务对合同执行过程中的问题进行协调和解决。7.第三方介入程序7.1第三方介入前,甲乙双方应协商确定第三方人选和介入方式。7.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方保持良好沟通,及时反馈合同执行情况。7.3第三方介入期间,甲乙双方应尊重第三方的独立性和专业性。8.第三方变更8.1如因特殊原因需要更换第三方,甲乙双方应协商一致,并书面通知对方。8.2更换第三方后,原合同条款中关于第三方的约定仍然有效。9.第三方与甲乙双方的关系9.1第三方与甲乙双方是独立的关系,不承担甲乙双方的任何责任。10.第三方责任划分10.1第三方在合同履行过程中因自身原因造成的损失,由第三方承担。10.2第三方在合同履行过程中因不可抗力或甲乙双方原因造成的损失,由责任方承担。10.3第三方在合同履行过程中因甲乙双方共同原因造成的损失,由双方按责任比例分担。11.第三方退出11.1如第三方因自身原因退出合同,应提前30日书面通知甲乙双方。11.2第三方退出后,甲乙双方应协商确定新的第三方或自行完成相关工作。12.第三方保密义务12.1第三方应遵守保密义务,不得泄露合同内容及甲乙双方的商业秘密。13.第三方争议解决13.1第三方与甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决。13.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件1:水电设施改造项目设计文件说明:包含项目总体设计、施工图、设备选型、技术参数等,由设计单位提供。2.附件2:水电设施改造项目施工方案说明:详细描述施工工艺、施工顺序、安全措施、进度安排等,由承包方提供。3.附件3:水电设施改造项目合同价格清单说明:列出合同总价、分阶段付款金额、材料价格、人工费等,由甲乙双方共同确认。4.附件4:水电设施改造项目质量检测报告说明:由第三方检测机构对施工过程中的关键环节进行检测,确保工程质量。5.附件5:水电设施改造项目验收报告说明:由甲乙双方及第三方共同对工程进行验收,确认工程质量合格。6.附件6:其他相关文件说明:包括但不限于合同变更、补充协议、会议纪要、通知等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包方未按合同约定的时间完成工程责任认定标准:每逾期一日,承包方应向发包方支付逾期工程款千分之二的违约金。示例:若合同约定工期为12个月,承包方实际完成工期为13个月,则应支付逾期违约金。2.违约行为:承包方施工过程中出现质量问题责任认定标准:由第三方检测机构出具检测报告,认定质量不合格部分,承包方负责修复并承担修复费用。示例:若检测报告显示变压器安装不符合规范,承包方需负责重新安装,并承担相应费用。3.违约行为:发包方未按合同约定支付工程款责任认定标准:每逾期一日,发包方应向承包方支付应付款项千分之二的违约金。示例:若合同约定支付工程款时间为每月5日,发包方实际支付时间为每月15日,则应支付逾期违约金。4.违约行为:第三方检测机构出具虚假检测报告责任认定标准:第三方检测机构承担相应法律责任,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例:若检测报告显示工程质量合格,但实际存在严重质量问题,第三方检测机构需承担相应责任。5.违约行为:合同双方未履行保密义务责任认定标准:违约方承担相应法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。示例:若一方泄露合同内容,泄露方需承担法律责任,并赔偿对方损失。全文完。2024年农村地区水电设施改造承包服务合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.合同标的及范围2.1改造项目名称2.2改造项目地点2.3改造项目内容3.合同工期及进度安排3.1项目总工期3.2各阶段工期安排3.3进度验收标准4.项目投资及资金管理4.1投资总额4.2资金来源及支付方式4.3预算调整及审批程序5.施工质量及验收标准5.1施工质量要求5.2验收标准及程序5.3质量保证期6.安全生产及环境保护6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3环境保护要求7.人员配备及管理7.1人员配置要求7.2人员培训7.3管理制度8.技术支持与咨询服务8.1技术支持范围8.2咨询服务内容8.3技术更新与改进9.沟通协调与信息管理9.1沟通协调机制9.2信息报送要求9.3信息保密规定10.合同变更及解除10.1变更条件10.2变更程序10.3解除条件11.违约责任及处理11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.争议解决方式12.1争议解决途径12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.合同附件及补充协议14.1附件清单14.2补充协议内容第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称:水利设施管理局甲方地址:省市县街道号甲方联系人:甲方联系电话:1381.2乙方基本信息乙方名称:水电设施改造有限公司乙方地址:省市县街道号乙方联系人:乙方联系电话:13956782.合同标的及范围2.1改造项目名称:村农村水电设施改造项目2.2改造项目地点:省市县村2.3改造项目内容:水电站设备更新水渠清淤及加固供水设施升级配套设施建设3.合同工期及进度安排3.1项目总工期:6个月3.2各阶段工期安排:设计阶段:1个月施工准备阶段:2个月施工阶段:3个月验收阶段:1个月3.3进度验收标准:每阶段完成后,由甲方组织验收,乙方需提供相关资料验收合格后,进入下一阶段工作4.项目投资及资金管理4.1投资总额:人民币500万元4.2资金来源及支付方式:甲方自筹资金:人民币300万元乙方自筹资金:人民币200万元甲方支付给乙方的款项按进度支付4.3预算调整及审批程序:任何预算调整需经双方协商一致,并签署书面文件预算调整需报送甲方上级主管部门审批5.施工质量及验收标准5.1施工质量要求:符合国家及行业标准确保工程安全、可靠、经济、环保5.2验收标准及程序:验收分为阶段性验收和竣工验收阶段性验收:在每阶段完成后进行竣工验收:在工程全部完成后进行5.3质量保证期:质量保证期为自竣工验收合格之日起1年6.安全生产及环境保护6.1安全生产责任:乙方负责施工现场的安全生产管理甲方负责监督乙方安全生产工作6.2安全生产措施:制定安全生产规章制度定期进行安全生产教育培训配备必要的安全防护设施6.3环境保护要求:严格遵守国家环境保护法规施工过程中减少对环境的影响施工结束后及时进行环境恢复工作8.人员配备及管理8.1人员配置要求乙方应配备项目经理1名,具有相关资质和经验技术负责人1名,负责技术指导和监督施工队伍不少于20人,包括水电工、木工、电工等8.2人员培训乙方对施工人员进行安全、技术、环保等方面的培训培训记录需保存备查8.3管理制度建立健全施工现场管理制度实行岗位责任制,确保工作高效有序9.技术支持与咨询服务9.1技术支持范围提供水电设施改造所需的技术咨询服务解决施工过程中遇到的技术难题9.2咨询服务内容设备选型及安装指导施工工艺及质量控制环境保护及节能减排9.3技术更新与改进及时了解和采用新技术、新材料、新工艺优化设计方案,提高工程效益10.沟通协调与信息管理10.1沟通协调机制建立定期沟通机制,每月至少召开一次协调会遇到重大问题,双方应即时沟通解决10.2信息报送要求乙方定期向甲方报送工程进度、质量、安全等方面的信息信息报送内容包括文字报告、图片、视频等10.3信息保密规定双方对项目信息负有保密义务,不得泄露给第三方11.合同变更及解除11.1变更条件因不可抗力导致合同无法履行双方协商一致,且经甲方上级主管部门批准11.2变更程序乙方提出变更申请,经甲方审核同意后,双方签署书面变更协议11.3解除条件乙方严重违约,经甲方通知后仍不改正甲方因政策调整等原因需要解除合同12.违约责任及处理12.1违约情形乙方未按时完成工程进度乙方施工质量不符合合同要求乙方未履行安全生产责任12.2违约责任乙方应承担相应的违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等12.3违约处理双方协商解决,协商不成可向仲裁机构申请仲裁13.争议解决方式13.1争议解决途径通过友好协商解决争议协商不成,提交市仲裁委员会仲裁13.2争议解决程序双方在争议发生后30日内提交仲裁申请仲裁委员会在收到申请后5日内作出受理决定13.3争议解决机构市仲裁委员会14.合同生效及终止14.1合同生效条件双方签署合同并加盖公章合同经甲方上级主管部门备案14.2合同终止条件合同约定的工期结束双方协商一致解除合同因不可抗力导致合同无法履行14.3合同终止程序双方签署合同终止协议乙方完成工程收尾工作甲方验收合格后,合同终止第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方邀请或指定的,对合同履行提供专业服务、咨询、评估或其他辅助活动的独立主体。1.2第三方不包括合同双方及其关联企业、员工、代理商等。2.第三方介入范围技术咨询与评估质量检测与验收安全生产监督环境保护监督管理咨询服务财务审计与监理3.第三方选择与委托3.1第三方的选择由甲乙双方协商确定,并签订相应的委托合同。3.2第三方应具备相应的资质、经验和信誉,能够独立承担相应的责任。4.第三方责任限额4.1第三方在合同履行过程中,因自身原因造成损失或损害的,其责任限额由甲乙双方在委托合同中约定。4.2第三方责任限额不得超过其合同约定的最高赔偿金额。5.第三方与其他各方的责任划分5.1第三方与甲方、乙方之间的责任划分如下:第三方对甲方、乙方的责任,按照委托合同约定执行。第三方对合同履行过程中的损失或损害,应承担相应的责任。5.2第三方与施工现场其他施工单位的责任划分如下:第三方对其提供的专业服务负责,对其他施工单位的服务不承担责任。第三方与其他施工单位之间发生争议,由各自承担相应的责任。5.3第三方与甲方、乙方及其他施工单位的协作关系如下:第三方应与其他施工单位保持良好沟通,确保合同履行顺利进行。第三方与其他施工单位之间应相互尊重、协作,共同完成合同目标。6.第三方介入的程序6.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入的事项达成一致意见。6.2第三方介入时,甲乙双方应向第三方提供必要的资料和信息。6.3第三方介入过程中,甲乙

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论